太陽能光伏工程合同模板合同編號：__________合同各方當事人：名稱：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________名稱：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________鑒于甲方為太陽能光伏工程的委托方，乙方為太陽能光伏工程的承攬方，雙方為了明確雙方的權利和義務，經充分協商，達成如下協議：第一條工程概述1.1本工程為太陽能光伏工程，工程地點位于__________。1.2工程內容包括：__________。第二條乙方的義務2.1乙方應按照甲方的要求，完成本工程的施工。2.2乙方應保證所提供的材料和設備的質量，并承擔因質量問題所引起的一切責任。2.3乙方應按照約定的工期完成本工程，如有延期，應承擔相應的違約責任。第三條甲方的義務3.1甲方應按照約定的時間和方式向乙方支付工程款項。3.2甲方應提供乙方施工所需的現場條件，包括但不限于施工場地、水源、電源等。3.3甲方應協助乙方辦理與本工程相關的各項手續。第四條工程款項4.1本工程的價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。（1）合同簽訂后__________日內，甲方支付乙方工程款的__________%；（2）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程款的__________%；（3）剩余款項在工程保修期滿后支付。第五條工期5.1本工程的工期為__________日。5.2乙方如因自身原因導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。第六條質量保證6.1乙方應保證本工程的質量和安全，并承擔因質量問題所引起的一切責任。6.2工程驗收不合格的，乙方應負責返修，直至驗收合格。第七條保密7.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業秘密和機密信息，應予以嚴格保密。7.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條其他9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.太陽能光伏工程設計方案2.太陽能光伏工程施工圖紙3.太陽能光伏工程材料及設備清單4.工程驗收標準及方法5.太陽能光伏工程保修條款6.雙方簽署的保密協議7.相關法律法規文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的工期完成工程，視為違約。2.乙方提供的材料和設備質量不符合約定，視為違約。3.乙方未按照約定保密甲方商業秘密和機密信息，視為違約。4.甲方未按照約定時間向乙方支付工程款項，視為違約。5.甲方未提供乙方施工所需的現場條件，視為違約。6.甲方未協助乙方辦理相關手續，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.太陽能光伏工程：利用太陽能光伏板將太陽光能轉化為電能的工程。2.工期：雙方約定的完成工程的時間期限。3.工程款項：乙方為完成工程所收取的價款。4.違約行為：當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的行為。5.保密協議：雙方約定對合同履行過程中所獲悉的對方商業秘密和機密信息予以保密的協議。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：工程款項支付不及時。解決辦法：雙方約定明確的支付時間和方式，甲方按時支付工程款項。2.問題：工期延誤。解決辦法：乙方應合理安排施工進度，確保按約定工期完成工程；如確需延期，應與甲方協商一致。3.問題：工程質量不合格。解決辦法：乙方應嚴格按照設計方案和施工圖紙施工，確保工程質量；工程驗收不合格的，乙方應負責返修，直至驗收合格。4.問題：保密信息泄露。解決辦法：雙方遵守保密協議，約定保密期限，加強對保密信息的管理。5.問題：現場施工條件不足。解決辦法：甲方應按照約定提供乙方施工所需的