機場工程結算合同樣本一、工程概況1.1項目名稱：機場工程1.2工程地點：市區1.3工程規模：新建航站樓、跑道、停車場、附屬設施等1.4工程總投資：人民幣億元1.5工程承包單位：工程有限公司1.6工程發包單位：機場管理局二、合同主體2.1發包人：機場管理局2.2承包人：工程有限公司三、合同內容3.1承包人承擔本工程的施工、設備供應及安裝調試等任務，并保證工程質量、安全、進度和投資控制等目標順利實現。3.2發包人按照合同約定支付工程價款，并對承包人的施工過程進行監督管理。四、工程價款及支付4.1工程價款：人民幣億元（大寫：X元整）4.2支付方式：（1）工程進度款：按照工程實際進度，每月支付工程進度款的80%。（2）工程驗收合格后，支付工程價款的20%。（3）質量保證金：合同價款的5%，工程驗收合格后無質量問題一次性支付。五、工程質量與保修5.1承包人應按照合同約定的質量標準完成工程，并承擔工程質量問題的修復及維修責任。5.2工程驗收合格后，承包人應承擔合同約定的保修責任，保修期自工程驗收合格之日起計算。六、工期要求6.1承包人應按照合同約定的工期完成工程，工程期限為個月。6.2因承包人原因導致工程延期，應按照合同約定支付違約金。七、違約責任7.1承包人未按照合同約定完成工程，應支付違約金。7.2發包人未按照合同約定支付工程價款，應支付違約金。7.3雙方因履行合同發生糾紛，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。8.2如果協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。9.2本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。9.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（發包人）：機場管理局乙方（承包人）：工程有限公司簽訂日期：年月日機場工程結算合同樣本一、工程概況這個項目，那是我們的大手筆，全新的航站樓、先進的跑道、寬敞的停車場，還有那些讓人眼花繚亂的附屬設施，全都是我們干的。總投資？才億元而已。工程承包單位，是我們業界聞名的工程有限公司，而發包單位，自然是我們實力強大的機場管理局。二、合同主體發包人，就是我們剛才提到的那個機場管理局，而承包人，就是我們的老朋友工程有限公司。三、合同內容我們的合作很簡單，承包人負責把工程做好，包括施工、設備供應、安裝調試，等等。發包人呢，就負責按照約定付錢。說白了，就是我出錢，你出力，大家一起把這件事兒辦好。四、工程價款及支付工程價款，一共是人民幣億元，不多不少。至于支付方式，那更是簡單明了。工程進度款，每個月支付工程進度款的80%。工程驗收合格后，再支付20%。還有，質量保證金，合同價款的5%，工程驗收合格后無質量問題一次性支付。五、工程質量與保修質量，那是我們的生命線。承包人必須按照合同約定的質量標準完成工程，并且承擔工程質量問題的修復及維修責任。驗收合格后，還要保修，保修期自工程驗收合格之日起計算。六、工期要求工期，那是我們的硬指標。承包人必須按照合同約定的工期完成工程，一共是個月。如果因為承包人原因導致工程延期，那可得支付違約金了。七、違約責任如果承包人未按照合同約定完成工程，或者我們發包人未按照合同約定支付工程價款，那都得支付違約金。當然了，雙方因履行合同發生糾紛，還是希望我們能通過友好協商解決。實在不行，可以向有管轄權的人民法院起訴。八、爭議解決雙方在履行合同過程中發生的爭議，應該通過友好協商解決。如果協商不成，那任何一方都有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定合同簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。未盡事宜，雙方可以另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（發包人）：機場管理局乙方（承包人）：工程有限公司簽訂日期：年月日這就是我們的機場工程結算合同樣本，簡單明了，一看就懂。我們雙方都看好啦，覺得沒問題，那就簽字蓋章，開始愉快的合作吧！重點：1.工程概況：項目名稱、地點、規模、總投資、承包單位和發包單位。2.合同主體：發包人為機場管理局，承包人為工程有限公司。3.工程價款及支付：工程總價、進度款支付、驗收合格支付和質量保證金。4.工程質量與保修：承包人負責工程質量，包括修復和維修責任，以及保修期。5.工期要求：承包人按合同規定完成工程，否則需支付違約金。6.違約責任：雙方未履行合同約定的責任，需支付違約金。7.爭議解決：雙方應友好協商解決爭議，如協商不成可提起訴訟。8.其他約定：合同生效時間、有效期限、補充協議同等法律效力。難點：1.工程量的準確計算和工程進度的有效控制。2.工程質量的嚴格把控和保修責任的明確。3.工期管理的緊張性和違約金的計算。4.合同條款的細致理解和正確執行。注意事項：1.確保合同雙方授權代表簽字，蓋章齊全。