




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
公對公施工合同樣本第一篇范文:合同編號:__________
甲方(以下簡稱“甲方”)與乙方(以下簡稱“乙方”)本著平等互利、誠實信用的原則,經友好協商,就甲方委托乙方進行施工建設的有關事宜,達成如下協議:
一、工程概況
1.1工程名稱:__________工程
1.2工程地點:__________
1.3工程規模:__________
1.4工程內容:__________
1.5工程總投資:__________
二、合同工期
2.1合同工期:自合同簽訂之日起____年____月____日至____年____月____日。
2.2乙方應嚴格按照合同工期完成工程,如因乙方原因導致工期延誤,每延誤一日,應向甲方支付____元違約金。
三、工程款支付
3.1工程款支付方式:分階段支付,具體支付節點如下:
(1)開工前支付合同總價的____%作為預付款;
(2)主體結構封頂后支付合同總價的____%作為進度款;
(3)竣工驗收合格后支付合同總價的____%作為竣工款;
(4)質保期滿后支付合同總價的____%作為質保金。
3.2甲方應在約定的時間內支付工程款,如因甲方原因導致工程款支付延誤,每延誤一日,應向乙方支付____元違約金。
四、工程質量
4.1乙方應嚴格按照國家現行建筑標準和規范進行施工,確保工程質量符合設計要求。
4.2工程驗收合格后,甲方對工程質量有異議的,應在驗收合格之日起____日內向乙方提出,乙方應在____日內予以答復。
五、工程驗收
5.1工程竣工驗收合格后,甲方應在____日內向乙方出具竣工驗收報告。
5.2乙方應在收到竣工驗收報告后____日內辦理工程交接手續。
六、違約責任
6.1甲方未按約定支付工程款的,應向乙方支付____元違約金。
6.2乙方未按約定完成工程的,應向甲方支付____元違約金。
6.3雙方因履行合同發生爭議,應友好協商解決;協商不成的,可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。
七、其他約定
7.1本合同未盡事宜,雙方可另行協商補充。
7.2本合同一式____份,甲乙雙方各執____份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
七、附件
1.工程施工圖紙及設計文件
2.工程量清單
3.施工組織設計
4.甲方提供的場地、設施及設備清單
5.乙方提交的施工許可證及資質證書復印件
6.乙方提交的安全生產許可證復印件
7.乙方提交的安全生產責任書
8.乙方提交的施工合同備案證明
9.乙方提交的工程款支付憑證
10.雙方約定的其他文件
甲方(蓋章):__________
乙方(蓋章):__________
代表人(簽字):__________
代表人(簽字):__________
簽訂日期:____年____月____日
第二篇范文:第三方主體+甲方權益主導
合同編號:__________
甲方(以下簡稱“甲方”)為工程項目的投資主體,乙方(以下簡稱“乙方”)為工程項目的施工主體,丙方(以下簡稱“丙方”)為工程項目的監理主體。三方本著平等互利、誠實信用的原則,經友好協商,就甲方委托乙方進行施工建設,并由丙方進行監理的相關事宜,達成如下協議:
一、工程概況
1.1工程名稱:__________工程
1.2工程地點:__________
1.3工程規模:__________
1.4工程內容:__________
1.5工程總投資:__________
二、工程監理
2.1丙方作為監理主體,對工程項目的施工過程進行全面監理,確保工程質量、進度和安全。
2.2丙方應按照國家相關法律法規和行業標準,對乙方施工過程中的質量問題、進度延誤、安全事故等進行監督檢查,并及時向甲方報告。
2.3丙方有權對乙方提出整改要求,乙方應在接到整改通知后____日內完成整改。
三、施工責任
3.1乙方應按照合同約定和施工圖紙的要求,全面負責工程項目的施工工作。
3.2乙方應確保施工質量符合設計要求和國家相關標準,如因乙方施工質量問題導致工程返工,乙方應承擔全部責任并賠償甲方損失。
3.3乙方應嚴格按照合同工期完成工程,如因乙方原因導致工期延誤,每延誤一日,應向甲方支付____元違約金。
四、工程款支付
4.1工程款支付方式:分階段支付,具體支付節點如下:
(1)開工前支付合同總價的____%作為預付款;
(2)主體結構封頂后支付合同總價的____%作為進度款;
(3)竣工驗收合格后支付合同總價的____%作為竣工款;
(4)質保期滿后支付合同總價的____%作為質保金。
4.2甲方應在約定的時間內支付工程款,如因甲方原因導致工程款支付延誤,每延誤一日,應向乙方支付____元違約金。
五、甲方權益保障
5.1甲方有權要求乙方提供施工過程中的相關資料,包括但不限于施工日志、質量檢驗報告、進度報告等。
5.2甲方有權對施工過程中的重大問題進行決策,包括但不限于工程變更、停工、復工等。
5.3甲方有權對丙方的監理工作進行監督,如丙方監理不力,甲方有權要求更換監理人員。
六、乙方違約責任
6.1乙方未按約定完成工程的,應向甲方支付____元違約金。
6.2乙方施工過程中發生安全事故,乙方應承擔全部責任,并賠償甲方因此遭受的損失。
6.3乙方未按合同約定進行施工,導致工程進度延誤,每延誤一日,應向甲方支付____元違約金。
七、丙方責任
7.1丙方應按照合同約定和監理規范,對乙方施工過程進行全面監理。
7.2丙方應確保監理工作的獨立性、客觀性和公正性,不得與乙方、甲方存在利益沖突。
7.3丙方未履行監理職責,導致工程質量、進度、安全等方面出現問題,丙方應承擔相應責任。
八、爭議解決
8.1雙方因履行合同發生爭議,應友好協商解決;協商不成的,可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、合同生效及終止
9.1本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效。
9.2本合同有效期為____年,自合同生效之日起計算。
十、附件
1.工程施工圖紙及設計文件
2.工程量清單
3.施工組織設計
4.甲方提供的場地、設施及設備清單
5.乙方提交的施工許可證及資質證書復印件
6.乙方提交的安全生產許可證復印件
7.乙方提交的安全生產責任書
8.乙方提交的施工合同備案證明
9.乙方提交的工程款支付憑證
10.雙方約定的其他文件
第三方介入的意義和目的:
丙方的介入,旨在確保工程項目的質量、進度和安全,通過專業的監理服務,保障甲方的投資利益,同時提高整個工程項目的管理水平。
甲方為主導的目的和意義:
甲方作為投資主體,對工程項目的投資決策、進度控制、質量監督等方面具有主導權,通過本合同的簽訂,甲方能夠確保工程項目的順利進行,實現投資回報的最大化。
第三篇范文:第三方主體+甲方權益主導
合同編號:__________
乙方(以下簡稱“乙方”)為工程項目的施工主體,甲方(以下簡稱“甲方”)為工程項目的投資主體,丁方(以下簡稱“丁方”)為工程項目的融資主體。三方本著平等互利、誠實信用的原則,經友好協商,就甲方委托乙方進行施工建設,并由丁方提供項目融資的相關事宜,達成如下協議:
一、工程概況
1.1工程名稱:__________工程
1.2工程地點:__________
1.3工程規模:__________
1.4工程內容:__________
1.5工程總投資:__________
二、項目融資
2.1丁方作為融資主體,負責為工程項目提供必要的資金支持,確保工程建設的順利進行。
2.2丁方應根據工程進度和資金需求,及時向乙方提供資金,并保證資金到位的時間。
2.3丁方有權對工程項目的資金使用情況進行監督,確保資金用于合同約定的工程建設和相關費用。
三、施工責任
3.1乙方應按照合同約定和施工圖紙的要求,全面負責工程項目的施工工作。
3.2乙方應確保施工質量符合設計要求和國家相關標準,如因乙方施工質量問題導致工程返工,乙方應承擔全部責任并賠償甲方損失。
3.3乙方應嚴格按照合同工期完成工程,如因乙方原因導致工期延誤,每延誤一日,應向甲方支付____元違約金。
四、工程款支付
4.1工程款支付方式:分階段支付,具體支付節點如下:
(1)開工前支付合同總價的____%作為預付款;
(2)主體結構封頂后支付合同總價的____%作為進度款;
(3)竣工驗收合格后支付合同總價的____%作為竣工款;
(4)質保期滿后支付合同總價的____%作為質保金。
4.2甲方應在約定的時間內支付工程款,如因甲方原因導致工程款支付延誤,每延誤一日,應向乙方支付____元違約金。
五、乙方權益保障
5.1乙方有權要求甲方提供施工過程中的相關資料,包括但不限于施工圖紙、設計變更、進度計劃等。
5.2乙方有權對施工過程中的重大問題進行決策,包括但不限于工程變更、停工、復工等。
5.3乙方有權要求甲方按照合同約定及時支付工程款,以確保施工進度不受影響。
六、甲方違約責任
6.1甲方未按約定支付工程款的,應向乙方支付____元違約金。
6.2甲方未按約定提供施工圖紙、設計變更等資料,導致乙方施工延誤,甲方應承擔相應責任。
6.3甲方未按約定提供施工場地、設施等,導致乙方施工無法進行,甲方應承擔相應責任。
七、丁方責任
7.1丁方應按照合同約定和融資協議,為工程項目提供必要的資金支持。
7.2丁方有權對工程項目的資金使用情況進行監督,確保資金用于合同約定的工程建設和相關費用。
7.3丁方未履行融資責任,導致工程項目資金鏈斷裂,丁方應承擔相應責任。
八、爭議解決
8.1雙方因履行合同發生爭議,應友好協商解決;協商不成的,可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、合同生效及終止
9.1本合同自甲乙丁三方簽字蓋章之日起生效。
9.2本合同有效期為____年,自合同生效之日起計算。
十、附件
1.工程施工圖紙及設計文件
2.工程量清單
3.施工組織設計
4.甲方提供的場地、設施及設備清單
5.乙方提交的施工許可證及資質證書復印件
6.乙方提交的安全生產許可證復印件
7.乙方提交的安全生產責任書
8.乙方提交的施工合同備案證明
9.乙方提交的工程款支付憑證
10.雙方約定的其他文件
乙方為主導的目的和
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
評論
0/150
提交評論