鋼結構工程施工承攬合同《篇一》合同編號：__________甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規的規定，雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就甲方將鋼結構工程施工項目承攬給乙方事宜，達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：__________1.5工程質量標準：__________二、合同金額2.1本工程的合同總金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同金額的支付方式及進度：__________三、合同工期3.1開工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延誤及違約責任：__________四、施工方案及技術要求4.1乙方應按照甲方的施工圖紙、施工方案和技術要求進行施工。4.2乙方應保證施工過程中的工程質量，確保工程安全。4.3乙方應嚴格按照國家及地方有關法律法規和標準進行施工。五、材料及設備5.1乙方應按照甲方要求采購、使用材料和設備。5.2乙方應對所供材料和設備的質量負責，確保其符合設計和施工要求。六、質量保修6.1乙方應按照甲方的要求質量保修，保修期限為__________年。6.2保修期內，乙方應對工程質量問題負責修復或更換。七、安全生產7.1乙方應嚴格按照國家及地方有關安全生產的法律、法規和標準進行施工，確保施工安全。7.2乙方應對施工過程中的安全事故負責，并承擔相應的法律責任。八、違約責任8.1乙方未按照約定時間完成工程，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________。8.2乙方未按照約定質量標準完成工程，應承擔修復或更換的費用，并支付甲方因此造成的損失。8.3甲方未按照約定時間支付合同款項，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________。九、爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。十、其他約定10.1雙方應遵守國家及地方有關法律法規，不得擅自變更、解除合同。10.2雙方應相互配合，確保工程順利進行。10.3合同附件為本合同的有效組成部分，與合同具有同等法律效力。十一、合同的成立、生效和解除11.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起成立。11.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。11.3在合同有效期內，除非雙方達成書面一致意見，否則任何一方不得單方面解除合同。十二、法律適用及爭議解決本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律，雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：__________日期：__________附件一：施工圖紙附件二：施工方案附件三：技術要求附件四：材料及設備清單附件五：質量保修書附件六：安全生產措施方案附件七：違約金計算方式說明附件八：其他相關文件《篇二》合同編號：__________甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：第三方（以下簡稱“監理方”）：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規的規定，雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就甲方將鋼結構工程施工項目承攬給乙方，并引入監理方進行工程監督管理事宜，達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：__________1.5工程質量標準：__________二、合同金額2.1本工程的合同總金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同金額的支付方式及進度：__________三、合同工期3.1開工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延誤及違約責任：__________四、施工方案及技術要求4.1乙方應按照甲方的施工圖紙、施工方案和技術要求進行施工。4.2乙方應保證施工過程中的工程質量，確保工程安全。4.3乙方應嚴格按照國家及地方有關法律法規和標準進行施工。五、材料及設備5.1乙方應按照甲方要求采購、使用材料和設備。5.2乙方應對所供材料和設備的質量負責，確保其符合設計和施工要求。六、質量保修6.1乙方應按照甲方的要求質量保修，保修期限為__________年。6.2保修期內，乙方應對工程質量問題負責修復或更換。七、監理方的職責7.1監理方應對乙方的施工過程進行全面監督管理，確保工程質量、安全、進度等目標的實現。7.2監理方應對乙方的施工圖紙、施工方案和技術要求進行審核，確保其符合設計和規范要求。7.3監理方應對乙方的材料和設備進行驗收，確保其符合設計和施工要求。八、違約責任8.1乙方未按照約定時間完成工程，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________。8.2乙方未按照約定質量標準完成工程，應承擔修復或更換的費用，并支付甲方因此造成的損失。8.3甲方未按照約定時間支付合同款項，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________。8.4監理方未按照約定履行監督職責，應承擔相應的違約責任。九、甲方權利9.1甲方有權對乙方的施工過程進行監督和檢查。9.2甲方有權要求乙方按照約定時間、質量標準完成工程。9.3甲方有權對乙方的不合格工程要求返工、修復或更換。十、乙方限制條款10.1乙方不得擅自變更、解除合同。10.2乙方不得將工程轉包或分包給第三方。10.3乙方不得使用不合格的材料和設備。十一、爭議解決11.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。十二、法律適用及爭議解決本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________監理方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：__________日期：__________附件一：施工圖紙附件二：施工方案附件三：技術要求附件四：材料及設備清單附件五：質量保修書附件六：安全生產措施方案附件七：違約金計算方式說明第三方介入的意義和目的以及甲方為主導的目的和意義：第三方監理方的介入旨在保證工程的質量和安全，同時確保工程按照約定的時間和質量標準完成。監理方作為獨立的第三方，可以對乙方的施工過程進行全面監督管理，確保工程目標的實現。甲方為主導的目的和意義在于確保自身的權益得到保障，通過與乙方和監理方的約定，甲方《篇三》合同編號：__________甲方（以下簡稱“委托方”）：乙方（以下簡稱“承攬方”）：第三方（以下簡稱“咨詢方”）：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規的規定，雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就甲方將鋼結構工程施工項目承攬給乙方，并引入咨詢方專業咨詢服務事宜，達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：__________1.5工程質量標準：__________二、合同金額2.1本工程的合同總金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同金額的支付方式及進度：__________三、合同工期3.1開工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延誤及違約責任：__________四、施工方案及技術要求4.1乙方應按照甲方的施工圖紙、施工方案和技術要求進行施工。4.2乙方應保證施工過程中的工程質量，確保工程安全。4.3乙方應嚴格按照國家及地方有關法律法規和標準進行施工。五、材料及設備5.1乙方應按照甲方要求采購、使用材料和設備。5.2乙方應對所供材料和設備的質量負責，確保其符合設計和施工要求。六、乙方的權利6.1乙方有權按照合同約定獲得合同款項。6.2乙方有權要求甲方施工圖紙、施工方案和技術要求。6.3乙方有權對甲方的違約行為提出索賠。七、甲方的違約及限制條款7.1甲方未按照約定時間支付合同款項，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________。7.2甲方未按照約定施工圖紙、施工方案和技術要求，應承擔由此造成的乙方損失。7.3甲方不得擅自變更、解除合同。八、咨詢方的職責8.1咨詢方應對乙方的施工過程專業咨詢服務，確保工程質量、安全、進度等目標的實現。8.2咨詢方應對甲方的施工圖紙、施工方案和技術要求進行審核，確保其符合設計和規范要求。8.3咨詢方應對乙方的材料和設備進行驗收，確保其符合設計和施工要求。九、爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。十、法律適用及爭議解決本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________咨詢方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：__________日期：__________附件一：施工圖紙