承攬車間合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

名稱：XX機械制造有限公司

地址：XX省XX市XX區XX路XX號

法定代表人：張三

聯系方式：0539-XXXXXXX

2.合同簡介：

甲方（以下簡稱“甲方”）是一家專業從事機械制造的企業，因業務發展需要，計劃對車間進行技術改造和擴建。為實現這一目標，甲方擬將車間承攬給具備相關資質和豐富經驗的乙方（以下簡稱“乙方”）進行施工。

乙方是一家具備國家認可的建設工程資質，專業從事車間承攬、設計、施工和售后服務的綜合性企業。經過雙方友好協商，決定就甲方車間承攬項目達成以下合同：

一、背景及前提條件

1.甲方為保證車間建設質量和進度，提高生產效率，降低生產成本，擬對現有車間進行技術改造和擴建。

2.乙方具備承攬車間工程的相關資質和豐富的施工經驗，有能力按照甲方的要求完成車間承攬項目。

3.雙方基于平等、自愿、公平、誠信的原則，就甲方車間承攬項目達成合作意向。

二、合同范圍及內容

1.乙方負責甲方車間的設計、施工、設備采購、安裝調試、驗收等工作。

2.乙方應按照甲方的要求和車間建設標準，確保工程質量和進度。

3.甲方應提供必要的施工條件，包括但不限于施工場地、用水、用電等。

三、合同價格及支付條件

1.雙方根據合同約定，按照實際工程量、材料和設備采購成本等，協商確定合同價格。

2.甲方按照合同約定向乙方支付工程進度款，具體支付方式和期限另行約定。

四、履行期限

1.雙方約定，自合同簽訂之日起，乙方應在規定的時間內完成車間承攬項目。

2.乙方應按照合同約定，提交工程進度計劃，甲方有權對工程進度進行監督。

五、違約責任

1.任何一方違反合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任。

2.具體違約責任事項，雙方可根據實際情況在合同中約定。

六、不可抗力

1.合同履行期間，如發生不可抗力事件，影響合同履行，雙方應協商解決。

2.不可抗力事件包括但不限于自然災害、戰爭、政策調整等。

七、爭議解決

1.雙方在合同履行過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

2.如協商無果，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他條款

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

九、附則

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自義務。

十、簽署

甲方（蓋章）：XX機械制造有限公司

乙方（蓋章）：XX建設工程有限公司

法定代表人（或授權代表）：張三

法定代表人（或授權代表）：李四

簽訂日期：____年____月____日

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的是甲方委托乙方承攬車間技術改造和擴建項目，以提升甲方生產效率和車間環境。具體內容包括：車間設計、施工、設備采購與安裝調試、工程驗收等，確保車間建設符合甲方要求和行業標準。

第二條定義

1.車間承攬項目：指甲方委托乙方進行的車間技術改造和擴建工程。

2.工程進度款：指甲方根據乙方施工進度，按照合同約定支付的款項。

3.不可抗力：指甲乙雙方無法預見、無法避免并無法克服的客觀情況，包括自然災害、戰爭、政策調整等。

第三條雙方權利與義務

1.甲方的權利與義務：

（1）甲方有權對乙方的施工進度、質量、安全等進行監督。

（2）甲方應提供必要的施工條件，包括但不限于施工場地、用水、用電等。

（3）甲方應按照合同約定支付工程進度款。

（4）甲方在車間承攬項目完成后，有權驗收，并對不合格的部分要求乙方整改。

（5）甲方應遵守國家法律法規，確保車間建設合法合規。

2.乙方的權利與義務：

（1）乙方有權根據合同約定，向甲方收取工程進度款。

（2）乙方應按照合同約定，完成車間承攬項目的設計、施工、設備采購、安裝調試等工作。

（3）乙方應確保工程質量和進度，對施工過程中的安全負責。

（4）乙方應在合同約定的時間內提交工程進度計劃，及時匯報工程進展情況。

（5）乙方應按照甲方要求，對車間承攬項目進行整改，確保工程質量。

（6）乙方應遵守國家法律法規，確保車間建設合法合規。

（7）乙方在合同履行過程中，如遇到技術難題，應積極尋求解決方案，確保合同順利履行。

雙方在合同履行過程中，應保持密切溝通，共同解決合同履行中出現的問題，確保合同目的的實現。如有未盡事宜，雙方可另行協商補充。

第四條價格與支付條件

1.合同價格：甲乙雙方根據實際工程量、材料和設備采購成本等，協商確定合同總價。

2.支付方式：甲方采用轉賬方式向乙方支付合同款項。

3.支付時間：甲方應在合同簽訂后，按照乙方提交的工程進度計劃支付工程進度款。合同完成后，甲方應在驗收合格后支付剩余款項。

第五條履行期限

1.合同有效期限：自合同簽訂之日起至車間承攬項目驗收合格之日止。

2.關鍵時間節點：

（1）乙方應在合同簽訂后30天內完成設計方案，并提交甲方審核。

（2）乙方應在設計方案確定后90天內完成車間施工。

（3）乙方應在合同簽訂后180天內完成車間承攬項目，并提交甲方驗收。

第六條違約責任

1.甲方違約情形及后果：

（1）甲方未按約定支付工程進度款，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付逾期付款的違約金。

（2）甲方未按約定提供施工條件，導致工程延期，甲方應承擔相應違約責任。

（3）甲方無正當理由拒絕驗收或拖延驗收，乙方有權要求甲方支付合同總價款5%的違約金。

2.乙方違約情形及后果：

（1）乙方未按約定完成工程，甲方有權要求乙方支付合同總價款5%的違約金。

（2）乙方施工質量不符合合同約定，甲方有權要求乙方返工，并支付合同總價款5%的違約金。

（3）乙方未按約定時間提交工程進度計劃，甲方有權要求乙方支付合同總價款1%的違約金。

（4）因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應違約責任，并支付合同總價款3%的違約金。

3.雙方同意，違約金不足以彌補對方損失的，受損方有權要求違約方支付賠償金，賠償金計算方式為實際損失與違約金之差。

甲乙雙方應嚴格遵守合同約定，確保合同順利履行。如有違約行為，雙方應積極協商解決，承擔相應違約責任。違約方在支付違約金和賠償金后，仍需履行合同義務。

第七條不可抗力

1.不可抗力情況：指在合同履行期間，由于自然災害、戰爭、政策調整、社會事件等不可預見、不可避免且不能克服的客觀情況，導致一方或雙方無法履行或部分履行合同義務。

2.責任免除條件：

（1）發生不可抗力事件后，受影響的一方應立即通知對方，并提供相關證明材料。

（2）在不可抗力事件發生后的合理時間內，雙方應協商解決合同履行問題。

（3）在不可抗力事件影響下，受影響的一方可以部分或全部免除合同責任，但需提供相應證明。

（4）受影響的一方在不可抗力事件結束后，應盡快恢復合同履行。

第八條爭議解決

1.雙方在合同履行過程中發生的爭議，應優先通過友好協商解決。

2.如協商無果，雙方同意將爭議提交至合同簽訂地有管轄權的人民法院進行訴訟。

3.訴訟過程中，雙方應遵守法院的判決和裁定，履行相應義務。

4.訴訟費用由敗訴方承擔，除非雙方另有約定。

5.在爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應繼續履行合同其他條款。

6.雙方同意，在爭議解決過程中，不得泄露對方商業秘密和相關信息，否則應承擔相應法律責任。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方就本合同履行過程中的相關事宜，應以書面形式進行通知。通知送達對方指定地址即為有效。

2.合同變更：本合同簽訂后，如雙方同意對合同內容進行變更，應簽訂書面補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。

3.終止條件：

（1）合同履行完畢，雙方達成驗收合格。

（2）雙方協商一致，提前終止合同。

（3）因不可抗力事件導致合同無法履行。

（4）一方嚴重違約，另一方有權終止合同。

4.合同終止后，雙方應按合同約定辦理相關手續，結清款項。

第十條附則

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。

2.本合同附件包括但不限于設計方案、工程進度計劃、設備清單等，與本合