合同編號：__________甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概述1.1工程名稱：_______餐廳裝修工程1.2工程地點：_______1.3工程內容：包括但不限于_______（詳細工程內容見附件一）1.4工程預算：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元二、合同工期2.1工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共計_______天。2.2乙方應當按照約定的工期完成工程。如因乙方原因導致工程延期，乙方應支付甲方因此產生的全部損失。三、質量標準3.1工程質量應符合國家及行業現行有關標準、規范、規定的要求。3.2乙方應按照約定的標準進行施工，并接受甲方及有關管理部門的檢查、監督。3.3工程驗收合格后，乙方應承擔一定期限的質保責任。質保期限自工程驗收合格之日起計算，期限為_______年。四、合同價款及支付方式4.1雙方同意按照附件一《工程預算》的約定確定合同價款。4.2甲方支付乙方工程款項分三次進行，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后_______日內，甲方支付乙方工程預算的_______%作為預付款；（2）工程進度達到_______%時，甲方支付乙方工程預算的_______%作為進度款；（3）工程驗收合格并辦理完結算手續后，甲方支付乙方工程預算的_______%作為尾款。4.3乙方應當按照約定的時間和比例向甲方提交工程進度報告及相應的工程款支付申請。五、違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為合同總價款的_______%。5.2乙方未按照約定時間完成工程，應按照逾期天數向甲方支付逾期違約金，違約金計算方式為：逾期違約金=工程預算×日違約金比例。六、爭議解決6.1本合同履行過程中發生的爭議，雙方應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對甲乙雙方具有法律約束力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日附件一：工程預算（此處附上工程預算詳細內容）附件二：設計方案（此處附上設計方案）注意事項：1.合同編號：填寫唯一且清晰的編號，以便于合同的查詢和追溯。2.甲方（委托方）和乙方（承包方）的身份：確保雙方的名稱、地址、聯系方式等信息的準確無誤，避免因身份不明導致合同無效。3.工程概述：詳細描述工程的內容、地點和預算，確保雙方的工程理解和期望一致。4.合同工期：明確工期的起始和結束時間，以及總天數，避免工期延誤導致的糾紛。5.質量標準：明確工程質量應符合的國家和行業標準，確保乙方施工質量符合要求。6.合同價款及支付方式：詳細規定支付條款，包括預付款、進度款和尾款的支付比例和時間。7.違約責任：明確違約行為的法律后果，包括違約金的比例和計算方式，保護雙方的合法權益。解決辦法：1.爭議解決：當雙方在合同履行過程中發生爭議時，應通過友好協商解決。如果協商不成，可以依法向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：指調整平等主體之間民事權利義務關系的法律規范總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除等法律行為。2.違約金：當合同一方不履行合同義務或者履行不符合約定時，按照合同約定向對方支付的金錢。3.工期延誤：指乙方未按照合同約定的時間完成工程的行為。4.質量標準：指國家或行業對工程質量所規定的技術要求和規范。5.訴訟：指當事人依法向人民法院請求保護自己的合法權益，解決民事糾紛的司法活動。特殊應用場合及補充條款：1.特殊情況：甲方要求在合同簽訂后盡快動工，但乙方因不可抗力因素（如天氣、物料供應問題等）導致工期延誤。補充條款：如乙方因不可抗力因素導致工期延誤，應立即通知甲方，并提供相關證明材料。甲方應理解并同意乙方的困境，并根據實際情況調整工期。2.特殊情況：工程進行過程中，甲方提出增加或修改設計要求，導致工程預算和工期的調整。補充條款：如甲方提出增加或修改設計要求，導致工程預算和工期的調整，雙方應重新協商確定調整后的預算和工期，并在合同附件中予以明確。3.特殊情況：工程驗收合格后，甲方發現乙方的施工質量存在問題，要求乙方進行修復或返工。補充條款：如工程驗收合格后，甲