建設施工合同樣本_第1頁
建設施工合同樣本_第2頁
建設施工合同樣本_第3頁
建設施工合同樣本_第4頁
建設施工合同樣本_第5頁
已閱讀5頁,還剩4頁未讀, 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

第第頁合同編號:________建設施工合同樣本甲方:__________乙方:__________簽訂時間:__________簽訂地點:__________溫馨提示:本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考,當事人須根據具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調整,切勿套用,訂立重大合同或者內容復雜的合同最好咨詢相關的法律專業人士,感謝您的閱讀下載!PAGE頁碼8/NUMPAGES總頁數8一、主體與目的本合同(以下簡稱“合同”)由以下主體簽訂:甲方:[甲方全稱]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]地址:[甲方地址]乙方:[乙方全稱]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]地址:[乙方地址]合同目的:甲乙雙方本著平等互利、誠實信用的原則,就甲方在[項目名稱]的建設施工項目(以下簡稱“工程”)達成以下協議,具體內容如下:乙方負責按照甲方要求,在規定的時間內完成工程的施工任務,確保工程質量、安全、進度及環境保護等方面符合國家相關法律法規和行業標準。甲方負責施工所需的場地、材料、設備等,并按時支付工程款項。二、價格、支付方式1.合同總價:本合同工程總價為人民幣[總價金額]元,包含但不限于人工、材料、設備、運輸、稅費等一切費用。2.工程款支付方式:a.預付款:合同簽訂后[預付款比例]%的工程款作為預付款,乙方在收到甲方支付后[預付款支付時間]內完成施工準備工作。b.進度款:工程按實際完成進度分段支付,每完成[進度節點比例]的工程量后,甲方應支付相應比例的工程款,具體節點及比例由雙方另行協商確定。c.結算款:工程完工并驗收合格后,甲方應在[驗收合格后支付時間]內支付結算款,結算款金額為合同總價減去已支付工程款及預留的質量保證金。3.質量保證金:合同總價中預留[質量保證金比例]%作為質量保證金,在工程驗收合格后無質量問題發生,甲方無權扣除。如發生質量問題,按合同約定進行處理。三、雙方權利與義務1.甲方權利與義務:a.甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、安全標準完成施工任務。b.甲方應按時支付工程款,不得無故拖延或拖欠。c.甲方負責施工所需的場地、材料、設備等,并保證其符合國家相關標準和要求。d.甲方應配合乙方進行施工,包括必要的施工條件,如施工通道、水電供應等。e.甲方應在工程完工后進行驗收,并對乙方提交的驗收資料進行審核。2.乙方權利與義務:a.乙方應按照甲方要求,在約定的時間內完成施工任務,確保工程質量、安全、進度。b.乙方應按照國家相關法律法規和行業標準進行施工,確保工程質量和安全。c.乙方應合理使用材料、設備,不得浪費,并保證施工過程中不損害甲方利益。d.乙方應在施工過程中接受甲方監督,對甲方提出的合理要求及時整改。e.乙方應保證施工過程中遵守環境保護規定,減少對周圍環境的影響。四、質量保證與服務1.質量保證:a.乙方承諾所施工的工程必須符合國家有關質量標準,確保工程質量達到設計要求和合同約定。b.乙方應使用合格的材料和設備,并在施工過程中進行嚴格的質量控制。c.工程完工后,乙方應完整的施工記錄和質量保證書,確保甲方和第三方在工程使用過程中的合法權益。d.在工程保修期內,如因乙方施工原因導致的質量問題,乙方應無償進行維修或更換。2.服務承諾:a.乙方在施工過程中應必要的技術指導和咨詢服務,確保施工順利進行。b.乙方應按照甲方要求,及時解決施工過程中出現的問題,確保工程進度不受影響。c.乙方應配合甲方進行工程驗收,并對驗收過程中發現的問題進行整改。d.乙方應遵守國家有關環境保護法規,確保施工過程中不對環境造成污染。五、履行與變更1.履行a.雙方應嚴格按照合同約定的時間、質量、安全等要求履行各自義務。b.甲方應按時施工所需材料、設備等,乙方應按時完成施工任務。c.雙方應定期召開工程協調會,共同解決施工過程中出現的問題。d.任何一方違反合同約定,應承擔相應的違約責任。2.變更a.合同履行過程中,如因不可抗力或其他非雙方責任原因導致合同內容需要變更,雙方應協商一致,并簽訂補充協議。b.變更內容應包括但不限于工程范圍、工期、價格、質量標準等。c.任何變更均應以書面形式通知對方,并經雙方簽字確認后生效。d.因變更導致的費用增加或工期延長,雙方應根據實際情況協商解決。六、保密條款1.雙方在本合同履行過程中所獲取的對方商業秘密、技術秘密、財務信息等,均屬于保密信息。2.雙方對本合同內容以及履行過程中所知悉的保密信息負有保密義務,未經對方同意,不得向任何第三方泄露。3.保密義務在合同終止后仍然有效,雙方應繼續對保密信息保密,直至該信息已經公開或成為行業通用信息。4.在以下情況下,雙方可以披露保密信息:a.法律法規或政府機關要求披露;b.為履行合同義務或保護自身合法權益;c.在獲得對方書面同意的情況下。5.違反保密義務的一方應承擔相應的法律責任,包括但不限于賠償對方因此遭受的損失。七、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議,應首先通過友好協商解決。2.如協商不成,任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。3.訴訟過程中,雙方應繼續履行合同義務,除非法院另有判決。4.在訴訟期間,如因爭議導致工程延期,雙方應根據實際情況協商解決工期順延問題。5.爭議解決過程中,雙方應遵守誠實信用原則,不得濫用訴訟權利。6.任何一方不得因爭議而采取影響對方正常經營活動的行為,包括但不限于停工、拒絕付款等。7.爭議解決過程中產生的費用,包括但不限于訴訟費、律師費等,由敗訴方承擔,除非法律另有規定或雙方另有約定。八、其它條款1.合同解除:如一方嚴重違約,另一方有權解除合同,并要求違約方承擔違約責任。2.合同終止:合同履行完畢或雙方協商一致解除合同后,本合同自動終止。3.合同份數:本合同一式[份數]份,甲乙雙方各執[份數]份,具有同等法律效力。4.合同附件:本合同附件與本合同具有同等法律效力,附件包括但不限于工程圖紙、技術規范、驗收標準等。5.法律適用:本合同的解釋、履行、變更、終止及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.合同生效:本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。7.通知:除非另有約定,任何通知應以書面形式發送至對方指定的地址,視為已送達。8.合同變更:對本合同的任何修改或補充,均應以書面形式并由

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論