道路橋梁工程施工合同模板合同編號：__________鑒于甲方具備道路橋梁工程的建設需求，乙方具備相應的施工能力和資質，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲方委托乙方進行道路橋梁工程施工事宜，達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：__________1.5工程承包范圍：__________二、合同工期2.1工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止，總工期為____天。2.2工期延誤及順延：如遇不可抗力等因素導致工期延誤，雙方協商一致，可以順延工期。三、合同價款3.1合同總價：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。3.2付款方式：甲方按照合同約定的付款進度向乙方支付工程進度款。3.3價格調整：在合同履行期間，如遇國家政策調整導致材料價格、人工費用等發生變化，雙方按照公平原則協商調整合同價格。四、工程質量及驗收4.1工程質量：乙方應按照國家及行業相關標準，確保工程質量達到優良等級。4.2驗收標準：工程驗收按照國家及行業相關驗收標準執行。4.3驗收程序：乙方完成合同約定的工程內容后，向甲方提交工程驗收報告，甲方在收到報告后____個工作日內組織驗收。五、安全生產及環保5.1安全生產：乙方應嚴格遵守國家及地方安全生產法律法規，確保施工過程中不發生安全事故。5.2環保要求：乙方應遵守國家及地方環保法律法規，確保施工過程中不對環境造成污染。六、違約責任6.1甲方違約：甲方未按照合同約定支付工程款或違反合同其他約定，乙方有權暫停施工，并要求甲方承擔相應的違約責任。6.2乙方違約：乙方未按照合同約定完成工程或違反合同其他約定，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。7.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.2合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.3合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：____年__月__日注意事項：1.明確合同各方主體：確保甲方（發包方）和乙方（承包方）的名稱、地址、聯系方式等信息準確無誤。2.工程概況詳細：工程名稱、地點、規模、內容和承包范圍應詳細清晰，避免歧義。3.工期規定：合同中應明確工期起止日期，以及工期延誤和順延的條件和程序。4.合同價款及支付方式：合同總價、付款方式及價格調整機制應具體明確。5.質量及驗收標準：工程質量要求、驗收標準和程序應詳細規定。6.安全生產與環保要求：明確乙方在施工過程中的安全生產和環保責任。7.違約責任：明確雙方在違約情況下的責任和救濟措施。8.爭議解決方式：合同中應規定爭議解決的具體方式和地點。解決辦法：1.協商解決：合同履行過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。2.法律途徑：如協商不成，可依法向人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同：指雙方或多方當事人之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。2.發包方：指委托他人進行工程建設的當事人，即合同的甲方。3.承包方：指接受他人委托進行工程建設的當事人，即合同的乙方。4.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰爭等。5.違約責任：指合同當事人違反合同約定，依法應承擔的民事責任。6.民事訴訟：指當事人之間因民事權益爭議，依法向人民法院提起訴訟，由人民法院審理判決的活動。7.協商：指雙方或多方當事人通過溝通、討論達成一致意見的過程。8.爭議解決：指在合同履行過程中，當事人之間因權利義務關系產生的糾紛，通過協商、調解、仲裁或訴訟等方式予以解決。特殊應用場合及補充條款：1.場合：若工程位于地震多發區域或特殊地質條件，可能對施工安全造成影響。補充條款：考慮到特殊的地質條件，雙方同意在合同中增加如下條款：“在施工前，乙方應進行詳細的地質勘察，并根據勘察結果采取相應的安全措施。若地質條件復雜，影響施工安全，雙方應共同協商確定合理的施工方案和工期調整。”2.場合：工程涉及穿越居民區，可能對周邊居民生活造成一定影響。補充條款：為了減少施工對居民生活的影響，雙方同意增加如下條款：“乙方在施工過程中應盡量減少噪音、粉塵等對周邊居民的影響，并采取必要的降噪、防塵措施。若施工確需居民配合，乙方應提前與居民溝通協商，確保施工順利進行。”3.場合：工程采用新技術、新材料，可能存在一定的技術風險。補充條款：考慮到技術風險，雙方同意增加如下條款：“乙方應確保所采用的新技術、新材料符合國家相關標準，并提前向甲方提交詳細的技術方案和風險評估報告。若新技術、新材料出現技術問題，乙方應立即采取措施予以解決，并承擔相應責任。”合同所需附件列表：1.工程設計圖紙及說明書2.工程預算書3.