攝影公司地坪漆施工合同合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯系電話：__________乙方（施工方）：__________地址：__________聯系電話：__________鑒于甲方為拍攝需要，擬對攝影場地進行地坪漆施工，現經雙方友好協商，就施工事宜達成如下協議：一、工程內容1.1乙方根據甲方的要求，對甲方指定的攝影場地進行地坪漆施工。1.2施工范圍包括但不限于：__________。1.3乙方應按照甲方的要求，選用符合國家標準的材料，確保施工質量。二、工程進度2.1乙方應在接受委托后____個工作日內，制定詳細的施工方案，并提交甲方審批。2.2施工期限為：自施工許可證發放之日起至____年__月__日。2.3乙方應確保按照約定的工期完成施工，如有延期，應提前__天通知甲方，并征得甲方同意。三、工程質量3.1乙方應保證施工質量符合國家標準和甲方的要求。3.2工程驗收標準：__________。3.3工程驗收不合格的，乙方應在接到通知后__天內進行整改，直至達到驗收標準。四、工程費用4.1乙方向甲方提供的施工報價為：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：_____元。4.2乙方應在合同簽訂后__天內向甲方提交正式的發票。4.3甲方應按照雙方約定的付款方式及時支付工程款項。五、違約責任5.1乙方如未按照約定時間完成施工，應向甲方支付違約金，違約金為合同總金額的__%。5.2甲方如未按照約定時間支付工程款項，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的__%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1雙方應遵守國家相關法律法規，不得從事違法經營活動。7.2雙方在合同履行過程中如需變更或解除合同，應簽訂書面協議，并經雙方蓋章確認。7.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.施工方案審批表2.施工進度報告3.工程驗收記錄4.工程款項支付憑證5.違約金計算公式6.法律文件（如相關法律法規、法院判決書等）二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成施工，屬于違約行為。2.甲方未按照約定時間支付工程款項，屬于違約行為。3.乙方施工質量不符合國家標準和甲方要求，屬于違約行為。4.甲方未按照約定支付違約金或滯納金，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.違約金：一方違反合同約定，應向守約方支付的賠償金。2.滯納金：因違約行為產生的逾期付款所產生的額外費用。3.施工質量：符合國家標準和甲方要求的施工水平。4.合同履行：雙方按照合同約定履行各自的權利和義務。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定補救措施，如增派人力、調整施工時間等，確保工程按時完成。2.工程質量問題：乙方應立即整改，直至達到驗收標準。若再次出現質量問題，乙方應承擔重新施工的費用。3.工程款項支付糾紛：雙方應按照約定方式支付款項，如有爭議，可尋求法律途徑解決。4.合同變更或解除：雙方應簽訂書面協議，并經雙方蓋章確認。五、所有應用場景：1.攝影公司需要對場地進行地坪漆施工。2.