第第頁合同編號:________電梯安裝維修工程施工合同甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點(diǎn)：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當(dāng)事人在簽訂合同時的一種參考，當(dāng)事人須根據(jù)具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應(yīng)的調(diào)整，切勿套用，訂立重大合同或者內(nèi)容復(fù)雜的合同最好咨詢相關(guān)的法律專業(yè)人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼9/NUMPAGES總頁數(shù)9一、主體與目的本合同由以下雙方簽訂：甲方（建設(shè)單位）：__________（名稱）乙方（施工單位）：__________（名稱）鑒于甲方需要在其建筑物內(nèi)安裝及維修電梯，乙方具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、合同基本信息1.合同名稱：電梯安裝維修工程施工合同2.合同編號：__________3.合同簽訂日期：__________4.合同工期：__________5.合同金額：__________二、合同目的1.乙方按照甲方要求，在約定的時間內(nèi)完成電梯的安裝及維修工作。2.甲方按照合同約定支付乙方工程款及相關(guān)費(fèi)用。3.雙方共同確保電梯安裝維修工程的質(zhì)量、安全及使用性能符合國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。二、價格、支付方式1.合同價格：本合同總價為人民幣__________元（大寫：__________元整），包括但不限于電梯安裝、維修、材料、人工、運(yùn)輸及稅費(fèi)等所有費(fèi)用。2.支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的__________%作為預(yù)付款。（2）電梯安裝工程完工并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的__________%。（3）電梯維修工程完工并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的__________%。（4）尾款__________%在電梯安裝維修工程保修期滿，且無任何維修記錄后支付。3.付款時間：乙方應(yīng)在每月末提交付款申請，甲方應(yīng)在收到申請后的__________個工作日內(nèi)支付相應(yīng)款項。4.逾期付款：如甲方未按時支付款項，應(yīng)按中國人民銀行同期貸款利率支付滯納金。三、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時間、質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)完成電梯安裝維修工程。（2）甲方應(yīng)按照合同約定的時間支付乙方工程款。（3）甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行現(xiàn)場施工，確保施工順利進(jìn)行。（4）甲方應(yīng)負(fù)責(zé)電梯安裝維修工程的驗收工作，并在驗收合格后簽署驗收報告。2.乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照合同約定的時間、質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)完成電梯安裝維修工程。（2）乙方應(yīng)保證使用的材料和設(shè)備符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。（3）乙方應(yīng)按照甲方要求相關(guān)技術(shù)支持和售后服務(wù)。（4）乙方應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的安全規(guī)定，確保施工安全。（5）乙方應(yīng)按照合同約定的時間向甲方提交工程進(jìn)度報告和結(jié)算單。3.保密義務(wù)：雙方對本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。4.糾紛解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。四、質(zhì)量保證與服務(wù)1.質(zhì)量保證：（1）乙方保證所的電梯安裝維修工程符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（2）乙方對電梯安裝維修工程承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任，自驗收合格之日起，保修期為__________年。（3）在保修期內(nèi)，如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致電梯損壞，乙方應(yīng)無償進(jìn)行維修或更換。2.服務(wù)內(nèi)容：（1）乙方應(yīng)電梯安裝維修工程的全程服務(wù)，包括設(shè)計、施工、調(diào)試、驗收等。（2）乙方應(yīng)確保電梯安裝維修工程在合同規(guī)定的時間內(nèi)完成，并符合甲方要求。（3）乙方應(yīng)必要的操作培訓(xùn)，確保甲方能夠獨(dú)立操作和使用電梯。3.服務(wù)承諾：（1）乙方承諾對電梯進(jìn)行定期檢查，確保電梯運(yùn)行安全可靠。（2）乙方承諾在接到甲方報修后，__________小時內(nèi)響應(yīng)，并在__________小時內(nèi)完成維修。（3）乙方承諾在保修期內(nèi)，對因非甲方原因造成的電梯損壞，按照合同約定進(jìn)行維修或更換。4.維修響應(yīng)時間：乙方應(yīng)設(shè)立專門的維修服務(wù)熱線，確保甲方在遇到電梯故障時能夠及時聯(lián)系到乙方進(jìn)行維修。五、履行與變更1.履行（1）乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成電梯安裝維修工程，并確保工程質(zhì)量符合合同要求。（2）甲方應(yīng)按照合同約定的支付方式和時間向乙方支付工程款項。（3）雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，不得擅自變更。2.變更（1）任何一方要求變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽署書面變更協(xié)議。（2）變更后的合同條款應(yīng)作為原合同的一部分，具有同等法律效力。（3）因變更導(dǎo)致的工程延期、費(fèi)用增加或減少，雙方應(yīng)根據(jù)實際情況協(xié)商解決，并相應(yīng)調(diào)整合同工期和價格。3.工期變更（1）因不可抗力導(dǎo)致工程延期，雙方應(yīng)協(xié)商確定新的工期，并相應(yīng)調(diào)整合同履行期限。（2）因甲方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳接袡?quán)要求甲方支付合理費(fèi)用。（3）因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳綉?yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。4.價格變更（1）因市場波動、材料價格變動等原因?qū)е潞贤瑑r格需要調(diào)整，雙方應(yīng)協(xié)商確定新的價格。（2）價格調(diào)整后的合同金額應(yīng)作為雙方履行合同的依據(jù)。5.合同解除（1）任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行，對方有權(quán)解除合同。（2）合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余工程款項和責(zé)任。六、保密條款1.雙方對本合同內(nèi)容、技術(shù)秘密、商業(yè)秘密及任何未公開的信息負(fù)有保密義務(wù)。2.未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露或使用對方的保密信息。3.保密信息的保護(hù)期限自本合同簽訂之日起至合同終止后__________年。4.以下信息除外：（1）在法律要求下必須披露的信息；（2）已為公眾所知的信息；（3）由第三方合法獲得且不受保密義務(wù)限制的信息；（4）雙方已公開的信息。5.雙方應(yīng)采取合理的措施，防止保密信息的泄露、誤用或丟失。6.任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。7.本保密條款的效力不受合同解除或終止的影響。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中的其他未爭議條款。4.爭議解決過程中，雙方應(yīng)必要的證據(jù)和文件，以證明自己的主張。5.訴訟過程中，雙方應(yīng)遵循法院的判決和裁定，不得擅自更改或放棄權(quán)利。6.除法律另有規(guī)定外，雙方均應(yīng)承擔(dān)因爭議解決而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。7.本合同爭議解決條款不因合同其他條款的變更或終止而失效。八、其它條款1.合同附件：本合同附件與本合同具有同等法律效力，包括但不限于圖紙、技術(shù)規(guī)范、工程量清單等。2.法律適用與管轄：本合同適用中華人民共和國法律，并受合同簽訂地人民法院管轄。3.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。4.合同解除：除法律另有規(guī)定外，任何一方不得擅自解除本合同。如一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行，另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。5.合同解除通知：任何一方解除合同，應(yīng)提前__________日以書面形式通知對方。6.合同解除后的處理：合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余工程款項、設(shè)備、材料等。7.合同終止：本合同在下列情況下終止：（1）合同約定的工期、服務(wù)期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。8.合同的修改與補(bǔ)充：對本合同的修改與補(bǔ)充，應(yīng)采取書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。九、合同簽署1.本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)____