合同編號：__________家庭地暖系統(tǒng)施工合同一、工程概況1.1工程名稱：_______家庭地暖系統(tǒng)工程1.2工程地點：_______（詳細地址）1.3工程面積：_______平方米1.4工程內容：乙方按照甲方的要求，進行家庭地暖系統(tǒng)的設計、材料采購、安裝、調試及售后服務等全部工作。二、合同價格2.1本工程合同總價為人民幣_______元整（大寫：_______元整），包括但不限于設計費、材料費、施工費、調試費、售后服務費等。2.2甲方支付乙方預付款人民幣_______元整（大寫：_______元整），乙方開具等額發(fā)票。剩余款項在工程驗收合格后一次性支付。2.3乙方應保證工程質量，如因乙方原因導致工程質量問題，乙方應負責返工、維修，并承擔相應費用。三、施工期限3.1乙方應按照雙方約定的工期進行施工，保證工程在_______年_______月_______日前竣工。3.2如有特殊情況導致工期延誤，乙方應提前通知甲方，并采取合理措施減少甲方損失。甲方同意甲方合理延長工期。四、質量保證4.1乙方應按照國家和行業(yè)標準進行施工，保證工程質量。4.2工程驗收合格后，乙方應提供完整的質保資料，并承諾質保期為_______年。4.3在質保期內，如出現(xiàn)工程質量問題，乙方應負責免費維修或更換相關材料。五、售后服務5.1乙方應在施工結束后提供不少于_______次的售后服務，確保甲方在地暖系統(tǒng)使用過程中的滿意度。5.2乙方應在接到甲方售后服務需求后_______小時內響應，并在_______小時內到達現(xiàn)場進行處理。六、違約責任6.1乙方如未按照約定工期完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的_______%。6.2甲方如未按照約定時間支付款項，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的_______%。6.3雙方如違反合同約定，給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得損害國家、社會公共利益和他人的合法權益。8.2雙方應嚴格履行合同約定，如有未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項及解決辦法：1.注意合同的履行期限和質量標準：甲方應確保工程在約定的時間內完成，并保證工程質量符合國家和行業(yè)標準。乙方應按照約定進行施工，確保工程質量，并在質保期內提供售后服務。2.注意合同價格和支付方式：甲方應按照約定支付合同總價款，包括預付款和剩余款項。乙方應開具等額發(fā)票，并在工程驗收合格后一次性支付剩余款項。3.注意違約責任：如乙方未按照約定工期完成工程，應支付違約金；如甲方未按照約定時間支付款項，應支付滯納金。雙方違反合同約定，給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。4.注意爭議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：是指調整平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的法律規(guī)范總稱，包括《中華人民共和國合同法》以及其他相關法律法規(guī)。2.違約金：是指當事人違反合同約定應當承擔的民事責任，表現(xiàn)為支付給對方一定數(shù)額的金錢。3.質保期：是指乙方對工程質量承擔保證責任的期限，通常為一定年限。4.售后服務：是指乙方在工程驗收合格后，提供的一系列服務，包括對工程進行維護、維修、更換零部件等。5.管轄權：是指法院對案件進行審理和判決的權力，有管轄權的法院可以對案件進行處理。特殊應用場合及補充條款：1.甲方為別墅業(yè)主，對地暖系統(tǒng)要求較高，希望乙方采用高品質材料和先進技術。補充條款：乙方應使用知名品牌的高質量材料，并采用最新的地暖技術，確保系統(tǒng)穩(wěn)定性和舒適性。2.甲方為忙碌的上班族，希望乙方能夠盡量縮短工期，盡快完成施工。補充條款：乙方應合理安排施工計劃，盡量縮短工期，并在約定的時間內完成工程。3.甲方為對環(huán)保有較高要求的居民，希望乙方使用環(huán)保材料，減少對環(huán)境的影響。補充條款：乙方應選用環(huán)保型材料，并嚴格按照環(huán)保要求進行施工，確保工程對環(huán)境的影響降至最低。4.甲方為老年人，對地暖系統(tǒng)的操作和維護需要更簡單的指導。補充條款：乙方在施工過程中應提供詳細的使用和維護指南，并安排專業(yè)人員對甲方進行培訓，確保甲方能夠熟練操作和維護地暖系統(tǒng)。附件列表：1.乙