甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL中鐵建設集團標準施工協議模板在線獲取(2024年版)版B版本合同目錄一覽1.一般規定1.1合同文件的優先順序1.2詞語定義1.3法律法規2.工程概況2.1工程描述2.2工程地點2.3工程規模2.4工程目標3.合同價格3.1合同總價3.2價格調整3.3支付方式3.4發票開具4.合同履行4.1施工期限4.2工程質量4.3材料和設備4.4施工安全4.5變更管理5.合同的變更和終止5.1變更條件5.2變更程序5.3合同終止5.4違約責任6.爭議解決6.1協商解決6.2調解6.3仲裁6.4訴訟7.合同的生效、修改和解除7.1合同生效7.2合同修改7.3合同解除8.保密條款8.1保密內容8.2保密期限8.3泄露后果9.知識產權9.1知識產權歸屬9.2知識產權保護10.不可抗力10.1不可抗力的定義10.2不可抗力的后果11.保險11.1保險責任11.2保險辦理11.3保險理賠12.稅務12.1稅務責任12.2稅務申報12.3稅務審計13.信息與溝通13.1信息交流13.2溝通機制14.其他條款14.1環境影響評估14.2文物保護14.3職業健康14.4社會責任第一部分：合同如下：第一條一般規定1.1合同文件的優先順序本合同文件的優先順序如下：（1）合同協議書；（2）中標通知書；（3）投標書及其附件；（4）專用合同條款；（5）通用合同條款；（6）技術標準和要求；（7）圖紙；（8）已標價工程量清單；（9）其他合同文件。1.2詞語定義（1）發包人：指合同協議書中約定的有權委托承包人進行施工的一方。（2）承包人：指合同協議書中約定的承擔施工任務的一方。（3）工程師：指發包人委托的對施工過程進行監督管理的一方。（4）工程：指合同協議書中約定的施工項目。（5）合同金額：指承包人中標通知書載明的承包人中標報價。1.3法律法規本合同的訂立、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第二條工程概況2.1工程描述工程描述詳見合同協議書中所述，包括但不限于工程名稱、工程性質、工程規模、工程地點等。2.2工程地點工程地點位于合同協議書中約定的地點。2.3工程規模工程規模詳見合同協議書中所述，包括但不限于工程占地面積、建筑總面積、建筑高度等。2.4工程目標工程目標包括工程質量、工程進度、工程安全等，具體目標詳見合同協議書。第三條合同價格3.1合同總價本合同的合同金額為中標通知書載明的承包人中標報價。3.2價格調整合同價格調整的條件、程序和方式詳見專用合同條款。3.3支付方式支付方式詳見專用合同條款，包括但不限于支付周期、支付比例、支付條件等。3.4發票開具承包人應按照稅務法律法規的規定，向發包人開具合法有效的發票。第四條合同履行4.1施工期限承包人應按照合同協議書和工程圖紙的要求，保證工程按時完工。4.2工程質量承包人應保證工程質量符合國家法律法規、行業標準和合同約定。4.3材料和設備承包人應按照合同協議書和工程圖紙的要求，提供合格的材料和設備。4.4施工安全承包人應嚴格按照國家法律法規、行業標準和合同約定，確保施工安全。4.5變更管理合同變更按照專用合同條款的約定辦理。第五條合同的變更和終止5.1變更條件合同變更的條件詳見專用合同條款。5.2變更程序合同變更的程序詳見專用合同條款。5.3合同終止合同終止的條件、程序和后果詳見專用合同條款。5.4違約責任違約責任按照專用合同條款的約定辦理。第六條爭議解決6.1協商解決合同爭議通過雙方協商解決。6.2調解協商不成的，雙方同意向工程所在地的建設行政主管部門申請調解。6.3仲裁調解不成的，任何一方均有權向合同協議書約定的仲裁委員會申請仲裁。6.4訴訟仲裁裁決不服的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條保密條款8.1保密內容雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業秘密、技術秘密、市場信息等，均應予以保密。8.2保密期限雙方的保密義務自合同簽訂之日起生效，至合同解除或終止之日起五年內繼續有效。8.3泄露后果如一方違反保密義務，導致對方遭受損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。第九條知識產權9.1知識產權歸屬合同中涉及的知識產權，包括但不限于專利權、著作權、商標權等，均歸知識產權所有人所有。9.2知識產權保護雙方應遵守國家知識產權法律法規，保護對方的知識產權。第十條不可抗力10.1不可抗力的定義不可抗力指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、社會事件等。10.2不可抗力的后果由于不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應協商解決。第十一條保險11.1保險責任承包人應按照合同協議書的要求，辦理工程保險，并承擔相應保險費用。11.2保險辦理承包人應在工程開工前，向保險公司辦理完畢所需保險手續。11.3保險理賠保險理賠按照保險合同的約定辦理。第十二條稅務12.1稅務責任雙方應按照國家稅收法律法規的規定，承擔相應的稅務責任。12.2稅務申報雙方應按時辦理稅務申報、納稅等事宜。12.3稅務審計如發生稅務審計，雙方應積極配合，并承擔相應的審計費用。第十三條信息與溝通13.1信息交流雙方應建立暢通的信息交流渠道，確保合同順利履行。13.2溝通機制雙方應定期召開會議，協調解決合同履行過程中的問題。第十四條其他條款14.1環境影響評估承包人應按照相關法律法規，進行環境影響評估，并承擔相應責任。14.2文物保護承包人應遵守文物保護法律法規，保護工程所在地的文物。14.3職業健康承包人應關注施工過程中的職業健康問題，保障勞動者權益。14.4社會責任第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.中標通知書2.投標書及其附件3.專用合同條款4.通用合同條款5.技術標準和要求6.圖紙7.已標價工程量清單8.工程保險證書9.稅務申報表10.會議記錄11.環保評估報告12.文物保護方案13.職業健康安全管理計劃14.社會責任報告附件1：中標通知書詳細要求：中標通知書應由發包人出具，明確通知承包人中標的工程名稱、工程地點、工程規模等信息。附件2：投標書及其附件詳細要求：投標書應包括承包人的投標報價、施工方案、工期保證等，附件應包括相關資格證明、業績材料等。附件3：專用合同條款詳細要求：專用合同條款應包括合同價格、支付方式、變更管理、違約責任等方面的具體規定。附件4：通用合同條款詳細要求：通用合同條款應包括合同的生效、解除、終止、爭議解決等方面的規定。附件5：技術標準和要求詳細要求：技術標準和要求應包括工程的質量、安全、材料設備要求等方面的具體規定。附件6：圖紙詳細要求：圖紙應包括工程的平面圖、立面圖、剖面圖等，以明確工程的施工要求。附件7：已標價工程量清單詳細要求：已標價工程量清單應包括工程的所有分部分項工程和材料設備的名稱、規格、數量、單價和總價。附件8：工程保險證書詳細要求：工程保險證書應由保險公司出具，證明承包人已辦理完畢工程所需保險。附件9：稅務申報表詳細要求：稅務申報表應包括合同履行過程中涉及的稅務信息，如稅種、稅率、稅額等。附件10：會議記錄詳細要求：會議記錄應包括合同履行過程中雙方召開的會議的日期、地點、參會人員、討論內容等。附件11：環保評估報告詳細要求：環保評估報告應包括工程對環境的影響評估、環保措施方案等。附件12：文物保護方案詳細要求：文物保護方案應包括工程所在地的文物保護措施、施工要求等。附件13：職業健康安全管理計劃詳細要求：職業健康安全管理計劃應包括工程施工過程中的職業健康安全措施、勞動者權益保護等。附件14：社會責任報告詳細要求：社會責任報告應包括承包人在工程施工過程中的社會責任履行情況，如勞動力保障、社區關系協調等。說明二：違約行為及責任認定：1.承包人未按照合同約定完成工程，屬于違約行為。示例說明：如承包人未能在合同約定的工期內完成工程，構成違約。2.承包人未按照合同約定提供合格的材料和設備，屬于違約行為。示例說明：如承包人提供的材料質量不符合合同約定的標準，構成違約。3.承包人未按照合同約定進行環保措施，導致環境污染，屬于違約行為。示例說明：如承包人在施工過程中未采取有效措施，導致工地周邊環境污染，構成違約。4.承包人未按照合同約定保護文物，導致文物損壞，屬于違約行為。示例說明：如承包人在施工過程中未按照文物保護方案進行施工，導致文物損壞，構成違約。5.承包人未按照合同約定保障勞動者職業健康，導致勞動者受傷，屬于違約行為。示例說明：如承包人未提供安全防護設施，導致勞動者在施工過程中受傷，構成違約。6.承包人未按照合同約定履行社會責任，導致負面社會影響，屬于違約行為。示例說明：如承包人在施工過程中未與社區協調，導致居民抗議，構成違約。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：本合同是指中鐵建設集團與承包人之間關于施工工程的協議。2.發包人：發