甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度道路施工工期延誤補償合同甲方（采購方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供應方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯系方式：______法定代表人（如有）：______一、工程材料描述1.材料名稱與規格材料1：名稱為道路施工工期延誤補償，規格為______（詳細說明如工期延誤時長、賠償金額等）。材料2（如有）：名稱為______，規格為______。乙方應按照合同約定，對因自身原因導致的工期延誤承擔相應的補償責任。2.材料質量要求乙方提供的工期延誤補償應滿足合同約定的標準和要求，包括但不限于延誤時長、賠償金額等方面的要求。乙方保證所提供的工期延誤補償在合同履行過程中，能夠及時、足額地支付給甲方。二、材料數量與價格1.材料數量甲方預計采購的工期延誤補償數量如下：材料1：數量為______（單位）。材料2（如有）：數量為______（單位）。實際補償數量以甲方最終書面通知為準，但通知應在工程延誤發生后的______個工作日內（具體時長）發出。2.材料單價與總價材料1的單價為______元/（單位），材料2（如有）的單價為______元/（單位）。本合同工期延誤補償總價預計為______元（大寫：______），該總價根據預計數量計算得出，最終總價以實際補償數量和相應單價結算為準。三、交貨時間與地點1.交貨時間乙方應在合同簽訂后的______個工作日內（具體時長）將工期延誤補償支付給甲方。2.交貨地點乙方將工期延誤補償支付至甲方指定的銀行賬戶。四、包裝與運輸1.包裝要求本合同中無具體包裝要求。2.運輸責任本合同中無具體運輸要求。五、雙方權利與義務1.甲方權利與義務權利：有權要求乙方按照合同約定進行工期延誤的補償。有權對乙方提供的補償進行審查，如發現補償不符合要求，有權要求乙方重新計算或提供補充。義務：在合同規定的時間內接受乙方提供的工期延誤補償。為乙方提供必要的工程信息，協助乙方進行工期延誤的評估和計算。2.乙方權利與義務權利：在按照合同約定進行工期延誤補償后，有權要求甲方按照約定支付補償金。如因甲方原因導致補償延遲或其他損失，有權要求甲方承擔相應責任。義務：按照合同約定的時間和方式提供工期延誤補償。對甲方提供的與工期延誤相關的工程信息和技術要求保密，不得泄露給第三方。六、檢驗與驗收1.檢驗方式乙方在交付補償前應對工期延誤情況進行分析和計算，確保補償符合合同要求。甲方在收到補償后的______個工作日內（具體時長）進行審核，可以采用審核或復核的方式。2.驗收標準驗收標準以本合同約定的工期延誤時長、補償金額以及國家相關標準為準。如審核不合格，甲方應在審核后______個工作日內（具體時長）通知乙方，乙方應在接到通知后的______個工作日內（具體時長）采取補救措施，如重新計算補償等。七、付款方式與期限1.預付款合同簽訂后的______個工作日內（具體時長），甲方支付給乙方合同總價的______%作為預付款，即______元（大寫：______）。2.補償款（如有）根據工期延誤情況，在乙方按照甲方要求提供補償后，甲方支付相應比例的補償款。具體支付比例和時間由雙方另行書面約定。3.尾款在乙方完成所有工期延誤補償且經甲方審核合格后的______個工作日內（具體時長），甲方支付合同總價的尾款，即合同總價的______%，金額為______元（大寫：______）。八、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定支付補償款，每逾期一天，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。如甲方無故拒絕接受乙方提供的補償，應承擔因此給乙方造成的損失，包括但不限于計算費用、材料保管費用等。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定的時間和方式提供工期延誤補償，每逾期一天，應按照合同總價的______%向甲方支付違約金；逾期超過______天（具體時長），甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應承擔甲方因此遭受的全部損失。如乙方提供的補償不符合合同要求，應負責免費重新計算符合要求的補償，并按照合同總價的______%向甲方支付違約金；如因補償錯誤給甲方工程造成損失，乙方應承擔全部賠償責任。九、合同的變更與解除1.變更本合同關于工期延誤補償的任何變更需經雙方書面協商一致，并簽訂書面變更協議。變更協議作為本合同的組成部分，具有與本合同同等的法律效力。2.解除除本合同約定的解除條件外，經雙方協商一致，可以解除本合同。若一方出現嚴重違約行為，另一方有權解除本合同，并要求違約方承擔相應的違約責任。十、不可抗力1.定義本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水等）、戰爭、政府行為（如政策調整、禁令等）等。2.責任免除在不可抗力事件發生期間，雙方應互相通知，并提供相關證明文件。因不可抗力導致無法履行合同義務的一方不承擔違約責任，但應盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續超過______天（具體時長），雙方應協商解決合同的履行問題，如變更合同內容或解除合同等。十一、爭議解決1.協商本合同履行過程中發生的爭議，雙方應通過友好協商解決。2.訴訟若協商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地的人民法院進行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內容雙方應對在合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密以及其他機密信息（包括但不限于補償金額、工程設計方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同履行完畢后______年（具體時長）止。十三、合同生效與有效期1.生效本合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至雙方權利義務履