2025年建筑工程混凝土班組施工合同范文_第1頁
2025年建筑工程混凝土班組施工合同范文_第2頁
2025年建筑工程混凝土班組施工合同范文_第3頁
2025年建筑工程混凝土班組施工合同范文_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

2025年建筑工程混凝土班組施工合同范文甲方（發包方）：____地址：____法定代表人：____聯系方式：____乙方（承包方）：____地址：____法定代表人：____聯系方式：____鑒于甲方將____工程的混凝土施工任務發包給乙方，為明確雙方的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，經友好協商，達成如下協議：第一條工程概況1.1工程名稱：____1.2工程地點：____1.3建設單位：____1.4監理單位：____第二條承包范圍與內容乙方負責完成以下混凝土施工任務：2.1混凝土的拌制、運輸、澆筑及養護；2.2模板工程的安裝與拆除（如有）；2.3二次構件的混凝土施工；2.4其他與混凝土施工相關的工作。具體施工內容以甲方提供的施工圖紙和工程量清單為準。第三條合工期3.1開工日期：____年____月____日3.2竣工日期：____年____月____日3.3總工期為____天，節假日順延。第四條質量標準4.1混凝土施工質量必須符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》（GB50204-____）及相關國家規范標準；4.2混凝土強度等級為____，以試驗報告為準；4.3施工過程中發現的質量問題應及時整改，否則甲方有權終止合同。第五條安全生產責任5.1乙方應嚴格遵守國家安全生產法律法規，確保施工現場安全；5.2乙方負責提供必要的安全防護措施，并為施工人員購買意外傷害保險；5.3因乙方原因導致的安全事故，由乙方承擔全部責任。第六條結算方式6.1工程量計算：以實際完成的合格工程量為準；6.2合同單價：____元/m3（含人工費、材料費、機械費及其他費用）；6.3付款方式：開工后支付合同總價的____%作為預付款；每月結算已完工程量，支付當月工程款的____%；工程竣工驗收合格后，付清余款。第七條雙方責任與義務7.1甲方責任：負責提供施工圖紙、技術資料和必要的協助；按時支付工程款；定期組織質量檢查和驗收。7.2乙方責任：嚴格按設計圖紙和規范施工，確保工程質量；組織合格的施工人員，并做好現場管理；及時清理施工垃圾，保持施工現場整潔。第八條違約責任8.1若因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天罰款____元；8.2若因甲方原因導致工程停工超過____天，甲方應承擔相應損失；8.3如發現偷工減料或使用劣質材料，甲方有權終止合同，并要求賠償。第九條不可抗力9.1因不可抗力事件導致工期延誤或無法履行合同義務的，雙方應及時協商解決。第十條爭議解決10.1若發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成時，向工程所在地人民法院提起訴訟。第十一條其他條款11.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議；11.2本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，簽字蓋章后生效。甲方（蓋章）：____法定代表人或授權代表簽字：____日

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論