墻面裝飾工程合同合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯系電話：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯系電話：__________鑒于乙方具備墻面裝飾工程的施工資質和技術力量，愿意承攬該工程的墻面裝飾施工；雙方經協商，達成如下協議：第一條工程內容1.1本工程包括但不限于墻面清理、膩子粉刷、涂料施工、壁紙粘貼、裝飾線條安裝等墻面裝飾工作。1.2乙方應按照甲方的要求，完成墻面裝飾工程的施工，并保證施工質量符合國家相關標準和甲方的要求。第二條工程質量2.1乙方應嚴格按照甲方的要求和國家相關標準進行施工，確保工程質量。2.2乙方應在施工過程中，對墻面進行保護，避免對墻面造成損壞。2.3工程竣工后，乙方應負責對工程進行驗收，確保工程質量符合約定標準。第三條工程進度3.1乙方應按照雙方約定的工期完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。3.2甲方應按照約定的時間向乙方支付工程款，如甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的違約責任。第四條工程價款4.1本工程的價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2乙方應按照雙方約定的付款方式，向甲方開具等額的正規發票。第五條違約責任5.1乙方未按照約定時間完成工程的，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：工程總價款的萬分之五。5.2甲方未按照約定時間支付工程款的，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：應付款項的萬分之五。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且甲方支付完畢全部工程款之日終止。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.墻面裝飾工程設計方案2.墻面裝飾材料清單3.施工圖紙4.工程量清單5.工程質量驗收標準6.施工人員名單及資質證書7.工程進度計劃表8.付款憑證及發票二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程的，視為違約。2.甲方未按照約定時間支付工程款的，視為違約。3.乙方施工質量不符合約定標準的，視為違約。4.乙方未按照約定進行施工，導致工期延誤的，視為違約。5.甲方未按照約定提供施工條件的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.墻面裝飾工程：指對墻面進行清理、粉刷、涂料施工、壁紙粘貼、裝飾線條安裝等工作。2.施工質量：指工程完成后的墻面裝飾效果、色澤、平整度等符合約定標準。3.工期：指雙方約定的完成墻面裝飾工程的時間。4.工程價款：指完成墻面裝飾工程所需支付的費用。5.違約金：指違約方應支付給守約方的經濟損失。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工進度延誤：雙方應及時溝通，協商調整施工計劃，確保工程按時完成。2.遇到施工質量問題：乙方應及時整改，直至符合約定標準。3.遇到付款問題：雙方應按照約定時間支付工程款，如有疑問，應及時溝通解決。4.遇到施工條件不足：甲方應及時提供必要的施工條件，確保工程順利進行。五、所有應用場景：1.適用于各類住宅、商業、辦公等場所的墻面裝飾工程。2.適用于墻面涂料、壁紙、裝飾線條等裝飾材料的施工