建設工程施工合同建設工程施工合同1發包人：_________________(以下簡稱：_________________甲方)地址：_________________法定代表人：_________________承包人：_________________(承包單位全稱)(以下簡稱：_________________乙方)地址：_________________法定代表人：_________________甲、乙雙方為切實保證盛世尊邸住宅區(以下稱“本項目”)的施工順利進行，根據有關法律及行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，經雙方充分協商一致，特簽訂如下合同條款：_________________一、工程承包范圍約定：(一)、由廣東建設筑藝術設計院設計的盛世尊邸住宅小區全套圖紙，除本合同第二條甲方指定的分包工程外，其余均屬乙方承包范圍。具體圖號如下：_________________1、建筑施工圖紙圖號列：_________________至至共張圖紙。2、結構施工圖紙圖號列：_________________至共張圖張。3、弱電施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。4、強電施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。5、給排水施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。6、燃氣施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。7、空調通風、人防施工圖紙圖號列：_________________至至共張圖紙。8、會審圖紙的記錄及其圖紙存在但未提到的圖紙設計問題。(二)、施工圖紙中未包含或不明確但屬乙方承包的工程有：1、設計變更;2、本合同書附件一、二，所列明的分包工程中乙方應負責施工的工程范圍;(三)、因本工程為毛丕房，在施工圖中屬乙方承包范圍內，但經雙方約定免予施工的有：各套套內功能分隔墻、樓地面找平層、天花大白漿面層。甲方(蓋章)___________法定代表人(簽章)___________乙方(簽章)_______________年_____月_____日建設工程施工合同2發包人（全稱）（簡稱甲方）承包人（全稱）（簡稱乙方）依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內容：資金來源：二、工程承包范圍承包范圍：三、合同工期開工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期總日歷天數天。四、質量標準工程質量標準：五、合同價款金額（大寫）：（人民幣）：萬元六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：1、本合同協議書2、本合同專用條款3、明確雙方權利、義務的紀要、協議4、本合同通用條款5、投標書、招標文件和中標通知書6、施工圖紙7、標準、規范及有關技術文件、技術要求8、工程預算書雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。十、合同生效合同訂立時間：年月日合同訂立地點：本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。發包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：電話：電話：傳真：傳真：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：郵政編碼：郵政編碼：工商行政管理機關鑒證意見：經辦人：鑒證機關(章)年月日第二部分通用條款此部分采用《建設工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分通用條款》第三部分專用條款一、詞語定義及合同文件2.合同文件及解釋順序合同文件組成及解釋順序：3.語言文字和適用法律、標準及規范3.1本合同除使用漢語外，不使用語言文字。3.2適用法律和法規3.2.1需要明示的法律、行政法規：3.2.2本合同適用的法律和法規不限于上述明示的法律法規。本合同訂立時國家及相應部門頒布的其它法律法規同樣適用。3.3適用標準、規范適用標準、規范的名稱：發包人提供標準、規范的時間：國內沒有相應標準、規范時的約定：4.圖紙4.1發包人向承包人提供圖紙日期和套數：4.2發包人對圖紙的保密要求：4.3使用國外圖紙的要求及費用承擔：二、雙方一般權利和義務5.工程師5.1監理單位委派的工程師姓名：職務：發包人委托的職權：需要取得發包人批準才能行駛的職權：5.2發包人派駐的工程師姓名：職務：職權：5.3不實行監理的，工程師職權：7.項目經理姓名：職務：證號：8.發包人工作8.1發包人應按約定的時間和要求完成以下工作：⑴施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：⑵將施工所需的水、電、線路接至施工場地的時間、地點和供應要求：⑷工程地質和地下管線資料的提供時間：⑸由發包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間：⑹水準點與坐標控制點交驗要求：⑺圖紙會審和設計交底時間：⑻協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的保護工作：⑼雙方約定發包人應做的其它工作：8.2發包人委托承包人辦理的工作：9.承包人工作9.1承包人應按約定的時間和要求，完成以下工作：⑴需由設計資質等級和業務范圍允許的承包人完成的設計文件提交時間：⑵應提供計劃、報表的名稱及完成時間：⑶承擔施工安全保衛工作及非夜間施工照明的責任和要求：⑷向發包人提供的辦公和生活房屋及設施的要求：⑸需承包人辦理的有關施工場地交通、環衛和施工噪音管理等手續：⑹已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔：⑺施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木的保護要求及費用承擔：⑻施工場地清潔衛生的要求：⑼雙方約定承包人應做的其它工作：三、施工組織設計和工期10.進度計劃10.1承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間：監理工程師對施工方審核的時間：10.2群體工程中有關進度計劃的要求：13.工期延誤13.1雙方約定工期順延的其他情況：四、質量與驗收16.工程驗收：由招標人或招標人委托的單位，組織各相關部門按施工圖紙要求及國家頒布的有關工程驗收規范進行驗收。16.1本工程質量要求達到標準。17.1雙方約定中間驗收部位：五、安全施工：承包人在施工現場的安全教育和安全事故由承包人承擔。六、合同價款與支付23.合同價款及調整23.2本合同價款采用方式確定。⑴采用固定價格合同，合同價款中包括的風險范圍：風險費用的計算方法：風險范圍以外合同價款調整方法：⑵采用可調價格合同，合同價款調整方法：23.3雙方約定合同價款的其他調整因素：24.工程預付款發包人向承包人預付工程款的時間和金額或占合同價款總額的比例：扣回工程款的時間、比例：25.工程量的確認25.1承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：26.工程款（進度款）支付雙方約定的工程款(進度款)支付的方式和時間：七、材料設備供應27.發包人供應材料設備27.4發包人供應的材料設備與一覽表不符時，雙方約定發包人承擔責任如下：⑴材料設備單價與一覽表不符：⑵材料設備的品種、規格、型號、質量等級與一覽表不符：⑶承包人可代為調劑串換的材料：⑷到貨地點與一覽表不符：⑸供應數量與一覽表不符：⑹到貨時間與一覽表不符：⑺工程開工前根據施工組織方案、施工進度計劃，及時報送甲供材供應時間計劃表及要求。27.6發包人供應材料設備的結算方法：28.承包人采購材料設備28.1承包人采購材料設備的約定：八、工程變更1、發包人以書面形式提出工程變更要求，作為變更依據，通知監理和承包人，變更需經簽字、加蓋公章后生效。2、承包人以書面形式提出工程變更意見，經發包方、監理簽署確認意見并加蓋公章后生效。九、竣工驗收與結算32.竣工驗收32.1承包人提供竣工圖的約定：32.6中間交工工程的范圍和竣工時間：十、違約、索賠和爭議35.違約35.1本合同中關于發包人違約的具體責任如下：本合同通用條款第24條約定發包人違約應承擔的違約責任：本合同通用條款第26.4款約定發包人違約應承擔的違約責任：本合同通用條款第33.3款約定發包人違約應承擔的違約責任：雙方約定的發包人其他違約責任：35.2本合同中關于承包人違約的具體責任如下：本合同通用條款第14.2款約定承包人違約應承擔的違約責任（工期違約）：本合同通用條款第15.1款約定承包人違約應承擔的違約責任：雙方約定的承包人其他違約責任：37.爭議37.1雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時：采取第種方式解決。⑴請雙方主管部門調解；⑵約定向仲裁委員會提請仲裁。十一、其它38.工程分包38.1本工程發包人同意承包人分包的工程：39.不可抗力39.1雙方關于不可抗力的約定：40.保險40.6本工程雙方約定投保內容如下：⑴發包人投保內容：⑵承包人投保內容：41.擔保41.3本工程雙方約定擔保事項如下：⑴發包人向承包人提供履約擔保，擔保方式為：作為本合同附件。⑵承包人向發包人提供履約擔保，擔保方式為：作為本合同附件。⑶雙方約定的其他擔保事項:46.合同份數46.1雙方約定合同正副本份數：47.補充條款：第四部分工程質量保修書發包人(全稱):承包人(全稱)：為保證（工程名稱）在合理使用期限內正常使用，發包人承包人協商一致簽訂工程質量保修書。承包人在質量保修期內按照有關管理規定及雙方約定承擔工程質量保修責任。一、工程質量保修范圍和內容質量保修范圍包括屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程，以及電氣管線、上下水管線的安裝工程，供熱、供冷系統工程等項目。具體質量保修內容雙方約定如下：二、質量保修期質量保修期從工程實際竣工之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質量保修期。雙方根據國家有關規定，結合具體工程約定質量保修期如下：1、地基基礎工程和主體結構工程為；2、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏屋面防水工程為年；3、裝修工程為年；4、電氣管線、上下水管線安裝工程為年；5、供熱及供冷系統為個采暖期及供冷期；6、住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為年;7、其他項目保修期限約定如下：質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。三、質量保修責任1.屬于保修范圍和內容的項目，承包人應在接到修理通知之日后7天內派人修理。承包人不在約定期限內，派人修理，發包人可委托其他人員修理，保修費用從質量保修金內扣除。2.發生須緊急搶修事故(如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等)，承包人接到事故通知后，應立即到達事故現場搶修。非承包人施工質量引起的事故，搶修費用由發包人承擔。3.對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，采取安全防范措施；由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。在國家規定的工程合理使用期限內，承包人確保地基基礎工程和主體結構的質量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的，承包人應承擔損害賠償責任。4、質量保修完成后，由發包人組織驗收，發包人在質量保修期滿后一個月內，將剩余保修金無息返還承包人。四、質量保修金的支付工程質量保修金一般不超過施工合同價款的5％，本工程約定的工程質量保修金為施工合同價款的。五、質量保修金的返還發包人在質量保修期滿后一個月內，將剩余保修金無息返還承包人。六、其他雙方約定的其他工程質量保修事項：本工程質量保修書作為施工合同附件，由施工合同發包人承包人雙方共同簽署。發包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：年月日年月日建設工程施工合同3發包方(甲方)：xx市xx電力實業總公司。承包方(乙方)：xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司。第一條合同依據本合同的法律依據是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內容及工程量是按xx能達電力設計有限責任公司設計的(xx嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據進行計算及核定。第二條工程名稱、地點和范圍及內容一、工程名稱：xx嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。二、工程地點:xx嶺110kv變電所內。三、工程范圍及內容:1：xx嶺110kv變電所防雷接地安裝。2：xx嶺110kv變電所全所照明安裝。第三條承包方式本工程甲方將工程以包工包料按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用XX年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行xx電力公司黔電定字(XX)04號文件頒發的(關于發布xx省電力建設裝置性材料綜合預算價格(XX年價)的通知);費用構成執行(電力工業基本建設預算管理制度及規定)(XX年版);根據xx省電力公司電技經(XX)43、44號文件：其它相關費用依據其它相關資料計算。第四條工程價款支付及結算方式1.該工程以xx省xx市xx電氣安裝工程有限責任公司編制的(xx嶺110kv變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據簽訂施工合同。2.預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的%即萬元(萬元整)付給乙方。3.結算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。第五條工程質量標準、驗收和保修條件本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規范)進行施工，相關驗收標準執行國家及電力行業規定，并通過相關職能部門驗收，本工程的保修期一年。第六條雙方協作事項甲方負責：一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.乙方負責：一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。三：竣工資料報有關部門審核。第七條違約責任按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。第八條發生經濟糾紛處理方式如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。第九條施工工期本工程年月日前完工。第十條工程承包方式本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。第十一條安全責任施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。第十二條工程造價本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結算。第十三條合同份數本合同正本2份，雙方各執正1份。第十四條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。甲方：(公章)乙方：負責人：(簽章)負責人：(簽章)日期：年月日日期：年月日建設工程施工合同4合同編號：______________________（發包人名稱）（以下稱發包人）擬修建_____________工程，接受了___________（承包人名稱）（以下稱承包人）的投標，雙方達成如下協議，并于______年______月______日簽訂了本協議書，合同總金額為人民幣（大寫）_________________。1．本協議書中的詞語涵義與下述第2條所列的專用合同條款和通用合同條款中的詞語涵義相同。2．本合同包括下列文件（示例）（1）協議書（包括補充協議）；（2）中標通知書；（3）投標報價書；（4）專用合同條款；（5）通用合同條款；（6）技術條款；（7）圖紙；（8）已標價的工程量清單；（9）經雙方確認進入合同的其他文件。上列文件匯集并代替了本協議書簽訂前雙方為本合同簽訂的所有協議、會談記錄以及相互承諾的一切文件。3．承包人保證按照合同規定全面完成各項承包工作，并承擔合同規定的承包人的全部義務和責任。4．發包人保證按照合同規定付款并承擔合同規定的發包人的全部義務和責任。5．本協議書經雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效（若需公證或鑒證時尚需辦理公證或鑒證手續后生效）。6．本合同一式_______份。其中正本貳份，雙方各執壹份，副本_______份，發包人執_______份，承包人執_______份，其余副本由發包人分送有關單位。發包人（蓋章）：____________承包人（蓋章）：____________法定代表人（簽字）：________法定代表人（簽字）：________地址：______________________地址：______________________網址：______________________網址：______________________電話：______________________電話：______________________電傳：______________________電傳：______________________傳真：______________________傳真：______________________電報掛號：__________________電報掛號：__________________郵政編碼：__________________郵政編碼：__________________開戶銀行：__________________開戶銀行：__________________賬號：______________________賬號：_______________________________年______月_______日_________年______月_______日簽訂地點：__________________簽訂地點：__________________附件（略）注：若承包人為聯合體，除責任方處，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均應在本協議書上簽名并蓋單位公章。建設工程施工合同5甲方(全稱)：乙方(全稱)：本協議中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方已簽訂的合同中的定義相同。鑒于：前期簽訂合同中甲乙雙方確定的計費方式，在后期施工過程中乙方提出定價偏低，甲乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，依據實際情況，在原合同基礎上變更合同條款部分內容，特訂立以下補充協議。一、協議內容變更部分：1)按照表一計價。2)按照表二計價。二、本協議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續有效。本協議與原合同有相互沖突時，以本協議為準。三、本協議一式肆份，甲、乙雙方各執一份，甲、乙雙方財務各執一份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方(合同章)：乙方(公章)：法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：簽字：_________________簽字：______________________年_____月_____日_____年_____月_____日建設工程施工合同6發包方(甲方)：_________________________承包方(乙方)：_________________________按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。第1條工程概況1.1工程名稱：_________________________1.2工程地點：_________________________1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。1.4工期：本工程自_____年___月___日開工，于_____年___月___日前竣工。1.5工程質量：達到國家規定的裝飾驗收標準(JGJ73―91)。1.6結算方式：按雙方約定單價為結算依據。注：(雙方約定單價明細為本合同附件)1.7合同價款：(人民幣大寫)：____________________注：(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據)第2條甲方工作以上只作為首付款依據，施工圖由乙方自行設計，經設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。第3條乙方工作3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。3.2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定及甲方的相關規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作.3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。第4條關于工期的約定4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工___小時以上(___周內累計計算)，工期相應順延。4.5、此工程于___月___日___日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。第5條關于工程質量驗收的約定5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。5.2、本工程質量應達到國家質量評定優良標準。5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。5.4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。第6條關于工程價款及結算的約定6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。：6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款___%。第二次付款工程完成___%以上，付款___%。第三次付款工程完成___%，付款___%。第四次付款按雙方商定結算價格結清，付款___%。第五次付款尾款___%質保金___年。第7條關于材料供應的約定凡由乙方采購的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。第8條有關安全生產和防火的約定8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，經乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產損失由乙方負責并承擔。第9條獎勵和違約責任9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金9.2、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。9.3、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。9.4、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。第10條爭議或糾紛處理本合同在履行期間，雙方發生爭議時，協商解決或向人民法院起訴。第11條未盡事宜雙方另行簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。第12條其它第13條附則12.1、本合同正本肆份，雙方各執貳份。12.2、本合同履行完成后自動終止甲方：________________乙方：______________________年___月___日建設工程施工合同7發包人：承包人：經發、承包人協商就**“御景華庭”商住樓工程事宜達成如下補充協議：一、承包人向發包人繳納人民幣壹仟萬元工程保證金。二、承包人墊資修建該工程從平基土石方至地下室負三層鋼筋混凝土底板上口處。三、發包人從承包人施工該工程地下室負三層底板上口以上工程時，按承包人當月完成產值（以發包人和監理人認可為準）的80%在次月10日內支付承包人工程進度款。四、承包人完成本工程主體（鋼筋混凝土工程）至設計施工圖正負零時，發包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層時（含地下室三層）發包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層時（含地下室三層）發包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層時（含地下室三層）發包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體竣工發包人返還承包人所交工程保證金壹佰萬元。此工程保證金按合同約定支付不計利息。五、承包人墊資修建部分工程款，發包人按墊資額（以發包人和監理人認可為準）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主體至正負零發包人支付30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層發包人支付20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層發包人支付20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層發包人支付20%。第五次，承包人完成主體竣工發包人支付10%。此款按合同約定支付不計利息。六、承包人墊資部分工程款，發包人支付工程款：第一次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至正負零發包人支付土石方工程款總款30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層（含地下室3層）發包人支付土石方工程款總款20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層（含地下室三層）發包人支付土石方工程款總款20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層（含地下室3層）發包人支付土石方工程款總款20%。第五次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）竣工發包人支付土石方工程款總款10%。此款按合同約定支付不計利息。七、本工程安全文明施工費按采用定額或定額文件規定計取進入決算。八、質量保修期滿兩年，發包人返還承包人質量保證金45%。質量保修期滿三年，發包人返還承包人質量保證金40%。質量保修期滿五年，發包人返還承包人質量保證金15%，此款不計利息。保修工作產生的一切費用由承包人承擔。（發包人返還質量保證金時，扣除已墊付的應由承包人承擔的保修費用。）九、發包人每支付承包人工程款時，承包人提供支付款額的正規的發票給發包人。十、工程竣工驗收合格承包人移交給發包人，審計報告雙方認可后，發包人在4個月內完成工程余款的支付。十一、本工程平基土石方，土石比按該工程地勘報告提供的數據和雙方實際仗量計算，土石方運距按雙方認可運距計算，其他按定額及文件規定計算。十二、承包人完成該工程至主體工程驗收合格后，其施工期達到或提前施工組織設計規定工期，發包人可另支付承包人已完工程款的5%。十三、本工程竣工驗收前15日，承包人提供該工程全套竣工驗收資料。十四、本工程計價依據只采用【貴州省建筑工程計價定額】、【貴州省建筑工程裝飾裝修計價定額】20xx版和該定額同期的定額配套文件計價，其他計價定額和調差文件本工程均不采用。發包人（蓋章）：法人代表（蓋章）：年月日承包人（蓋章）：法人代表（蓋章）：年月日建設工程施工合同8發包人(全稱)：___承包人(全稱)：___根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本施工事項協商一致,訂立本合同。一、工程概況：___道路硬化工程硬化面積約___平方米。工程內容包括路基平整、水泥路面澆筑等，概算約為__萬元。二、合同工期：工程在20__年_月__日前完工。三、質量要求及獎懲措施：1、確保合格(由村兩委組織邀請專業人員驗收)，必須做到安全生產，文明施工。2、村內主干線路面按四級公路水泥混凝土路面標準建設，質量目標合格。①水泥混凝土標號C25標號，板厚15cm，彎拉強度4.5Mp以上。②施工中的主要材料應進行各項物理性能指標試驗，其中粗骨料必須采用碎石，并符合國家有關標準規定，根據材料各項指標和水泥的實際標號，選擇配合比(水泥要有出廠證明、質保單);施工中試驗規程應嚴格按《公路工程水泥混凝土試驗規程》，不合格材料不得進場施工。③路面應采取橫向拉毛或機具壓槽等抗滑措施，其磨擦力應符合施工規范要求，路面與其他構造相接應平順，做到路面邊緣不積水。④混凝土鋪筑后按施工規范要求養護;混凝土路面外觀無脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害，且符合規范和工藝要求。⑤工程檔案資料及試驗資料送___村委會一份備查。3、獎懲措施：承包人必須嚴格按有關規范、標準施工，確保工程質量。工程質量未達到合格必須無條件返工，承擔返工損失，保質期為一周年。四、工程承包方式：包工包料，竣工工程結算以承包價為基礎，其承包單價為水泥路面板厚15CM單價為40元/平方米;工程量按實結算。五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，經驗收合格待上級撥款到位后付至總工程款90%，并返還履約保證金;暫扣10%作為工程質保金，質保金在質保期滿后1月內付清。六、承包人向發包人提供履約擔保，擔保方式為：履約保證金弍萬元，履約保證金在工程驗收合格后退回。七、獎罰措施：1、工程在20__年_月__日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罰100元。2、承包人在決標后須向乙方遞交本工程投標時的項目管理班子詳細名冊，要求項目經理到崗率每月不得少于20日。未事先征得發包方同意，抽查時發現擅自缺崗除責令到崗外，處以每人每天罰款100元。另外，在工程合同簽訂后不得轉包，否則視為棄標，履約保證金將不退還，該工程予以重新招投標。3、承包人必須接受發包人的監督員監督，接受整改意見。八、安全責任：1、施工前由發包人負責清理好在施工范圍內的農作物;施工期間有關政策處理糾紛由發包人負責。2、承包人施工期間爆破作業人員必須持證上崗(三員三證齊全)，并做好安全保險等相關手續，若由承包人引起的發生人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故，一切責任和經濟補償均由承包人負責。九、該工程的招標文件作為簽訂施工合同的’附件，承包人應遵守建筑業法律、法規和各項有關政策。十、該工程質量保修責任與義務按國務院20xx年1月20日頒發的《建筑工程質量管理條例》等有關法規執行。十一、本合同一式三份，承包人、發包人各執一份,___辦公室存檔一份。十二、合同生效合同訂立時間：20__年_月__日合同訂立地點:___本合同雙方約定簽字蓋章后生效。發包人：(公章)___承包人:___代表：住所:電話:電話：建設工程施工合同9發包人（全稱）：承包人（全稱）：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：一、工程概況1、工程名稱：2、工程地點：3、工程立項批準文號：4、金同文件組成部分。上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。二、承諾1、發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。2、承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。3、發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。三、詞語含義本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。四、簽訂時間本合同于___年___月___日簽訂。五、簽訂地點本合同在簽訂。六、補充協議合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。七、合同生效本合同自生效。八、合同份數本合同一式___份，均具有同等法律效力，發包人執___份，承包人執___份。發包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：組織機構代碼：地址：郵政編碼：組織機構代碼：地址：郵政編碼：建設工程施工合同10甲方：乙方：經甲乙雙方協商,甲方將xx小區基礎工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,做出如下條款,雙方共同遵守。一、承包方式：包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。二、開竣工時間：開工：年xx月xx日竣工：年xx月xx日施工合同補充協議三、工程內容及造價：基礎工程及地下室：xx元閣樓：xx元平房車庫：xx元化糞池：xx元(包括池外管道項目)合計人民幣：xx(xx元)四、工程質量等級：合格。五、付款方式：甲方簽定協議后付30%作為預付款,其余部分樓房竣工后一次付清。六、承包范圍、土建、電氣、水暖。七、水電費由乙方承擔,稅金由甲方負責支付。八、施工過程中出現的安全事故由乙方負責。九、未盡事宜,雙方協商解決。此協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字后生效。甲方負責人：乙方負責人：xx年xx月xx日建設工程施工合同11如何認定建設工程施工合同糾紛中“實際施工人”在我國法律現行的法律規范中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”一、司法解釋為何首創“實際施工人”這一非法律概念在我國現行法律中，到目前為止并沒有出現“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發展時期的產物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現實、政策與法律妥協的產物。1、《建筑法》第六十七條規定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。”建筑業是社會經濟發展的基礎產業，吸納了大量農民工就業，但是建筑市場實踐中，農民工就業的主要途徑是，一些資質等級低甚至根本沒有資質的施工企業由包工頭帶領一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業，以轉包和違法分包的形式承攬建設工程，但由于轉包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經過專業訓練，施工水平有限，造成建筑工程質量存在缺陷，直接影響了發包人的利益，并造成工程質量隱患危及公共安全。基于此，國家法律對轉包和違法分包行為予以嚴格禁止，規定轉包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規定并未取得良好效果，轉包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉包和違法分包合同的效力，只會增加農民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據合同約定而需要通過起訴的方式主張權利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農民工向轉包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩定因素。為了既能保證工程質量安全，又能維護社會穩定，最高人民法院出臺了相關的司法解釋，當前，我國建筑市場的運作存在大量不規范之處，其中非法轉包、違法分包現象尤為嚴重，許多承包人取得工程之后并不進行施工，而是將工程再次轉包或違法分包。由于這些承包人已經獲得了相當數額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發包人主張工程款。《解釋》出臺之前，法律未對實際施工人問題作出規定，大量實際完成了工程施工的建筑企業和施工隊因為與發包人沒有合同關系，無法直接向發包人索要工程款，也因此無力向農民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農民工的合法權益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規定實際施工人可以將發包人作為被告，發包人在欠付工程款范圍內承擔責任。這一規定的出臺，為實際施工人向發包人主張權利提供了法律依據，審判實踐中，各地法院依據《解釋》第二十六第二款判決發包人對轉包人、違法分包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發包人主張權利呢？解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規定的“實際施工人”應如何界定。《解釋》共有四條提及實際施工人，其中第一條第二項規定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的，應當根據合同法第五十二條第（五）項的規定，認定無效。”第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規定：“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業分包工程承包人、勞務作業承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發包人全面實際的履行了發包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的承包人與發包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農民工個人不能以實際施工人身份、以發包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業和施工隊，通過加強對這些建筑企業和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發包人的法律責任。指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區別的。建設工程施工合同12發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》和建筑安裝工程承包合同條例及有關規定，結合工程的具體情況，簽訂本合同。第一條工程項目（一）工程名稱：_________。（二）工程地點：_________。（三）工程內容：_________層棟，建筑面積_________平方米，其它_________。（四）承包范圍：按甲方提供的工程施工圖紙規定內容：_________。（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必須另簽合同。（六）承包方式：_________。第二條工程造價（預算或概算）人民幣大寫：_________萬元，其中土建_________萬元，安裝_________萬元。工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內審復，逾期視作同意，并按審定的預算造價為調整合同造價。第三條工期（一）按定標規定工期為_________天（日歷天），自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工驗收止。實際開工期以甲方辦妥本合同第七條規定的建設批文，辦妥城監標牌，送達乙方之日起天內起計，并以雙方現場管理代表簽字為準。（二）開工前_________天，在具備施工條件下乙方向甲方發出開工通知書，每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中，根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經甲、乙雙方簽證認可后調整，以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。第四條工程質量標準和保修期（一）工程質量標準按國家現行施工規范驗收規范_________。（二）工程保修按建設部有關規定執行，保修期為一年，其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。第五條材料設備供應（一）工程所需：材料及設備由_________方采購供應至_________場地（倉庫）。（二）工程所需：材料及設備_________由方采購供應至_________場地（倉庫）。（三）材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。（四）工程材料和設備差價的處理辦法：_________。（五）施工中，由于工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際采購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經乙方同意，由甲方給予適當的補償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。第六條工程款支付和結算（一）甲方將工程款按本條款規定劃入乙方帳戶：_________；帳號：_________。（二）根據中國人民建設銀行有關規定，甲方在合同生效后天內，按以下規定額度向乙方預付備料款：1、建筑工程按當年計劃工作量35％；2、安裝工程（包括設備安裝，水電安裝）按當年計劃工作量（扣除設備價值）的40％；3、_________。（三）工程款支付方式：1、工程進度達到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）進度款；當工程進度累計超過50％時，每次按當月完成工程工作量的_________％付（收）款。2、工程累計進度達到_________％時，按合同工程量付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％，其余工程進度款由備料款抵充，余額_________％待驗收后結算，_________萬元待保修期滿后_________天內付清。每次付款期限均在乙方提交工程進度表或竣工結算文件給甲方和經辦的銀行審查后_________天內支付，如到期未提出書面異議，則視作同意，乙方可根據建設銀行審定的數額，請求辦理支付進度款或結算款。第七條雙方責任（一）甲方責任：1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續。提供本工程建設、等有關部門的批文復印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”，接水、電源，同時向乙方提供施工圖紙_________份，機電設備安裝圖_________份及有關資料_________份，地質勘探報告_________份，（其中包括竣工用圖_________套）。2、開工前_________天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。3、審核乙方編制的工程預算計劃，并在接到預算之日起的三十天內（特殊工程六十天內）回復乙方，以此審定的工程預算為調整合同造價，作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據。4、對乙方在施工時發現設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的天內會同設計方進行處理并簽證。因此而發生的增加費用（包括停工、返工、窩工、人員和機械調遷、材料配件積壓的實際損失）由甲方承擔，并調整合同造價。5、委派_________為現場管理代表，監督檢查工程質量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質量驗收及其他事宜。6、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。8、在竣工驗收后的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。（二）乙方責任：1、收圖后，在開工前_________天內完成施工圖會審，在_________天內編制工程預算送甲方審查，編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。2、按施工安全規范做好施工質量、安全管理，指定安全、防火責任人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關部門。相關的合同范本·施工分包合同·房屋建筑裝修施工合同·鋼結構施工合同·家裝施工合同·施工監理合同·油漆施工合同·維修施工合同·廣告牌施工合同·景觀施工合同3、委派_________為現場管理代表，須持有與工程項目相適應的資格證書，負責施工期間的施工質量、安全等問題。4、做好施工原始記錄。每月（季）度施工計劃和完工報表，如不按時報送，甲方不予支付工程進度款。甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：__________________年____月____日_________年____月____日建設工程施工合同13第一章詞語涵義及合同文件第一條詞語涵義《電力建設工程施工合同》文本，由《電力建設工程施工合同條件》（以下簡稱《合同條件》和《電力建設工程施工合同協議條款》（以下簡稱《協議條款》）組成，其用詞用語除《協議條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：1.發包方（簡稱甲方）；《協議條款》約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。2.甲方駐工地代表（簡稱甲方代表：甲方在《協議條款》中指定的代表人。3.承包方（簡稱乙方）：《協議條款》約定的、具有《電力施工企業資質管理辦法》規定的工程承包主體資格并被發包方接受的當事人。4.乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在《協議條款》中指定的代表人。5.社會監理：受甲方委托、具備《電力工程建設監理單位資質管理辦法》規定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。6.總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。7.設計單位：甲方委托的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規定的相應資質等級的設計單位。8.工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部門授權的建設工程造價管理機構。9.工程質量監督部門：電力工業部、電業管理局、省（直轄市、自治區）電力局或其根據《電力基本建設工程質量監督暫行規定》設置的電力建設工程質量監督機構。10.工程：《協議條款》約定具體內容的電力建設永久工程。11.合同價款：以現行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格，通過招標投標或甲乙雙方協商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總額。12.經濟支出：在施工中發生，經甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。13.費用：甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。14.工期：甲乙雙方參照電力建設工程項目工期定額等規定，在《協議條款》中約定的合同工期。15.開工日期：《協議條款》約定的工程開工日期。16.竣工日期：《協議條款》約定的工程竣工日期。17.圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。18.施工現場：經甲方同意、“施工組織設計”或“施工方案”所確定的用以施工的場地。19.書面形式：根據合同發生的手寫、打字、復印、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。20.不可抗力：因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及《協議條款》約定等級以上風、雨、震等對工程及履約造成損害的自然災害。21.賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。22.質量缺陷：工程不符合國家或行業現行的有關技術標準、設計文件及合同對質量的要求。23.協議條款：結合具體工程，甲乙雙方協商后依法簽訂的書面協議。第二條合同文件及解釋順序1.合同文件應能互解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：（1）《協議條款》；（2）《合同條件》；（3）洽商、變更等明確雙方合同權利義務的紀要、協議等文書；（4）招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件；（5）工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；（6）標準、規范和其它有關技術資料、技術要求；（7）構成合同一部分的其它文件。2.當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決（實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋）；雙方意見仍不一致的，按第三十條約定的辦法解決。第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律1.合同文件使用漢語普通話書寫，雙方可根據需要商定使用少數民族語言譯本，對合同文件的解釋、說明則使用漢語普通話。2.適用合同文件的法律是國家的法律、法規，以及電力工業部規章和約定的其它行業規章、工程所在地地方法規。3.施工應當使用國家標準、規范和電力行業標準、規范。國家、電力行業沒有相應的標準、規范時，可約定使用其它行業的或工程所在地地方的標準、規范。甲方應按《協議條款》約定的時間和份數向乙方提供約定的標準、規范。4.國內沒有相應的標準、規范時，乙方按《協議條款》約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表批準后執行；甲方要求使用國外標準、規范，應報請電力行業主管部門批準并負責按約定提供中文譯本。5.規定、翻譯和制定標準、規范及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。第四條圖紙1.甲方在開工日期之前按《協議條款》約定的日期和份數（包括竣工圖和現場存放的份數），向乙方提供完整的施工圖紙，并保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，乙方按《協議條款》要求做好圖紙保密工作。2.甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款，并保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。3.甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方采取相應的措施保密，由甲方承擔費用。4.乙方要求增加圖紙份數，甲方應按《協議條款》約定的時間予以復制、交付，費用由乙方承擔。5.乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應在5天內將所需圖紙或指示的內容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天內未答復，按第七條第二款約定處理。6.乙方發現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。應及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔責任，并給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。第二章雙方一般責任第五條甲方代表1.甲方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：（1）甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前3天通知乙方。（2）甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復等均由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，并在24小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發出口頭指令后48小時內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后2天內不予答復，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內提出書面申告，甲方代表在乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤所發生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。（3）甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復等，并如約履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小時內仍未予以答復，即視為其確認、同意、批準，應由甲方承擔由此發生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。2.實行社會監理的工程，甲方應將總監理工程師行使權利、履行義務的范圍通知乙方。總監理工程師按約定在委托授權范圍內執行職務。3.甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方。后任繼續承擔前任應負的責任（合同文件約定的義務及其職權內的承諾）。第六條乙方代表1.乙方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：（1）乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。（2）乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”（或施工方案）、依據合同發出指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的支出，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。2.乙方代表易人，應提前7天通知甲方，后任繼續承擔前任應負的責任（合同文件約定的義務及其職權內的承諾）。第七條甲方工作1.甲方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協議條款》約定的時間、要求，完成以下工作：（1）辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題。（2）將施工所需水、電、電訊線路從施工現場外部接到《協議條款》約定地點，并保證施工期間的需要。（3）開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及《協議條款》約定的施工現場內的主要交通干道予以保養，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。（4）向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確。（5）辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路專用線的申報批準等手續，與有關方面締結工程交跨鐵路、公路通訊線路需要的協議。（6）將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。（7）組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底，對于需要審定施工圖預算的應及時予以審定。（8）協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護，并承擔有關費用。（9）按照合同及“施工綜合進度計劃”確定的時間為承包安裝工程的乙方提供施工現場，保證現場及建筑物、構筑物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。（10）協調施工現場上的各施工企業相互交叉作業關系，及時處理有關問題。2.甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。3.甲方將上述某項工作委托乙方完成，應承擔所發生的經濟支出并給付乙方相應的費用。第八條乙方工作1.乙方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協議條款》約定的范圍、時間、要求，完成以下工作：（1）在其設計資格證書允許的范圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經甲方代表批準后使用。（2）按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關統計報表。（3）按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衛，并做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任。（4）按《協議條款》約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發生的費用由甲方承擔。（5）采取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現場交通和環境保護的管理規定。因技術、經濟條件限制，對環境的污染不能控制在規定范圍內的，應由甲方會同乙方事先報請當地政府有關部門批準。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。（6）已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《協議條款》約定負責保護工作，保護不善發生損壞，乙方自費予以修復。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經濟支出，在《協議條款》中約定。甲方提前使用或擅自動用后發生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。（7）按合同的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。（8）保證施工現場清潔。交工前清理現場達到合同文件的要求，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款，合同簽訂后頒發的規定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。2.乙方未按合同約定履行上述義務。承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因此遭受的經濟損失。第三章施工組織設計和工期第九條進度計劃1.甲方在締結合同后3天內向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織設計大綱及“供應材料、設計計劃”、“提供土建工程計劃”等資料，乙方據以按電力建設工程施工技術管理的有關規定和《協議條款》的約定編制“施工組織設計”（或施工方案）、“施工綜合進度計劃”，在開工前如約提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料，按第七條二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設計”（或施工方案）和“施工綜合進度計劃”，按第八條第二款處理。2.甲方代表對于乙方提交的“施工組織設計”（或施工方案）和“施工綜合進度計劃”同意與否，應在《協議條款》約定的期限內予以答復，逾期未復，可視為已經同意。經甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”為合同文件，應共同遵循。3.乙方應按甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”組織施工，接受甲方代表的檢查、監督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要求提出改進措施，提交甲方代表批準后執行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲方代表審核批準后實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。第十條延期開工1.乙方應按《協議條款》約定和“施工綜合進度計劃”確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期5天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后3天內作出答復，逾期未答復則視為已同意乙方的延期開工要求。2.乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意，竣工日期不予順延。3.乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。第十一條暫停施工1.甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求