rA樓梯欄桿扶手、護欄制作、安裝合同8篇篇1合同編號：[具體編號]甲方（客戶）：[甲方公司名稱]乙方（承包商）：[乙方公司名稱]鑒于甲方需要對其所擁有的或管理的物業進行樓梯欄桿扶手、護欄的制作與安裝，特委托乙方承擔此項目的實施，雙方在平等、自愿的基礎上，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就本次制作、安裝事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[具體工程名稱]。2.工程地點：[具體工程地點]。4.工程要求：按照甲方提供的圖紙及說明進行制作與安裝，確保質量與安全。二、工程價款及支付方式1.工程總造價：人民幣[具體金額]（￥[具體金額]）。2.支付方式：合同簽訂后，甲方支付乙方工程總造價的XX%作為預付款；工程完工并驗收合格后，支付剩余款項。三、工期約定1.乙方應在合同生效后XX日內完成全部制作與安裝工作。2.如因甲方原因造成工程延期，乙方工期相應順延。四、材料約定1.乙方應使用符合國家標準的質量合格的原材料進行制作。2.甲方有權對乙方使用的材料進行檢驗，如有質量問題，甲方有權要求乙方更換。五、工程質量及驗收1.乙方應按照甲方提供的圖紙及說明進行制作與安裝，確保工程質量。2.工程完工后，乙方應通知甲方進行驗收，如甲方對工程質量有異議，乙方應按要求進行整改。六、違約責任1.若乙方未按期完成制作與安裝工作，應支付違約金。2.若甲方未按約定支付工程款，應支付相應的滯納金。3.如因一方違約導致合同無法繼續履行，另一方有權解除合同并要求賠償損失。七、保修條款1.保修期：工程驗收合格后XX個月。2.保修范圍內的問題，乙方應負責免費維修。八、爭議解決本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。3.未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（客戶）：[甲方公司合同專用章]法定代表人（或授權代表）簽字：[甲方法人手寫簽名]聯系電話：[甲方聯系電話]日期：[簽訂日期]乙方（承包商）：[乙方公司合同專用章]法定代表人（或授權代表）簽字：[乙方法人手寫簽名]聯系電話：[乙方聯系電話]日期：[簽訂日期]篇2甲方（業主方）：__________地址：__________聯系方式：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯系方式：__________根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，就甲方所需的樓梯欄桿扶手、護欄制作及安裝工程事宜達成以下協議：一、工程概況2.工程地點：__________。3.工程內容：包括樓梯欄桿扶手、護欄的設計、制作、運輸、安裝等。二、工程要求1.材料要求：乙方應按照甲方提供的材料標準，使用優質不銹鋼材料，保證質量。2.制作要求：乙方應按照甲方提供的圖紙及要求進行制作，確保產品符合相關規定。3.安裝要求：乙方負責安裝工作，需確保安裝質量符合安全標準。4.驗收標準：工程完工后，按照國家標準進行驗收。三、工程期限1.工程開工日期：本合同簽訂后____日內開始。2.工程竣工日期：自開工之日起____天內完成。四、工程價款及支付方式1.工程總價款：人民幣____元整（￥____元）。2.支付方式：甲方在合同簽訂后支付乙方工程總價款的____%作為預付款；工程完工并驗收合格后支付剩余款項。五、質量保證及售后服務1.乙方承諾所制作的樓梯欄桿扶手、護欄質量符合國家標準及甲方要求。2.工程完工后，乙方提供一年的質保期，質保期內因乙方原因造成的質量問題，乙方負責免費維修。3.質保期過后，乙方提供有償維修服務。六、違約責任1.甲方若未按合同約定支付款項，每逾期一日，需向乙方支付____%的違約金。2.乙方若未按合同約定完成工程，每逾期一日，需向甲方支付____%的違約金。3.如因乙方原因造成工程質星題，乙方應承擔相應的法律責任。七、爭議解決本合同在履行過程中發生爭議時，甲乙雙方應首先協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行協商補充。甲方（業主方）：__________（蓋章）法定代表人或授權代表（簽字）：__________日期：__________年____月____日篇3合同編號：[具體編號]甲方（業主方）：[甲方公司名稱]法定代表人：[甲方法人姓名]注冊地址：[甲方注冊地址]聯系電話：[甲方聯系電話]乙方（承攬方）：[乙方公司名稱]法定代表人：[乙方法人姓名]注冊地址：[乙方注冊地址]聯系電話：[乙方聯系電話]鑒于甲方需要制作、安裝樓梯欄桿扶手和護欄，乙方具備相關資質和能力，雙方經友好協商，達成以下合同協議：一、項目概況1.工程名稱：[工程名稱]。2.工程地點：[工程地點]。4.工程要求：按照甲方提供的圖紙及說明進行制作和安裝，確保質量安全。二、工程規范與標準1.本工程應嚴格遵守國家及地方現行的相關規范、標準進行施工。2.具體規范、標準包括但不限于：[相關規范標準名稱及編號]。三、工程數量及價格1.工程數量：具體數量按實際測量為準。2.工程價格：（1）樓梯欄桿扶手：[單價]。（2）護欄：[單價]。（具體價格根據雙方協商確定，包含材料費、加工費、運輸費、安裝費等）。3.結算方式：工程完工后按實際發生量結算。四、工期約定1.乙方應在合同簽訂后[具體日期]內完成全部制作、安裝工作。2.如因甲方原因造成工期延誤，乙方不承擔延誤責任。3.如有特殊情況需調整工期，雙方應友好協商解決。五、質量與驗收1.乙方應確保工程質量符合合同約定及國家相關標準。2.工程完工后，乙方應通知甲方進行驗收，并提供相關質量證明文件。3.如驗收不合格，乙方應負責整改直至驗收合格。六、保修與維護1.保修期：[具體保修期限]，保修期內，因制作、安裝原因造成的質量問題，乙方負責免費維修。2.保修期過后，乙方提供有償維修服務。七、違約責任1.甲方若未按合同約定支付款項，每逾期一日，應向乙方支付[具體金額]的違約金。2.乙方若未按合同約定完成制作、安裝工作，每逾期一日，應向甲方支付[具體金額]的違約金。3.若因一方違約導致合同無法繼續履行，守約方有權解除合同，并要求違約方承擔相應賠償責任。八、其他約定1.合同總價款支付方式為：[具體支付方式]。2.雙方應妥善保管與本合同相關的技術資料、圖紙等，未經許可，不得向第三方泄露。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。4.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。篇4合同編號：[具體編號]甲方（業主方）：[甲方名稱]乙方（承攬方）：[乙方名稱]根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平的基礎上，就甲方委托乙方制作、安裝樓梯欄桿扶手、護欄事宜達成以下協議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地址]二、工程材料1.乙方應按照甲方提供的圖紙和規范要求，采用優質不銹鋼材料制作扶手和護欄。2.乙方需保證所使用的材料質量符合國家標準，并出具相應的質量合格證明。三、工程標準與要求1.乙方應嚴格遵守國家相關的建筑標準和規范，確保制作和安裝質量。2.扶手和護欄的安裝應牢固穩定，表面平整，無明顯瑕疵。3.乙方應按照甲方提供的色樣進行制作，保證顏色一致。四、工程期限1.乙方應在合同簽訂后XX日內完成制作，并在甲方通知后XX日內完成安裝。2.如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。五、工程價格及支付方式1.工程總價為人民幣[金額]元（含稅）。2.甲方在合同簽訂后XX日內支付乙方工程總價的XX%作為預付款。3.工程安裝完畢并經甲方驗收合格后，甲方支付剩余款項。六、工程質量與驗收1.工程完工后，乙方應通知甲方進行驗收。2.甲方在收到通知后XX日內組織驗收，驗收合格后，雙方簽署驗收報告。3.如驗收不合格，乙方應在甲方指定的期限內進行整改，并承擔整改費用。七、保修與維護1.工程驗收合格后，乙方提供XX年的質保期。2.在質保期內，如發生非人為因素造成的質量問題，乙方負責免費維修。八、違約責任1.若乙方未按合同約定完成制作、安裝任務，應支付違約金。2.若甲方未按約定支付款項，應支付滯納金。九、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（業主方）：[甲方公章]法定代表人：[甲方法人姓名]聯系電話：[甲方法人電話]日期：XXXX年XX月XX日乙方（承攬方）：[乙方公章]法定代表人：[乙方法人姓名]聯系電話：[乙方法人電話]日期：XXXX年XX月XX日篇5合同編號：[具體編號]甲方（以下簡稱“業主方”）：[業主方公司名稱]地址：[業主方公司地址]法定代表人：[業主方法人姓名]乙方（以下簡稱“承攬方”）：[承攬方公司名稱]地址：[承攬方公司地址]法定代表人：[承攬方法人姓名]根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，為保證雙方權益，明確雙方職責，甲乙雙方在平等、自愿、公平的基礎上，就甲方委托乙方制作、安裝樓梯欄桿扶手、護欄事宜達成如下協議：一、工程概況項目名稱：[工程項目名稱]。工程地點：[具體地址]。工程內容：樓梯欄桿扶手、護欄的制作及安裝。具體包含材料采購、加工、運輸、安裝等全部工作。二、工程規格與標準1.工程規格：[具體規格描述，如材質、尺寸、形狀等]。2.工程標準：[相關國家/行業標準，如質量、安全、環保等標準]。3.乙方應根據甲方提供的圖紙及要求進行制作和安裝，確保質量達標。三、工程數量及造價1.工程數量：[具體數量]。2.工程總造價：[具體金額]。此造價為包工包料價格，包含材料費、加工費、運輸費及安裝費用等全部費用。3.如有設計變更，雙方另行協商造價調整事宜。四、工期要求1.乙方應在合同簽訂后[具體天數]天內完成全部制作和安裝工作。2.如因甲方原因造成工期延誤，乙方有權順延工期。如因乙方原因造成工期延誤，乙方應支付相應的違約金。五、材料質量保證1.乙方應提供質量合格的材料，并提供相應的質量保證證明。2.乙方應確保所使用的材料符合國家和行業相關標準。3.甲方有權對材料進行檢驗，如發現問題，乙方應及時更換。六、制作與安裝要求1.乙方應按照甲方的要求進行制作和安裝，確保工程質量。2.乙方應遵守安全規范，采取必要的安全措施，確保施工過程中的安全。3.如因乙方原因造成工程質量和安全問題，乙方應承擔全部責任。七、驗收標準及方式1.驗收標準：按照國家和行業相關標準、甲方要求及雙方約定的標準進行驗收。2.驗收方式：由甲乙雙方共同進行驗收，并簽署驗收報告。3.如驗收不合格，乙方應負責整改并承擔相應費用。八、付款方式1.簽訂合同后，甲方支付乙方工程總造價的[比例%]作為預付款。2.工程完工并經驗收合格后，甲方支付乙方剩余款項。3.如因甲方原因導致工程延期或停工，付款時間相應順延。九、違約責任1.如因乙方原因造成工程延期或質量問題，乙方應承擔違約責任，并賠償甲方相應損失。2.如因甲方原因造成工程延期或停工，甲方應承擔違約責任，并支付乙方相應的誤工費。3.雙方應遵守合同條款，如一方違約，應承擔相應的法律責任。十、其他約定事項篇6合同編號：[具體編號]甲方（客戶）：[甲方公司名稱]乙方（承包商）：[乙方公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平的基礎上，就甲方所需的樓梯欄桿扶手、護欄的制作與安裝事宜，經友好協商，達成以下合同條款，以資共同遵守。一、工程概況1.工程地點：[具體地址]3.工程標準：按照甲方提供的圖紙及要求，采用優質材料，確保工程質量。二、合同金額及支付方式1.合同總金額：人民幣[具體金額]（含稅）。2.支付方式：簽訂合同后，甲方支付乙方合同總額的XX%作為預付款；工程完工并經甲方驗收合格后，支付剩余款項。三、工期約定1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日。2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。如有特殊情況需調整工期，雙方友好協商解決。四、制作與安裝要求1.乙方需按照甲方提供的圖紙及要求進行制作與安裝。2.乙方應確保所使用的材料質量符合國家標準，并提供相應的質量證明文件。3.乙方安裝過程中應嚴格遵守安全規范，確保安全施工。五、質量與驗收1.乙方完工后，應通知甲方進行驗收。2.甲方驗收時，應按照合同約定的標準和國家相關規范進行驗收。3.如驗收不合格，乙方應在甲方指定的時間內整改完畢。六、違約責任1.若因乙方原因未能按照合同約定的工期完成工程，每延期一日，乙方需支付甲方違約金人民幣[具體金額]。2.若因甲方原因未按合同約定支付款項，每延期一日，甲方需支付乙方違約金人民幣[具體金額]。七、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（客戶）：[甲方公司合同專用章]法定代表人：[甲方法人手寫簽名]地址：[甲方公司地址]聯系電話：[甲方公司聯系電話]日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包商）：[乙方公司合同專用章]法定代表人：[乙方法人手寫簽名]地址：[乙方公司地址]聯系電話：[乙方公司聯系電話]日期：XXXX年XX月XX日簽名處請加蓋公司合同專用章和手寫簽名以確保合同的法律效力。聯系方式請務必填寫準確，以便雙方溝通。篇7合同編號：[具體編號]甲方（業主方）：[甲方公司名稱]法定代表人：[甲方法人姓名]注冊地址：[甲方注冊地址]聯系電話：[甲方聯系電話]乙方（承攬方）：[乙方公司名稱]法定代表人：[乙方法人姓名]注冊地址：[乙方注冊地址]聯系電話：[乙方聯系電話]鑒于甲方需求，乙方提供并安裝樓梯欄桿扶手及護欄。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方友好協商，達成如下合同條款，以資共同信守：第一條項目概況2.工程地點：[具體地點]。3.工程范圍：包括樓梯欄桿、扶手及護欄的設計、制作與安裝。第二條合同總價及付款方式1.合同總價：人民幣（大寫）[合同金額漢字大寫]圓整，小寫￥[合同金額數字小寫]。此價格為包工包料價格，包括但不限于材料費、制作費、運輸費及安裝費用等。2.付款方式：合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價的XX%作為預付款；工程完工并驗收合格后XX日內支付合同總價的XX%；余款作為質保金，自驗收合格之日起滿一年后支付。第三條工程期限1.乙方收到預付款后XX日內開始制作，自開始制作之日起XX日內完成安裝工作。如遇特殊原因需延期，乙方需提前通知甲方協商確定新的時間。2.甲方如有變更需求應提前通知乙方，由此產生的相關工期變更雙方友好協商確定。第四條質量要求及驗收標準1.乙方提供的材料質量需符合國家標準及行業規范。具體材料樣品需經甲方確認。2.工程安裝完畢后，需達到本地相關部門的驗收標準。甲方組織驗收，驗收合格后進入質保期。3.質保期為一年，質保期內出現質量問題，乙方負責免費維修或更換。第五條違約責任1.若乙方未能按照合同約定的時間完成制作和安裝工作，除因不可抗力因素外，每延誤一天，需支付合同總價XX%的違約金。2.若甲方未能按照合同約定時間付款，每延誤一天，需支付應付未付金額XX%的違約金。3.如因乙方制作或安裝的工程質量問題導致甲方損失，乙方應承擔相應的賠償責任。第六條爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向合同簽訂地人民法院起訴。第七條其他條款1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。3.附件作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：[甲方公章]法定代表人（簽字）：[甲方法人手寫簽名]日期：XXXX年XX月XX日乙方（蓋章）：[乙方公章]法定代表人（簽字）：[乙方法人手寫簽名]日期：XXXX年XX月XX日附件：工程設計方案、報價單及相關圖紙等。---請注意本合同僅為示例并非專業法律意見。實際使用前應由資質的律師或法律專家，根據具體情況進行審核修改，以確保其合法性及適用性。篇8合同編號：[具體編號]甲方（客戶）：[甲方公司名稱]乙方（承包商）：[乙方公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方制作、安裝樓梯欄桿扶手、護欄事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點：[具體工程地點]二、工程材料1.乙方應按照甲方提供的樣式和材質要求進行材料選購。具體材料要求包括[如不銹鋼、鋁合金等，以及材料規格型號、質量標準等]。2.乙方應確保所有材料符合國家相關標準，并提供相應的質量保證文件。三、工程制作與安裝1.乙方應嚴格按照甲方提供的圖紙和技術要求進行制作和安裝。2.制作與安裝過程中