建筑施工合同范例工期延誤第一篇范文：合同編號：__________

一、合同雙方

1.1承包方（以下簡稱“甲方”）：____________________

1.2業主方（以下簡稱“乙方”）：____________________

二、項目概況

2.1項目名稱：____________________

2.2項目地點：____________________

2.3工程規模：____________________

2.4工程類別：____________________

2.5預算投資：____________________

三、工期延誤責任及處理

3.1工期延誤責任劃分

3.1.1甲方原因導致的工期延誤

因甲方原因導致的工期延誤，包括但不限于以下情況：

（1）提供的設計圖紙、技術資料等不符合合同約定，導致工期延誤；

（2）未按合同約定支付工程款，導致工期延誤；

（3）未按時提供施工場地、施工條件等，導致工期延誤；

（4）其他因甲方原因導致的工期延誤。

3.1.2乙方原因導致的工期延誤

因乙方原因導致的工期延誤，包括但不限于以下情況：

（1）施工組織不力，導致工期延誤；

（2）施工質量不符合合同約定，導致工期延誤；

（3）施工過程中出現安全事故，導致工期延誤；

（4）其他因乙方原因導致的工期延誤。

3.2工期延誤的處理

3.2.1甲方原因導致的工期延誤處理

因甲方原因導致的工期延誤，甲方應承擔以下責任：

（1）支付違約金：按合同約定支付違約金；

（2）賠償損失：賠償乙方因工期延誤所造成的損失；

（3）其他責任：按照合同約定承擔其他責任。

3.2.2乙方原因導致的工期延誤處理

因乙方原因導致的工期延誤，乙方應承擔以下責任：

（1）支付違約金：按合同約定支付違約金；

（2）賠償損失：賠償甲方因工期延誤所造成的損失；

（3）其他責任：按照合同約定承擔其他責任。

四、合同附件

4.1設計圖紙及技術資料

4.2工程量清單

4.3工程進度計劃

4.4工程款支付計劃

4.5其他相關附件

五、合同生效及終止

5.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

5.2本合同履行完畢或雙方協商一致解除合同后，本合同終止。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

6.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

一、合同雙方

1.1甲方（承包方）：____________________

1.2乙方（業主方）：____________________

1.3第三方（監理方）：____________________

二、項目概況

2.1項目名稱：____________________

2.2項目地點：____________________

2.3工程規模：____________________

2.4工程類別：____________________

2.5預算投資：____________________

三、第三方監理職責與權利

3.1監理方職責

3.1.1監督工程施工質量、進度和安全；

3.1.2審核設計圖紙和技術資料；

3.1.3對施工過程中出現的問題提出整改意見；

3.1.4檢查施工材料的合格性；

3.1.5協調甲方、乙方及施工隊伍之間的關系。

3.2監理方權利

3.2.1對工程施工過程中的違法行為進行制止；

3.2.2對不符合質量、進度、安全要求的工程提出整改要求；

3.2.3要求乙方提供必要的技術資料和施工條件；

3.2.4要求施工隊伍按照設計圖紙和技術要求進行施工。

四、甲方權益保障與責任

4.1甲方權益

4.1.1甲方享有工程質量、進度、安全的最終決定權；

4.1.2甲方有權要求乙方按照合同約定履行義務；

4.1.3甲方有權要求監理方公正、客觀地履行職責。

4.2甲方責任

4.2.1甲方應按照合同約定支付工程款；

4.2.2甲方應按時提供施工場地、施工條件；

4.2.3甲方應配合監理方的工作，確保監理工作順利進行。

五、乙方違約及限制條款

5.1乙方違約責任

5.1.1乙方未按合同約定完成工程，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失；

5.1.2乙方未按設計圖紙和技術要求施工，導致工程質量不合格，應承擔相應的責任。

5.2乙方限制條款

5.2.1乙方不得擅自改變工程設計和施工方案；

5.2.2乙方不得以任何理由拒絕監理方的監督和檢查；

5.2.3乙方不得擅自停工或復工。

六、第三方監理責任與限制

6.1監理方責任

6.1.1監理方應嚴格按照合同約定履行職責，確保工程質量、進度、安全；

6.1.2監理方應公正、客觀地履行職責，不得偏袒任何一方。

6.2監理方限制條款

6.2.1監理方不得接受與工程相關的任何不正當利益；

6.2.2監理方不得泄露工程秘密。

七、合同附件

7.1設計圖紙及技術資料

7.2工程量清單

7.3工程進度計劃

7.4工程款支付計劃

7.5其他相關附件

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同履行完畢或雙方協商一致解除合同后，本合同終止。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

9.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、第三方介入的意義和目的

10.1第三方監理的介入，有利于確保工程質量和進度，保障甲方權益；

10.2第三方監理的介入，有利于規范工程施工行為，提高施工質量；

10.3第三方監理的介入，有利于協調各方關系，降低工程風險。

十一、甲方為主導的目的和意義

11.1甲方作為承包方，主導合同履行，有利于保障自身權益；

11.2甲方主導合同履行，有利于確保工程質量和進度；

11.3甲方主導合同履行，有利于提高工程施工效率，降低成本。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

第三方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

一、合同雙方

1.1甲方（承包方）：____________________

1.2乙方（業主方）：____________________

1.3第三方（監理方）：____________________

二、項目概況

2.1項目名稱：____________________

2.2項目地點：____________________

2.3工程規模：____________________

2.4工程類別：____________________

2.5預算投資：____________________

三、第三方監理職責與權利

3.1監理方職責

3.1.1對工程施工進行全面監督，確保工程質量、進度和安全；

3.1.2審查設計圖紙和技術文件，確保其符合規范和乙方要求；

3.1.3定期對施工過程進行檢查，并提出整改意見；

3.1.4確保施工材料符合質量標準；

3.1.5協調甲方、乙方及施工隊伍之間的關系，確保項目順利進行。

3.2監理方權利

3.2.1要求甲方提供必要的施工條件和資源；

3.2.2要求施工隊伍按照設計圖紙和技術要求進行施工；

3.2.3對不符合要求的施工行為提出警告或停工要求；

3.2.4在必要時，要求甲方和施工隊伍提供額外的工作報告或解釋。

四、乙方權益保障與責任

4.1乙方權益

4.1.1乙方享有工程項目的最終決策權；

4.1.2乙方有權要求甲方按照合同約定履行施工義務；

4.1.3乙方有權要求監理方提供公正、客觀的監理服務。

4.2乙方責任

4.2.1乙方應按照合同約定支付工程款；

4.2.2乙方應按時提供施工場地、設計圖紙和技術文件；

4.2.3乙方應配合監理方的工作，確保監理工作不受干擾。

五、甲方違約及限制條款

5.1甲方違約責任

5.1.1甲方未按合同約定完成工程，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失；

5.1.2甲方未按設計圖紙和技術要求施工，導致工程質量不合格，應承擔相應的責任。

5.2甲方限制條款

5.2.1甲方不得擅自改變工程設計和施工方案；

5.2.2甲方不得以任何理由拒絕監理方的監督和檢查；

5.2.3甲方不得擅自停工或復工。

六、第三方監理責任與限制

6.1監理方責任

6.1.1監理方應嚴格按照合同約定履行職責，確保工程質量、進度和安全；

6.1.2監理方應公正、客觀地履行職責，不得偏袒任何一方。

6.2監理方限制條款

6.2.1監理方不得接受與工程相關的任何不正當利益；

6.2.2監理方不得泄露工程秘密。

七、合同附件

7.1設計圖紙及技術資料

7.2工程量清單

7.3工程進度計劃

7.4工程款支付計劃

7.5其他相關附件

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同履行完畢或雙方協商一致解除合同后，本合同終止。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

9.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、乙方為主導的目的和意義

10.1乙方作為業主方，主導合同履行，有利于保障自身對工程項目的控制和權益；

10.2乙