2024《建筑防水施工合同》_第1頁
2024《建筑防水施工合同》_第2頁
2024《建筑防水施工合同》_第3頁
2024《建筑防水施工合同》_第4頁
2024《建筑防水施工合同》_第5頁
已閱讀5頁,還剩5頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

?合同編號:__________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上,就甲方委托乙方進行建筑防水施工的事宜,經友好協商,達成如下協議:第一條工程概況1.1工程名稱:__________1.2工程地點:__________1.3工程內容:__________1.4工程面積:__________1.5工程預算:__________第二條施工期限本工程的施工期限為____年____月____日,自乙方進場之日起至工程竣工交付之日止。第三條質量標準乙方應按照甲方的要求和國家相關標準進行施工,保證工程質量達到____等級。第四條合同價格4.1本工程的合同總價為人民幣(大寫):____元整(小寫):_____元。4.2乙方在施工過程中應嚴格控制工程成本,不得擅自提高工程預算。第五條支付方式5.1甲方按照乙方實際完成工程進度,分階段支付工程款項。5.2甲方支付工程款項時,應扣除合同總價款的____%作為質量保證金。5.3質量保證金在工程驗收合格后____個月內無息退還給乙方。第六條工程驗收6.1工程驗收標準:按照國家和行業的相關標準執行。6.2工程驗收時間:自工程完工之日起____日內。6.3工程驗收合格后,甲方應支付剩余工程款項。第七條違約責任7.1乙方未按照約定的工期完成工程,應向甲方支付違約金,違約金為合同總價款的____%。7.2甲方未按照約定時間支付工程款項,應向乙方支付滯納金,滯納金為應付款項的____%。7.3雙方因履行合同發生糾紛,應友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。第八條爭議解決本合同履行過程中發生的爭議,雙方應友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。第九條其他約定9.1乙方應按照甲方要求進行施工,確保工程安全,保護環境,遵守施工現場的各項管理制度。9.2乙方應保證施工人員的合法權益,不得使用童工、臨時工,并對施工人員進行安全生產培訓。9.3甲方應按照約定時間支付工程款項,不得拖欠。第十條合同的生效、變更和解除10.1本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。10.2合同生效后,甲乙雙方應嚴格履行合同義務。10.3除非雙方協商一致,否則任何一方不得單方面解除合同。10.4合同的變更或解除,應當采用書面形式,經雙方確認后生效。第十一條甲方(乙方)的聯系方式甲方(乙方):聯系人:__________聯系電話:__________地址:__________郵政編碼:__________第十二條合同附件本合同附件包括:1.工程設計圖紙2.工程預算表3.施工方案4.相關法律法規規定的其他文件甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________簽訂日期:____年____月____日注意事項及解決辦法:1.合同的簽訂和履行應遵守法律法規:雙方在簽訂和履行合應嚴格遵守《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規的規定。如在合同履行過程中發生糾紛,應尋求法律途徑解決。2.合同主體的合法性:確保甲乙雙方均為具有獨立民事責任能力的法人或其他組織。若合同一方主體資格不符合法律規定,可能導致合同無效。3.合同內容的明確性:合同中應明確工程名稱、地點、內容、面積、預算等關鍵信息,以避免因合同條款不明確而引發的爭議。4.支付方式的合理性:確保支付方式、支付時間、支付金額等符合雙方利益,避免因支付問題導致的合同糾紛。5.工程驗收和質量保證:雙方應按照約定時間進行工程驗收,確保工程質量達到約定標準。如驗收不合格,乙方應負責整改,直至達到驗收標準。6.違約責任的明確:合同中應明確違約金、滯納金等違約責任條款,以維護雙方合法權益。7.爭議解決:合同中應明確爭議解決方式,如友好協商、訴訟等。8.合同的履行和變更:雙方應嚴格按照合同約定履行合同義務。如需要變更或解除合同,應采用書面形式,并經雙方確認。法律名詞及名詞解釋:1.甲方:指承擔合同義務的一方,即委托人。2.乙方:指履行合同義務的一方,即承包人。3.工程驗收:指工程完工后,雙方按照約定標準對工程進行檢查,以確定工程是否達到合同約定的質量要求。4.違約金:指一方未履行合同義務或履行義務不符合約定時,應向對方支付的賠償金。5.滯納金:指一方未按照約定時間支付款項,應向對方支付的逾期付款賠償金。6.質量保證金:指為確保工程質量,甲方在支付合同款項時扣除的一定比例的資金。7.訴訟:指當事人通過法院解決合同爭議的一種方式。8.友好協商:指雙方在發生爭議時,通過友好溝通、協商解決糾紛的方式。應用場合:1.適用于各類建筑防水施工項目,包括但不限于住宅、商業、工業建筑等。2.適用于新建、改建、擴建的建筑防水工程。3.適用于甲乙雙方為具有獨立法人資格的企業或個體經營者。補充條款:1.環境保護:雙方應嚴格按照國家環保法規進行施工,確保施工過程中對環境的影響降至最低。如乙方在施工過程中違反環保規定,應承擔相應責任。2.安全生產:乙方應加強施工現場的安全管理,確保施工人員的人身安全。如發生安全事故,乙方應承擔相應責任。3.知識產權:乙方應保證施工過程中不侵犯他人的知識產權,如涉及侵權行為,乙方應承擔相應責任。4.保密條款:雙方應對合同內容、技術資料等保密信息予以保密,未經對方同意不得泄露給第三方。如違反保密義務,違約方應承擔相應責任。5.不可抗力:因不可抗力導致合同無法履行或部分履行,雙方應協商解決。如不可抗力持續影響到合同履行,雙方可協商終止或解除合同。6.合

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論