農村修水池合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方位于__________農村，為改善當地居民的生活用水條件，經雙方友好協商，就甲方修建水池事宜，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程地點：__________

1.2工程規模：__________

1.3工程內容：__________

二、工程承包方式

2.1乙方負責該水池的施工、監理、驗收等全過程。

2.2甲方負責提供施工所需土地、材料及施工用水用電等。

三、工程進度及工期

3.1工程開工日期：__________

3.2工程竣工日期：__________

3.3工期延誤責任：若因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的責任；若因不可抗力因素導致工期延誤，雙方應協商解決。

四、工程款項及支付方式

4.1工程總價款：__________

4.2付款方式：分階段支付，具體支付時間及比例如下：

（1）開工前支付總額的20%作為預付款；

（2）工程完成30%支付總額的30%；

（3）工程完成60%支付總額的30%；

（4）工程完成90%支付總額的20%；

（5）工程竣工驗收合格后支付剩余的10%。

五、工程驗收及保修

5.1工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。

5.2甲方在收到乙方通知后5日內對工程進行驗收。

5.3驗收合格后，雙方簽署工程驗收報告。

5.4工程保修期限為：__________年。

六、違約責任

6.1若甲方未按約定支付工程款項，應向乙方支付_____%的違約金。

6.2若乙方未按約定完成工程，應向甲方支付_____%的違約金。

6.3若因一方違約導致合同解除，違約方應承擔由此造成的損失。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

7.2若協商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或雙方協商一致解除合同后，本合同終止。

九、附件

1.工程施工圖紙

2.材料采購清單

3.施工合同附件

4.工程驗收報告

5.其他相關文件

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方位于__________農村，為改善當地居民的生活用水條件，經甲乙雙方及丙方友好協商，就甲方修建水池事宜，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程地點：__________

1.2工程規模：__________

1.3工程內容：__________

二、工程承包方式

2.1乙方負責該水池的施工、監理、驗收等全過程。

2.2丙方作為技術顧問，提供專業意見和技術支持。

2.3甲方負責提供施工所需土地、材料及施工用水用電等。

三、丙方責任與權利

3.1丙方負責對乙方的施工過程進行技術監督，確保工程質量符合國家標準。

3.2丙方有權要求乙方提供施工過程中的相關資料，包括施工圖紙、材料清單、施工日志等。

3.3丙方有權對乙方的施工進度和質量進行評估，并提出改進建議。

3.4丙方有權要求乙方對施工過程中出現的問題進行整改，直至問題得到解決。

四、工程進度及工期

4.1工程開工日期：__________

4.2工程竣工日期：__________

4.3工期延誤責任：若因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的責任；若因不可抗力因素導致工期延誤，雙方應協商解決。

五、工程款項及支付方式

5.1工程總價款：__________

5.2付款方式：分階段支付，具體支付時間及比例如下：

（1）開工前支付總額的20%作為預付款；

（2）工程完成30%支付總額的30%；

（3）工程完成60%支付總額的30%；

（4）工程完成90%支付總額的20%；

（5）工程竣工驗收合格后支付剩余的10%。

六、甲方的權益與責任

6.1甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成工程。

6.2甲方有權要求乙方在施工過程中采取必要的安全措施，確保施工安全。

6.3甲方有權要求乙方在施工過程中保護環境，減少對周邊環境的影響。

6.4甲方有權要求乙方在工程完成后進行保修，確保工程長期穩定運行。

七、乙方的違約及限制條款

7.1若乙方未按約定完成工程，甲方有權要求乙方支付_____%的違約金。

7.2若乙方在施工過程中出現重大安全事故，甲方有權要求乙方承擔全部責任。

7.3若乙方在施工過程中違反環境保護規定，甲方有權要求乙方承擔相應的法律責任。

7.4乙方在施工過程中不得擅自更改工程設計和施工方案，如需更改，應經甲方同意。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

8.2若協商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

九、合同生效及終止

9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2合同履行完畢或雙方協商一致解除合同后，本合同終止。

十、附件

1.工程施工圖紙

2.材料采購清單

3.施工合同附件

4.工程驗收報告

5.其他相關文件

十一、第三方介入的意義和目的

丙方的介入旨在確保工程質量和施工安全，為甲方提供專業的技術支持和監督，保障甲方的權益不受侵害。

十二、甲方為主導的目的和意義

甲方作為合同主導方，通過明確的權益保障和違約責任條款，確保工程按期、按質完成，實現甲方改善農村居民生活用水條件的初衷。

本合同一式兩份，甲乙雙方及丙方各執一份，具有同等法律效力。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方擬在__________地區進行農田灌溉系統改造，乙方作為施工承包方，丙方作為項目管理顧問，為保障工程順利進行，經三方友好協商，就灌溉系統改造工程事宜，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程地點：__________

1.2工程規模：__________

1.3工程內容：__________

二、工程承包方式

2.1乙方負責該灌溉系統改造工程的施工、監理、驗收等全過程。

2.2丙方作為項目管理顧問，負責對乙方的施工過程進行監督和評估，確保工程質量和進度。

三、丙方責任與權利

3.1丙方有權要求乙方提供施工過程中的相關資料，包括施工圖紙、材料清單、施工日志等。

3.2丙方有權對乙方的施工進度和質量進行評估，并提出改進建議。

3.3丙方有權要求乙方對施工過程中出現的問題進行整改，直至問題得到解決。

3.4丙方有權參與工程關鍵節點的驗收，確保工程質量符合合同要求。

四、工程進度及工期

4.1工程開工日期：__________

4.2工程竣工日期：__________

4.3工期延誤責任：若因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的責任；若因不可抗力因素導致工期延誤，雙方應協商解決。

五、工程款項及支付方式

5.1工程總價款：__________

5.2付款方式：分階段支付，具體支付時間及比例如下：

（1）開工前支付總額的20%作為預付款；

（2）工程完成30%支付總額的30%；

（3）工程完成60%支付總額的30%；

（4）工程完成90%支付總額的20%；

（5）工程竣工驗收合格后支付剩余的10%。

六、乙方的權益與責任

6.1乙方有權要求甲方按照合同約定的時間、質量、標準提供施工所需材料及場地。

6.2乙方有權要求甲方在施工過程中提供必要的協助，如交通、水電等。

6.3乙方有權要求甲方在工程完成后進行試運行，確保灌溉系統正常運行。

6.4乙方有權要求甲方在工程保修期內提供必要的維護服務。

七、甲方的違約及限制條款

7.1若甲方未按約定提供施工所需材料或場地，乙方有權要求甲方支付_____%的違約金。

7.2若甲方在施工過程中未提供必要的協助，導致工程進度延誤，甲方應承擔相應的責任。

7.3若甲方在工程驗收合格后拒絕支付尾款，乙方有權要求甲方支付_____%的違約金。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

7.2若協商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或雙方協商一致解除合同后，本合同終止。

九、附件

1.工程施工圖紙

2.材料采購清單

3.施工合同附件

4.工程驗收報告