承攬澆筑混凝土合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就乙方承攬甲方澆筑混凝土工程事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：_________________________

1.2工程地點：_________________________

1.3工程規模：_________________________

1.4工程內容：_________________________

1.5工程工期：_________________________

二、工程承包

2.1乙方同意按照甲方要求，在約定的時間內完成上述工程的澆筑混凝土工作。

2.2乙方應具備相應的資質和設備，保證工程質量和安全。

2.3乙方在工程實施過程中，應嚴格遵守國家有關法律法規、工程建設標準和甲方要求。

2.4乙方在工程實施過程中，如因自身原因導致工程延誤，應承擔相應的違約責任。

三、工程款項

3.1工程款項總額：人民幣_________________________元。

3.2工程款項支付方式：

（1）開工前支付：人民幣_________________________元；

（2）工程進度款支付：按照工程進度，按月支付；

（3）工程竣工驗收合格后支付：人民幣_________________________元；

（4）質保金支付：工程竣工驗收合格后一個月內支付。

3.3甲方在支付工程款項時，應按照乙方提供的合法發票和結算單據支付。

四、工程驗收

4.1工程竣工后，乙方應按照國家有關工程驗收標準，組織竣工驗收。

4.2甲方應在接到乙方通知后_________________________日內進行工程驗收。

4.3工程驗收合格后，甲方應在_________________________日內支付剩余工程款項。

五、違約責任

5.1甲方未按約定支付工程款項的，應向乙方支付違約金，違約金按_________________________計算。

5.2乙方未按約定完成工程任務的，應向甲方支付違約金，違約金按_________________________計算。

5.3雙方在履行合同過程中，如因不可抗力等原因導致合同無法繼續履行的，應協商解決，協商不成的，可依法解除合同。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

6.2協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行協商，并簽訂補充協議。

附件：

1.工程施工圖紙及資料；

2.甲方提供的設備清單及驗收標準；

3.乙方提供的資質證書、設備清單及驗收標準；

4.乙方提供的工程進度款支付申請表。

甲方（蓋章）：_________________________

乙方（蓋章）：_________________________

代表人（簽字）：_________________________

代表人（簽字）：_________________________

簽訂日期：_________________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就乙方承攬甲方澆筑混凝土工程事宜，丙方作為第三方擔保主體，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：_________________________

1.2工程地點：_________________________

1.3工程規模：_________________________

1.4工程內容：_________________________

1.5工程工期：_________________________

二、工程承包

2.1乙方同意按照甲方要求，在約定的時間內完成上述工程的澆筑混凝土工作。

2.2乙方應具備相應的資質和設備，保證工程質量和安全。

2.3丙方作為第三方擔保主體，對乙方在工程實施過程中的違約行為承擔連帶責任。

三、工程款項

3.1工程款項總額：人民幣_________________________元。

3.2工程款項支付方式：

（1）開工前支付：人民幣_________________________元；

（2）工程進度款支付：按照工程進度，按月支付；

（3）工程竣工驗收合格后支付：人民幣_________________________元；

（4）質保金支付：工程竣工驗收合格后一個月內支付。

3.3甲方在支付工程款項時，應按照乙方提供的合法發票和結算單據支付。

四、丙方責任

4.1丙方應保證乙方具備履行合同的能力，對乙方在工程實施過程中的違約行為承擔連帶責任。

4.2丙方應協助甲方監督乙方的工程進度和質量，確保工程按期完成。

4.3丙方應承擔因乙方違約造成的損失，包括但不限于工期延誤、工程質量不合格等。

五、甲方權益

5.1甲方享有對工程進度和質量的監督權，有權要求乙方按照約定的時間和質量標準完成工程。

5.2甲方有權要求乙方在工程實施過程中提供必要的工程資料和報告。

5.3甲方有權在乙方違約時，要求丙方承擔相應的違約責任。

六、乙方違約及限制條款

6.1乙方未按約定完成工程任務的，應向甲方支付違約金，違約金按_________________________計算。

6.2乙方在工程實施過程中，如因自身原因導致工程延誤，應承擔相應的違約責任。

6.3乙方不得擅自改變工程設計和施工方案，如需變更，應經甲方同意。

6.4乙方不得將工程分包給不具備相應資質的單位或個人。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

7.2協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，三方可另行協商，并簽訂補充協議。

第三方主體丙方的介入，旨在確保工程質量和進度，保障甲方的權益。通過丙方的擔保責任，甲方可以更加放心地監督乙方的工作，降低工程風險。甲方作為合同主導方，通過增加自身權益條款和乙方違約及限制條款，確保了工程順利進行，實現了甲方利益的最大化。

甲方權益主導的目的和意義：

1.保障甲方在工程過程中的合法權益，確保工程質量。

2.提高甲方在工程管理中的話語權，降低工程風險。

3.促進甲方與乙方、丙方之間的合作關系，實現工程項目的順利實施。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丁方（以下簡稱“丁方”）在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就乙方承攬甲方工程項目的澆筑混凝土工作事宜，丁方作為第三方擔保主體，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：_________________________

1.2工程地點：_________________________

1.3工程規模：_________________________

1.4工程內容：_________________________

1.5工程工期：_________________________

二、工程承包

2.1乙方同意按照甲方要求，在約定的時間內完成上述工程的澆筑混凝土工作。

2.2乙方應具備相應的資質和設備，保證工程質量和安全。

2.3丁方作為第三方擔保主體，對乙方在工程實施過程中的履約能力提供擔保。

三、工程款項

3.1工程款項總額：人民幣_________________________元。

3.2工程款項支付方式：

（1）開工前支付：人民幣_________________________元；

（2）工程進度款支付：按照工程進度，按月支付；

（3）工程竣工驗收合格后支付：人民幣_________________________元；

（4）質保金支付：工程竣工驗收合格后一個月內支付。

四、丁方責任

4.1丁方應保證乙方具備履行合同的能力，對乙方在工程實施過程中的違約行為承擔連帶責任。

4.2丁方應協助乙方解決工程實施過程中的資金問題，確保工程順利進行。

五、乙方權益

5.1乙方享有工程款項的按期支付權，甲方應按照約定的時間節點支付工程款項。

5.2乙方有權要求甲方提供必要的工程資料和施工條件。

5.3乙方有權在工程實施過程中對設計方案和施工方案提出合理修改意見。

5.4乙方在工程實施過程中，如因甲方原因導致工程延誤或損失，甲方應承擔相應的責任。

六、甲方違約及限制條款

6.1甲方未按約定支付工程款項的，應向乙方支付違約金，違約金按_________________________計算。

6.2甲方不得隨意變更工程內容，如需變更，應經乙方同意。

6.3甲方不得要求乙方進行超出合同約定范圍的額外工作。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

7.2協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式三份，甲乙丁三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，三方可另行協商，并簽訂補充協議。

乙方為主導的目的和意義：

1.確保乙方在工程過程中的