學校建墻垛合同8篇篇1甲方：某學校乙方：某建筑公司鑒于甲方需要建設一座墻垛，乙方具備相關的建筑經驗和技能，雙方經過友好協商，達成以下合同條款：一、合同雙方1.甲方：某學校，地址：__________，聯系人：__________，聯系方式：__________。2.乙方：某建筑公司，地址：__________，聯系人：__________，聯系方式：__________。二、建設內容1.甲方需要建設一座墻垛，具體尺寸為：長__________米，寬__________米，高__________米。2.乙方需按照甲方提供的尺寸和要求進行建設，確保墻垛結構牢固、美觀。三、建設期限1.本合同自簽訂之日起生效，建設期限為__________天。2.乙方需確保在合同規定期限內完成建設任務，如遇特殊情況需及時與甲方溝通協商。四、建設費用及支付方式1.本合同的建設費用為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。2.甲方需按照以下方式向乙方支付款項：（1）合同簽訂后，甲方需向乙方支付總費用的__________%作為預付款；（2）墻垛建設完成后，甲方需向乙方支付剩余款項。五、質量保證及驗收標準1.乙方需確保墻垛建設質量符合相關標準，使用材料真實可靠。2.甲方在驗收時，需按照以下標準進行檢查：（1）墻垛尺寸是否準確；（2）墻垛結構是否牢固；（3）墻垛表面是否美觀；（4）是否使用了規定的建筑材料。3.如果驗收過程中發現問題，甲方有權要求乙方進行整改或重新建設。六、違約責任及賠償標準1.若因乙方原因未能按時完成建設任務，每逾期一天，乙方需向甲方支付違約金人民幣__________元整（大寫：__________元整）。2.若因甲方原因未能及時支付款項，每逾期一天，甲方需向乙方支付違約金人民幣__________元整（大寫：__________元整）。3.若因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方均不承擔違約責任。但乙方需及時將已完成的成果交付給甲方，并協助甲方處理后續事宜。七、爭議解決方式及管轄法院1.如雙方在本合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.雙方同意由合同簽訂地的人民法院管轄相關爭議案件。如因管轄問題發生爭議，由雙方協商解決。協商不成的，由人民法院指定管轄法院。3.在爭議解決期間，雙方應繼續履行本合同中未發生爭議的部分。如因爭議導致合同無法繼續履行的，雙方應協商解決并簽訂補充協議或解除合同。八、其他約定事項及生效條件1.雙方同意本合同自簽字或蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同具有法律效力且不可撤銷。未盡事宜由雙方協商補充并簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。篇2甲方（建設單位）：_________乙方（施工單位）：_________根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公正、誠實守信的基礎上，就甲方委托乙方進行學校建墻垛工程達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：學校建墻垛工程2.工程地點：甲方指定的學校校園內3.工程內容：建造圍墻垛，具體內容包括但不限于墻體砌筑、抹灰、裝飾等4.工程規模：根據甲方的需求，確定圍墻垛的長度、高度和數量等二、合同條款1.工程價款及支付方式（1）工程價款：根據甲方提供的預算和雙方協商確定的具體價格，確定圍墻垛的單價和總價。具體價格包括但不限于材料費、人工費、機械費等。（2）支付方式：甲方按照工程進度支付乙方款項。具體支付節點包括開工前支付預付款、施工過程中支付進度款、竣工驗收合格后支付尾款等。支付方式可為銀行轉賬或其他雙方協商確定的方式。2.工程期限及進度（1）工程期限：根據甲方需求和實際情況，確定圍墻垛工程的開工日期和竣工日期。具體日期以甲方書面通知為準。（2）工程進度：乙方應按照雙方協商確定的施工進度計劃進行施工，確保按時完成圍墻垛工程。甲方有權對施工進度進行監督，并提出合理建議和要求。3.工程質量及驗收（1）工程質量：乙方應確保圍墻垛工程符合相關質量標準和要求，使用的材料和施工方法應符合國家規范和行業標準。（2）驗收：竣工驗收時，乙方應提供完整的施工記錄、質量檢查報告等相關資料。甲方有權進行驗收，并提出整改意見和要求。驗收合格后，雙方應簽訂驗收報告。4.違約責任及賠償（1）違約責任：如一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任。具體違約責任包括但不限于罰款、賠償損失等。（2）賠償：因乙方原因導致圍墻垛工程未能按時完成或質量不符合要求，乙方應賠償甲方因此造成的損失。具體賠償金額應根據實際情況協商確定。5.其他條款（1）安全施工：乙方應確保施工過程中遵守安全施工規定，采取必要的安全措施，防止事故發生。如因乙方原因導致安全事故發生，乙方應承擔相應的法律責任。（2）爭議解決：如雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。（3）合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同未盡事宜，可由雙方協商補充。甲方（建設單位）：_________（簽字蓋章）日期：_________年_________月_________日乙方（施工單位）：_________（簽字蓋章）日期：_________年_________月_________日篇3甲方（建設單位）：XXXX學校地址：XXXXXX聯系人：XXXX聯系方式：XXXX乙方（施工單位）：XXXX建筑公司地址：XXXXXX聯系人：XXXX聯系方式：XXXX根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方建設學校墻垛工程事宜，達成如下協議：一、工程概況工程名稱：XXXX學校墻垛建設工程地點：XXXXXX工程內容：墻垛的設計、施工及配套設施建設工期：自本合同簽訂之日起XX天內完成質量標準：符合國家相關質量標準二、甲方權利和義務1.甲方應向乙方提供必要的設計資料，確保設計符合學校整體規劃要求。2.甲方應協助乙方辦理相關手續，確保施工順利進行。3.甲方應按照合同約定支付工程款，確保乙方能夠按時完成施工任務。4.甲方有權對乙方的施工質量進行監督，并提出合理的整改意見。5.甲方有權要求乙方提供必要的售后服務，確保墻垛使用過程中的問題能夠得到及時解決。三、乙方權利和義務1.乙方應按照甲方提供的設計資料進行施工，確保施工符合學校整體規劃要求。2.乙方應確保施工質量符合國家相關質量標準，并承擔相應的質量責任。3.乙方應按照合同約定完成施工任務，并確保工期不延誤。4.乙方應遵守安全生產規定，確保施工過程中的人身和財產安全。5.乙方應提供必要的售后服務，確保墻垛使用過程中的問題能夠得到及時解決。四、合同價款及支付方式1.本合同總價為人民幣XXXX元（大寫：XXXX）。2.甲方應按照以下方式支付工程款：（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價的XX%作為預付款。（2）乙方完成墻垛主體施工后，甲方支付合同總價的XX%作為中期款。（3）乙方完成全部施工任務并經甲方驗收合格后，甲方支付合同總價的剩余部分作為尾款。3.乙方應提供相應的發票，確保甲方能夠順利報銷。五、違約責任1.甲方如未按照合同約定支付工程款，應承擔相應的違約責任，并賠償由此給乙方造成的損失。2.乙方如未按照合同約定完成施工任務，應承擔相應的違約責任，并賠償由此給甲方造成的損失。3.雙方在履行合同過程中，如因不可抗力因素導致合同不能繼續履行，應立即通知對方，并協商解決。六、爭議解決本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同中的所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。4.本合同解釋權歸甲乙雙方共同所有。甲方（簽字蓋章）：XXXX學校日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字蓋章）：XXXX建筑公司日期：XXXX年XX月XX日篇4甲方：XXX學校乙方：XXX建筑公司根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方委托乙方進行學校建墻垛工程事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：學校建墻垛工程2.工程地點：甲方學校校內3.工程內容：建造圍墻及墻垛4.工程造價：XXX元二、施工要求1.乙方應按照甲方提供的施工方案進行施工，確保施工質量符合甲方要求。2.乙方應在施工過程中確保安全施工，防止事故發生。3.乙方應按時向甲方提交施工進展報告，確保甲方及時了解施工進度。三、材料設備1.乙方應按照甲方要求的材料設備規格型號進行采購，確保材料設備質量合格。2.乙方應在采購過程中確保材料設備的價格合理，防止不必要的浪費。3.乙方應確保材料設備的供應及時，不影響施工進度。四、質量標準1.乙方應確保施工質量符合《建筑工程施工質量驗收規范》等相關標準。2.乙方應在施工過程中進行質量檢查，確保每一道工序都符合質量要求。3.乙方應提交質量保證書，確保工程在使用壽命內不會出現質量問題。五、驗收標準1.乙方應在施工完成后提交驗收申請，甲方應在收到申請后7個工作日內進行驗收。2.驗收標準應包括但不限于以下內容：圍墻和墻垛的垂直度、平整度、磚塊排列的整齊度等。3.驗收過程中如發現質量問題，乙方應及時進行整改，直至驗收合格。六、保修條款1.乙方應提供一年期的保修期，保修期內如出現質量問題，乙方應及時進行免費維修。2.保修期自工程驗收合格之日起計算。3.在保修期內，乙方應確保聯系方式暢通，以便甲方在需要維修時能夠及時聯系到乙方。七、違約責任1.甲方應按時向乙方支付款項，如逾期未支付，則應按日向乙方支付違約金。2.乙方應確保施工進度和質量符合甲方要求，如未能按時完工或施工質量不合格，則應按日向甲方支付違約金。3.如因乙方原因導致工程無法按時交付使用，乙方應承擔相應的違約責任。八、爭議解決1.甲、乙雙方在履行合同時發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.如協商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應遵守相關法律法規的規定。同時，雙方也應尊重法院判決結果，并按照判決要求履行自己的義務。若一方不履行判決義務，則應承擔相應的法律責任。篇5甲方：XX學校乙方：XX建筑公司根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方委托乙方建墻垛事宜，達成如下協議：一、項目概況1.項目名稱：XX學校建墻垛工程2.項目地點：XX學校校園內3.項目內容：建造圍墻及附屬設施二、合同工期1.開工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、合同價款及支付方式1.合同價款：人民幣XX元（大寫：XX元整）2.支付方式：甲方在簽訂合同后支付乙方合同價款的XX%作為預付款，即人民幣XX元（大寫：XX元整）。剩余款項在竣工驗收合格后一次性支付。四、質量標準及驗收方式1.乙方需按照甲方提供的設計圖紙及要求施工，確保工程質量符合相關標準。2.驗收方式：甲方組織相關人員進行竣工驗收，驗收標準為設計圖紙及甲方要求。驗收不合格的，乙方需按要求進行整改。五、雙方權利義務1.甲方有權對乙方施工過程中的質量問題進行監督，確保工程質量符合標準。同時，甲方應按時支付合同價款，為乙方施工提供必要的支持和協助。2.乙方應嚴格按照設計圖紙及甲方要求進行施工，確保工程質量合格。同時，乙方應做好施工記錄，及時向甲方匯報施工進度和存在的問題。3.乙方在施工過程中應注意安全施工，確保施工人員的人身安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方應承擔全部責任。4.乙方應保護甲方提供的設備、材料，避免損壞或丟失。如有損壞或丟失，乙方應照價賠償。六、違約責任1.甲方如未按時支付合同價款或未提供必要支持和協助，導致乙方無法按時開工或竣工驗收不合格，甲方應承擔違約責任。2.乙方如未按照設計圖紙及甲方要求進行施工，導致工程質量不合格或未按時完成施工任務，乙方應承擔違約責任。七、爭議解決方式如雙方在執行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應嚴格遵守合同條款，履行合同義務。2.如一方違反合同條款或法律法規規定，導致合同無法繼續履行，另一方有權提出終止合同。合同終止后，違約方應承擔相應的違約責任。3.合同終止后，雙方應友好協商解決相關事宜，確保雙方權益得到保障。協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。4.如有其他未盡事宜，雙方可另行協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。九、其他約定1.本合同一式XX份，甲、乙雙方各執XX份。合同文本具有同等法律效力。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為XX年。合同期滿前XX天，雙方應協商是否續簽本合同。如需續簽，雙方應重新簽訂書面合同。3.在合同履行過程中，如有任何變更或補充，雙方應協商一致并簽訂書面協議。任何口頭協議或承諾均視為無效。4.本合同中的未盡事宜由雙方協商補充或解釋。補充或解釋后的協議與本合同具有同等法律效力。如有任何爭議或糾紛，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議或糾紛。篇6甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：學校建墻垛工程。2.工程地點：學校校園內。3.工程內容：新建圍墻及安裝防護欄。4.工程造價：約______元。第二條承包方式1.乙方負責提供人工、材料等完成建墻垛任務。2.乙方在施工過程中必須接受甲方的監督。3.乙方在施工中要注意安全，因乙方原因造成的安全事故由乙方承擔全部責任。4.乙方要確保施工質量，因質量問題造成的返工等損失由乙方承擔。5.乙方要按時完工，因乙方原因造成的工期延誤由乙方承擔。第三條合同工期1.本工程合同工期為______天，從______年______月______日開始施工，至______年______月______日完工。2.因下列原因造成工期延誤，乙方不承擔責任：（1）因甲方原因影響開工。（2）不可抗力。（3）甲方同意工期順延的其他情況。第四條付款方式1.甲方在簽訂合同后支付乙方______元作為預付款。2.乙方每完成一個階段的工程任務，甲方支付該階段工程款的______%。3.工程完工并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方剩余款項。4.甲方在支付款項時，有權對支付憑證載明用途進行審核，對于憑證上未注明“工資”或“勞務費”等字樣的款項，甲方有權拒絕支付。第五條違約責任1.甲方若不按合同約定支付預付款或工程進度款，每逾期一天，需向乙方支付違約金______元。2.乙方若不能按時開工或不能按時完工，每逾期一天，需向甲方支付違約金______元。3.乙方在施工中因質量問題造成返工等損失，需向甲方支付違約金______元。4.乙方在施工中因安全事故造成人員傷亡或財產損失，需向甲方支付違約金______元。第六條其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。2.本合同在履行過程中發生爭議，雙方應首先嘗試友好協商解決；協商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起訴訟。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（發包方）：_________（簽字蓋章）日期：______年______月______日乙方（承包方）：_________（簽字蓋章）日期：______年______月______日篇7甲方：____學校乙方：____建筑公司根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方在____學校建墻垛項目達成如下協議：一、項目概況1.項目名稱：____學校建墻垛工程2.項目地點：____學校校園內3.項目內容：在甲方指定的地點建造墻垛，具體規格和數量根據實際需求和設計確定。二、合同價款與支付方式1.合同價款：人民幣____元整（￥____）。具體金額根據實際建造的數量和單價確定。2.支付方式：甲方應在合同簽訂后支付乙方合同價款的____%作為預付款，即人民幣____元整（￥____）。剩余款項在墻垛建設完成后一次性支付。三、工期與進度1.工期：本合同簽訂后，乙方應在甲方指定的工期內完成墻垛的建設。具體工期根據實際需求和實際情況確定。2.進度：乙方應每月向甲方提交施工進度報告，包括施工進展、存在的問題和下一步的工作計劃。甲方有權對施工進度進行監督。四、質量與驗收1.質量標準：乙方應嚴格按照國家相關標準和規范進行墻垛建設，確保施工質量符合標準。2.驗收方式：墻垛建設完成后，甲方應組織驗收。驗收時，乙方應提供完整的施工記錄、試驗報告等技術資料。甲方應在驗收后出具驗收報告，確認墻垛建設是否符合合同要求。五、違約責任與賠償1.違約責任：如乙方未能按照合同約定完成墻垛建設，或建設質量不符合標準，乙方應承擔違約責任。甲方有權要求乙方賠償因違約造成的損失。2.賠償方式：乙方應按照合同價款的____%向甲方支付違約金，并賠償甲方因違約造成的實際損失。具體賠償金額根據實際損失確定。六、不可抗力與風險分配1.不可抗力：如因不可抗力因素導致乙方無法按照合同約定完成墻垛建設，乙方應及時向甲方說明情況，并提供相關證明材料。甲方應根據實際情況協商解決。2.風險分配：在合同履行過程中，乙方應承擔施工過程中的一切風險，包括但不僅限于材料供應不足、施工事故等。甲方不承擔施工過程中的任何風險。七、爭議解決與法律適用1.爭議解決：如甲乙雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。如因本合同引起的爭議，應按照中華人民共和國相關法律規定進行裁決。八、合同生效與終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.合同終止：如一方違約導致合同無法繼續履行，另一方有權終止合同。合同終止后，違約方應承擔相應的違約責任和賠償責任。九、其他約定事項1.保密義務：甲乙雙方在合同履行過程中，應對涉及雙方的商業秘密、技術資料等信息予以保密，不得向第三方泄露。2.不可抗力事件的通知：乙方應及時向甲方通報施工過程中的不可抗力事件及其影響情況，以便甲方采取相應的應對措施。篇8甲方：XXX學校乙方：XXX建筑公司根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方委托乙方進行學校建墻垛工程事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：學校建墻垛工程2.工程地點：甲方學校校園內3.工程內容：建造一道長度為XX米、寬度為XX米的墻垛4.工程質量：按照甲方提供的圖紙及要求施工，確保施工質量符合相關標準5.工程期限：自合同簽訂之日起XX個工作日內完成二、甲方責任1.甲方需向乙方提供完整的施工圖紙及技術要求，確保乙方能夠準確施工。2.甲方需為乙方提供必要的水電供應，確保施工順利進行。3.甲方需對乙方的施工進度進行監督，確保施工按時完成。4.甲方需對乙方完成的工程進行驗收，確保工程質量符合相關標準。三、乙方責任1.乙方需按照甲方提供的施工圖紙及技術要求，認真組織施工，確保施工質量符合相關標準。2.乙方需嚴格遵守施工期限，確保施工按時完成。3.乙方需確保施工現場的安