修建凍庫合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方修建凍庫項目事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：甲方凍庫建設項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規模：__________

1.4項目投資：__________

1.5項目工期：__________

二、工程內容

2.1乙方負責甲方凍庫項目的施工、安裝、調試、驗收等工作。

2.2工程內容包括但不限于：土建工程、鋼結構工程、電氣工程、通風與空調工程、給排水工程、消防工程等。

2.3乙方應按照甲方要求，確保工程質量和進度，滿足甲方使用需求。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：__________

3.2支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同價款的_________%作為預付款；

（2）工程進度達到_________時，甲方支付乙方合同價款的_________%；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的_________%；

（4）工程保修期滿后，甲方支付乙方合同價款的_________%。

四、工期及延誤責任

4.1工期：__________

4.2乙方應按照合同約定的時間完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付_________%的違約金。

五、工程質量及驗收

5.1工程質量：乙方應按照國家相關工程質量標準進行施工，確保工程質量符合設計要求。

5.2驗收：工程竣工驗收合格后，甲方有權對工程進行驗收，驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的_________%。

六、工程保修

6.1乙方應在工程竣工驗收合格后，對工程進行保修，保修期為__________。

6.2保修期內，如因乙方施工原因導致的工程質量問題，乙方應負責無償修復。

七、保密條款

7.1雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、合同生效及終止

9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2合同履行完畢或任何一方違約，合同終止。

十、附件

10.1甲方提供的相關資料、圖紙等；

10.2乙方提供的施工組織設計、施工方案等；

10.3雙方簽訂的補充協議。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）為滿足自身業務發展需求，決定投資建設凍庫項目。為保證項目的高效、優質完成，甲方特委托乙方（以下簡稱“乙方”）作為施工方，同時引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為項目監理單位，共同參與項目的建設。為確保各方權益，經甲乙丙三方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：甲方凍庫建設項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規模：__________

1.4項目投資：__________

1.5項目工期：__________

二、三方主體職責

2.1甲方：

（1）負責項目的投資、決策、協調和監督；

（2）提供項目所需的土地、資料、圖紙等；

（3）按照合同約定支付工程款項；

（4）對項目進度、質量、安全等實施監督管理。

2.2乙方：

（1）負責項目的施工、安裝、調試、驗收等工作；

（2）按照甲方要求，確保工程質量和進度；

（3）遵守國家相關法律法規，接受甲方和丙方的監督管理。

2.3丙方：

（1）負責對項目進行監理，確保工程質量、進度、安全等方面符合國家相關標準；

（2）對乙方施工過程中的問題進行監督和糾正；

（3）對項目進行階段性驗收，提出整改意見。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：__________

3.2支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同價款的_________%作為預付款；

（2）工程進度達到_________時，甲方支付乙方合同價款的_________%；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的_________%；

（4）工程保修期滿后，甲方支付乙方合同價款的_________%。

四、工期及延誤責任

4.1工期：__________

4.2乙方應按照合同約定的時間完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付_________%的違約金。

4.3丙方應確保項目進度符合合同約定，如因丙方原因導致工期延誤，丙方應承擔相應的責任。

五、工程質量及驗收

5.1工程質量：乙方應按照國家相關工程質量標準進行施工，確保工程質量符合設計要求。

5.2驗收：工程竣工驗收合格后，甲方有權對工程進行驗收，驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的_________%。

六、工程保修

6.1乙方應在工程竣工驗收合格后，對工程進行保修，保修期為__________。

6.2保修期內，如因乙方施工原因導致的工程質量問題，乙方應負責無償修復。

七、保密條款

7.1雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、合同生效及終止

9.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2合同履行完畢或任何一方違約，合同終止。

十、第三方介入的意義和目的

10.1第三方丙方的介入，旨在確保項目質量、進度、安全等方面符合國家相關標準，維護甲方的合法權益。

10.2通過引入第三方監理，甲方可以更加放心地監督項目實施，降低項目風險。

十一、甲方權益保障條款

11.1甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、進度完成工程；

11.2甲方有權要求丙方對項目進行嚴格監理，確保項目質量、進度、安全等方面符合國家相關標準；

11.3甲方有權要求乙方在保修期內對工程質量問題進行無償修復。

十二、乙方違約及限制條款

12.1如乙方未能按照合同約定的時間、質量、進度完成工程，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；

12.2如乙方在施工過程中存在違法行為，甲方有權要求乙方承擔相應的法律責任；

12.3如乙方存在惡意拖延工期、降低工程質量等行為，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）為專業凍庫施工企業，具備豐富的凍庫建設經驗。為拓展業務，乙方擬承建甲方（以下簡稱“甲方”）的凍庫建設項目。為確保項目順利進行，乙方引入丁方（以下簡稱“丁方”）作為項目咨詢顧問，提供專業咨詢服務。為明確各方的權利和義務，經甲乙丁三方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：甲方凍庫建設項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規模：__________

1.4項目投資：__________

1.5項目工期：__________

二、三方主體職責

2.1甲方：

（1）提供項目所需的土地、資料、圖紙等；

（2）按照合同約定支付工程款項；

（3）對乙方施工過程中的進度、質量、安全等實施監督管理。

2.2乙方：

（1）負責項目的施工、安裝、調試、驗收等工作；

（2）確保工程質量和進度，符合甲方要求；

（3）遵守國家相關法律法規，接受甲方和丁方的監督管理。

2.3丁方：

（1）對乙方施工過程中的問題提供專業咨詢服務；

（2）協助乙方優化施工方案，提高施工效率；

（3）對項目進行階段性評估，提出改進建議。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：__________

3.2支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同價款的_________%作為預付款；

（2）工程進度達到_________時，甲方支付乙方合同價款的_________%；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的_________%；

（4）工程保修期滿后，甲方支付乙方合同價款的_________%。

四、工期及延誤責任

4.1工期：__________

4.2乙方應按照合同約定的時間完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付_________%的違約金。

4.3丁方應協助乙方確保項目進度，如因丁方原因導致工期延誤，丁方應承擔相應的責任。

五、工程質量及驗收

5.1工程質量：乙方應按照國家相關工程質量標準進行施工，確保工程質量符合設計要求。

5.2驗收：工程竣工驗收合格后，甲方有權對工程進行驗收，驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的_________%。

六、工程保修

6.1乙方應在工程竣工驗收合格后，對工程進行保修，保修期為__________。

6.2保修期內，如因乙方施工原因導致的工程質量問題，乙方應負責無償修復。

七、保密條款

7.1雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、合同生效及終止

9.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2合同履行完畢或任何一方違約，合同終止。

十、乙方權益保障條款

10.1甲方應按照合同約定支付工程款項，確保乙方利益；

10.2甲方應積極配合乙方的工作，為乙方提供必要的施工條件；

10.3甲方應尊重乙方的施工方案，不得隨意變更施工計劃。

十一、甲方違約及限制條款

11.1如甲方未能按照合同約定支付工程款項，乙方有權要求甲方支付違約金，并暫停工程；

11.2如甲方要求乙方變更施工方案，未經乙方同意，甲方應承擔由此產生的額外費用；

1