建筑施工承攬施工協議合同編號：__________建筑施工承攬施工協議地址：聯系電話：地址：聯系電話：鑒于：2.承包商愿意接受業主的聘請，承擔該項目的施工任務；3.雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經過友好協商，達成一致，特訂立本協議。第一條施工范圍和內容1.1承包商應按照本項目的設計文件、施工圖紙、技術規范和業主的要求，完成項目的施工任務。1.2承包商應承擔施工過程中的安全、質量、進度等方面的責任。第二條合同價格2.1本項目的合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同價款支付方式如下：（1）業主自開工之日起，每月支付已完工程量的70%作為進度款；（2）項目完成后，經雙方驗收合格，業主支付剩余的30%作為尾款。第三條施工期限3.1本項目的施工期限為______天，自開工之日起計算。3.2承包商如因自身原因導致施工進度延誤，應承擔相應的違約責任。第四條質量標準4.1承包商應保證項目的施工質量符合國家相關法律法規、行業標準和設計要求。4.2項目完成后，雙方應按照約定的標準進行驗收。如驗收不合格，承包商應按照業主的要求進行整改，直至達到驗收標準。第五條保密條款5.1雙方在履行本協議過程中所獲悉的對方商業秘密、技術秘密、財務信息等，應予以嚴格保密。5.2保密期限自本協議簽訂之日起算，至協議終止或履行完畢之日止。第六條違約責任6.1雙方應嚴格按照本協議的約定履行各自的權利和義務。如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2違約金的計算方式為：違約方應支付的違約金金額為守約方損失的____%加上守約方實際損失金額。第七條爭議解決7.1雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本協議一式兩份，雙方各執一份。8.2本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至項目驗收合格、尾款支付完畢之日止。甲方（業主）：乙方（承包商）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.項目設計文件2.施工圖紙3.技術規范4.工程量清單5.施工組織設計6.安全生產措施7.驗收標準和方法8.相關法律法規和行業標準二、違約行為及認定：1.工期延誤：指承包商未按合同約定完成施工任務的時間。2.質量問題：指施工質量不符合國家相關法律法規、行業標準和設計要求。3.安全事故：指在施工過程中發生的人員傷亡、財產損失等意外事件。4.保密泄露：指未經允許，泄露對方商業秘密、技術秘密、財務信息等。5.支付違約：指未按合同約定時間、金額支付價款或費用。6.擅自變更：指未經對方同意，擅自變更合同內容。7.強制性要求：指違反國家法律法規，強迫對方接受不合理要求。三、法律名詞及解釋：1.建筑施工：指建筑工程的施工活動，包括土建、安裝、裝修等。2.承攬人：指承擔建筑施工任務的企業或個人。3.業主：指擁有建筑項目所有權或使用權的企業或個人。4.合同總價：指合同約定的完成施工任務所需支付的總金額。5.違約金：指違約方應支付給守約方的賠償金。6.驗收合格：指項目經過驗收，達到合同約定的質量、安全、進度等要求。7.保密義務：指雙方在履行合同過程中，對獲悉的商業秘密、技術秘密、財務信息等予以保密的義務。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：提前制定詳細的施工計劃，確保各階段工作順利進行。如發生延誤，及時與業主溝通，制定補救措施。2.質量問題：嚴格把控施工過程中的質量，定期對工程進行檢查。如發現問題，立即整改，確保工程質量達到要求。3.安全事故：加強施工現場的安全管理，配備齊全的安全設施和防護用品。如發生安全事故，及時報告并采取措施防止類似事故再次發生。4.保密泄露：簽訂保密協議，明確雙方保密義務。加強對涉及保密信息的管理和保護。5.支付違約：雙方按照合同約定按時支付價款和費用。如發生支付違約，及時溝通協商，確保合同順利履行。6.擅自變更：任何一方如需變更合同內容，應提前通知對方，并征得對方同意。7.強制性要求：嚴格遵守國家法律法規，不得強迫對方接受不合理要求。五、所有應用場