建筑工程施工居間合同合同編號(hào)：__________甲方（委托人）：甲方基本信息：名稱：[甲方公司名稱]法定代表人：[甲方代表姓名]營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：[甲方營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（居間人）：乙方基本信息：名稱：[乙方公司名稱]法定代表人：[乙方代表姓名]營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：[乙方營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]建筑工程施工居間合同一、合同主體1.甲方（委托人）1.1甲方基本信息甲方為具有合法工程建設(shè)需求的主體，具備相應(yīng)的資金實(shí)力和項(xiàng)目實(shí)施能力。1.2甲方聯(lián)系方式甲方指定的聯(lián)系人為[甲方聯(lián)系人姓名]，聯(lián)系電話為[甲方聯(lián)系電話]，聯(lián)系郵箱為[甲方聯(lián)系郵箱]。2.乙方（居間人）2.1乙方基本信息乙方為在建筑工程領(lǐng)域具有一定資源和信息渠道的主體，能夠?yàn)榧追教峁┚娱g服務(wù)。2.2乙方聯(lián)系方式乙方指定的聯(lián)系人為[乙方聯(lián)系人姓名]，聯(lián)系電話為[乙方聯(lián)系電話]，聯(lián)系郵箱為[乙方聯(lián)系郵箱]。二、工程項(xiàng)目概況3.工程項(xiàng)目名稱本工程項(xiàng)目的名稱為[具體工程項(xiàng)目名稱]。4.工程項(xiàng)目地點(diǎn)工程項(xiàng)目位于[詳細(xì)項(xiàng)目地點(diǎn)]。5.工程項(xiàng)目內(nèi)容及規(guī)模該工程項(xiàng)目的內(nèi)容包括[具體工程內(nèi)容]，規(guī)模為[具體規(guī)模描述]。6.工程項(xiàng)目工期工程項(xiàng)目的預(yù)計(jì)工期為自[開工日期]至[竣工日期]，總工期為[工期天數(shù)]天。三、居間服務(wù)內(nèi)容7.居間服務(wù)事項(xiàng)7.1提供工程信息乙方應(yīng)向甲方提供有關(guān)工程項(xiàng)目的詳細(xì)信息，包括但不限于項(xiàng)目的基本情況、發(fā)包方的要求、工程預(yù)算等。7.2協(xié)助洽談合同乙方應(yīng)協(xié)助甲方與工程項(xiàng)目的發(fā)包方進(jìn)行洽談，促成雙方就工程項(xiàng)目的合作事宜進(jìn)行溝通和協(xié)商。7.3促成合同簽訂乙方應(yīng)盡力促成甲方與工程項(xiàng)目的發(fā)包方簽訂正式的工程施工合同。8.居間服務(wù)期限居間服務(wù)期限自本合同簽訂之日起至甲方與工程項(xiàng)目的發(fā)包方簽訂正式的工程施工合同之日止。四、居間報(bào)酬及支付方式9.居間報(bào)酬計(jì)算方式居間報(bào)酬按照甲方與工程項(xiàng)目的發(fā)包方簽訂的工程施工合同總價(jià)的[百分比]計(jì)算。10.居間報(bào)酬支付時(shí)間甲方應(yīng)在與工程項(xiàng)目的發(fā)包方簽訂正式的工程施工合同后的[具體天數(shù)]日內(nèi)，向乙方支付居間報(bào)酬的[百分比]；在工程項(xiàng)目正式開工后的[具體天數(shù)]日內(nèi)，向乙方支付居間報(bào)酬的[百分比]；在工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后的[具體天數(shù)]日內(nèi)，向乙方支付剩余的居間報(bào)酬。11.居間報(bào)酬支付方式甲方應(yīng)將居間報(bào)酬支付至乙方指定的銀行賬戶，賬戶信息如下：開戶銀行：[開戶銀行名稱]賬戶名稱：[乙方賬戶名稱]賬號(hào)：[乙方銀行賬號(hào)]五、雙方權(quán)利與義務(wù)12.甲方權(quán)利與義務(wù)12.1甲方權(quán)利甲方有權(quán)要求乙方按照本合同的約定提供居間服務(wù)。甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的工程項(xiàng)目信息進(jìn)行核實(shí)和審查。12.2甲方義務(wù)甲方應(yīng)按照本合同的約定向乙方支付居間報(bào)酬。甲方應(yīng)積極配合乙方的居間服務(wù)工作，提供必要的協(xié)助和支持。13.乙方權(quán)利與義務(wù)13.1乙方權(quán)利乙方有權(quán)按照本合同的約定獲得居間報(bào)酬。乙方有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和支持，以完成居間服務(wù)工作。13.2乙方義務(wù)乙方應(yīng)誠實(shí)守信，盡力為甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的工程項(xiàng)目信息。乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方與工程項(xiàng)目的發(fā)包方進(jìn)行洽談和溝通，促成雙方簽訂正式的工程施工合同。乙方應(yīng)保守在居間服務(wù)過程中知悉的甲方商業(yè)秘密和工程項(xiàng)目信息。六、保密條款14.保密內(nèi)容雙方應(yīng)對(duì)在本合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和其他機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。15.保密期限保密期限自本合同簽訂之日起至本合同終止后的[具體年限]年。16.違約責(zé)任若一方違反本保密條款的約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金[違約金金額]元，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。七、違約責(zé)任17.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本合同的約定向乙方支付居間報(bào)酬，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[百分比]向乙方支付違約金。若甲方違反本合同的其他約定，應(yīng)向乙方支付違約金[違約金金額]元，并賠償乙方因此遭受的損失。18.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本合同的約定提供居間服務(wù)，應(yīng)向甲方返還已收取的居間報(bào)酬，并支付違約金[違約金金額]元。若乙方違反本合同的其他約定，應(yīng)向甲方支付違約金[違約金金額]元，并賠償甲方因此遭受的損失。八、合同變更與解除19.合同變更本合同的任何變更或補(bǔ)充須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。若本合同的變更或補(bǔ)充涉及到工程項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，須經(jīng)工程項(xiàng)目的發(fā)包方書面同意。20.合同解除經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。若一方違反本合同的約定，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。九、爭(zhēng)議解決21.爭(zhēng)議解決方式21.1協(xié)商解決雙方在本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。21.2仲裁或訴訟若雙方在本合同中約定了仲裁條款，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交至約定的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均具有約束力。若雙方未在本合同中約定仲裁條款，則任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。22.管轄法院或仲裁機(jī)構(gòu)若雙方選擇通過訴訟解決爭(zhēng)議，則應(yīng)由本合同簽訂地的人民法院管轄。若雙方選擇通過仲裁解決爭(zhēng)議，則應(yīng)按照雙方約定的仲裁機(jī)構(gòu)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。十、其他條款23.通知與送達(dá)本合同項(xiàng)下的任何通知、要求或其他通訊應(yīng)采用書面形式，并通過專人送達(dá)、掛號(hào)信郵寄或郵件的方式發(fā)送至對(duì)方指定的地址或電子郵箱。通知的送達(dá)時(shí)間以對(duì)方簽收或郵件系統(tǒng)顯示的送達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。24.合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。25.合同份數(shù)本合同一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。十一、附件26.附件一：工程項(xiàng)目相關(guān)資料包括工程項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)文件、預(yù)算文件等。27.附件二：居間服務(wù)確認(rèn)書確認(rèn)乙方已按照本合同的約定提供了居間服務(wù)。28.附件三：付款憑證作為甲方支付居間報(bào)酬的依據(jù)。十二、補(bǔ)充條款（如有需要，可在此處添加補(bǔ)充條款）甲方（蓋章）：____________________法定代表