水庫除險加固錨桿格梁施工合同合同編號：__________合同雙方：一、工程內容1.1乙方負責對甲方所擁有的水庫進行除險加固錨桿格梁施工，包括但不限于錨桿鉆孔、錨桿安裝、格梁施工等工作。1.2乙方應按照甲方提供的施工圖紙和技術要求進行施工，確保工程質量符合相關法律法規及行業標準。1.3乙方應按照合同約定的工期完成施工，如有延誤，應承擔相應的違約責任。二、合同價格2.1乙方向甲方提供的除險加固錨桿格梁施工服務的總價為人民幣__________元（大寫：_________________________元整），其中包含但不限于材料費、人工費、機械使用費、交通費等。2.2甲方應按照本合同約定的付款方式及時支付乙方工程款項。三、付款方式3.1甲方在本合同簽訂后7個工作日內，向乙方支付合同總價款的50%作為預付款。3.2乙方完成施工后，甲方應在驗收合格后7個工作日內支付合同總價款的50%作為進度款。3.3剩余的合同總價款，乙方在工程保修期內按照保修合同的約定進行支付。四、工期4.1乙方應按照甲方要求的工期完成施工，工期自本合同簽訂之日起至__________日止。4.2乙方如因自身原因導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。五、質量保證5.1乙方應保證施工質量符合國家及行業相關標準，確保水庫除險加固錨桿格梁工程的安全、穩定和可靠。5.2乙方應按照甲方提供的技術要求和施工圖紙進行施工，確保工程質量。5.3乙方應承擔工程質量保修期內的維修和保養工作，保修期自工程驗收合格之日起計算，保修期限為__________年。六、違約責任6.1乙方如未按照約定完成施工，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價款×逾期天數×1%。6.2甲方如未按照約定支付工程款項，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=應付款項×逾期天數×1%。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________授權代表（簽名）：__________授權代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.水庫除險加固錨桿格梁施工圖紙2.施工技術要求及規范3.工程質量保修期內的維修和保養服務協議4.工程款項支付憑證5.工程進度報告6.工程驗收報告7.違約金計算依據二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成施工，包括但不限于工期延誤、工程質量不符合約定等。2.甲方未按照約定支付工程款項，包括但不限于逾期支付、支付金額不足等。3.雙方未履行合同約定的其他義務。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指擁有水庫除險加固錨桿格梁施工項目的權利方。2.乙方：指承擔水庫除險加固錨桿格梁施工任務的義務方。3.合同總價款：指乙方向甲方提供的除險加固錨桿格梁施工服務的總價格。4.工期：指乙方完成施工的期限。5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應加大施工力度，合理調配人力和物力資源，確保工期按時完成。2.施工質量問題：乙方應按照技術要求和規范進行施工，發現問題及時整改，確保工程質量。3.工程款項支付糾紛：雙方應按照合同約定的付款方式及時支付工程款項，如有糾紛，可通過協商解決。4.合同履行過程中的其他爭議：雙方應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.水庫除險加固錨桿格梁施工項目。2.雙方在履行合同過程中發生的爭議解決。3.工