小區制作標識牌合同范本第一篇小區制作標識牌合同范本第一篇發包方：（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

根據《_合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經過充分協商，就XX小區標識標牌制作、安裝事項雙方簽訂本合同，雙方需共同遵守。

一、工程概況：

1、工程名稱：xx小區標識標牌制作、安裝

2、安裝地點：xxx小區

3、承包方式：包工包料承包施工

二、承包范圍：

xx小區標牌標識制作、運輸及安裝。

三、產品、數量、價格（表中未能列盡的，可以另行附表，但須經雙方蓋章確認）

制作項目明細詳見：①附件一：《xx一期標識標牌款式圖紙》、②附件二：《xx一期標識標牌制作報價清單》。所有材質和價格以報價單為準。

四、價格：

價格以人民幣計算，貨物的價格包含制作、運輸、安裝及發票的費用。合同總金額（含制作、含運輸、含稅價、含安裝等一切費用）：元整（人民幣大寫：元整）。該承包價不含增補部份。詳見：附件二：《XX一期標識標牌制作報價清單》。

五、質量要求、技術標準、服務承諾：

1、質量要求、技術標準：按雙方確認圖紙檢驗標準執行。乙方必須嚴格按照甲、乙雙方認可的施工圖紙及行業相關工藝要求標準制作施工。

2、服務承諾：自驗收合格之日起計算，標識標牌質保期為壹年，一年內出現非人為和不可抗拒的自然因素除外，質保期內如出現退皮、變形、脫落、等質量問題乙方負責24小時內免費維修(人為或甲方原因造成損壞的不在保修范圍之內)。在保修期內乙方必須在接到甲方的書面通知后的貳個工作日（含法定節假日）內對產品質量問題進行免費維修，否則視為違約。若乙方拖延，則甲方可另委托他人維修、更換、費用由乙方承擔，保修期滿后維修服務僅收工本費。

六、交貨時間、地點和方式：

1、交貨地點：甲方指定的地點，由甲乙雙方在交貨現場清點貨物，經清點無誤后乙方按甲方指定位置進行安裝。

2、交貨、安裝時間：乙方應于并于年月日前合格安裝到位。

3、工程變更注意事項：

①乙方對于標牌制作工程若有變動應及時以書面形式通知甲方，否則造成的損失由乙方承擔。

②乙方接到通知后沒有及時響應，而造成的工程進度的拖延，應由乙方承擔該損失。

七、驗收標準、方法：

1、驗收標準：按照國家相關標準及合同所述和附件并經甲方簽字認可材質、尺寸、工藝；所有絲印、烤漆色按照甲方提供的色標編號為基準的驗收標準執行。

2、驗收方法：貨到現場后甲方開始驗收，對工藝和材質進行核實，驗收完成后乙方開始安裝，并在送貨單上簽字確認。

八、付款方式：

1、工程結算：標識標牌制作以現場實際工程量為準，同時須有甲方簽字確認。

2、付款階段如下：

①合同簽定后甲方向乙方支付合同總價的30%做為工程預付款即人民幣：元整（￥元整）。

②乙方將標牌制作完成貨到現場且按甲方要求指定地點安裝完成，經甲方總體驗收合格后，甲方向乙方支付合同總價的65%即人民幣：（￥元整）；

③質保金：預留合同總價的5%即人民幣：角整（￥元整）。做為工程維護質保金，質保期一年后無質量問題甲方在10個工作日內向乙方付清質保金（扣除乙方相關責任款項后支付）。

3、備注：預付款暫按報價總額的30%付款，如后續部分標牌有改動，后續余

款按實際總額另行核算。

九、甲方責任：

1、負責組織對標牌的驗收，指定安放地點。

2、負責對乙方提供圖紙審核及簽字確認。

3、負責按照合同付款方式支付貨款。

十、乙方責任：

1、乙方負責材料的采購、供應和保管，保證采購的材料規格、品質達到合同的要求；

2、乙方按照甲方簽字認可圖紙精心施工，保證質量，按時完工和交付使用；

3、乙方自備施工用的一切工具及設備；

4、乙方要認真組織并按要求施工，確保工程質量。,服從甲方現場指揮，維護現場整潔，及時清運垃圾；

5、乙方確保施工作業扎實、規范、質量過硬。如因質量原因造成的返工，返工費由乙方承擔；

6、乙方場安裝標牌標識時，施工中的施工人員自身安全及他人的安全由

乙方負責。乙方在制作、安裝過程中應嚴格遵守相關安全,如乙方在制作、安裝過程中違反安全要求所發生設備、人身事故,乙方負全責,甲方不負任何直接和間接責任。施工過程中如因乙方原因造成業主的財產、物品受損，由乙方負責賠償。

十一、違約金和違約責任：

1、除不可抗力的自然原因和社會原因外，甲、乙雙方應嚴格遵守本合同的約定，否則，違約方承擔違約責任。

2、如果因乙方原因而延遲完工，每日按合同總價的10%作為違約金支付給甲方，直至費用扣完為止。

3、如乙方未按合同所述中的材質、工藝、尺寸進行制作，甲方有權采取措施，由此產生的一切責任由乙方自負。

4、甲方和乙方應根據協議規格數量清單對貨物進行核對，甲方如果發現商品的型號、規格、數量和質量不符合合同的約定或貨物受損、短缺等情況視為違約，雙方應列出清單，所造成的.損失由乙方全部承擔。甲方概不負責。同時乙方負責于兩天內補足或更換安裝到位。

5、合同生效后，在合同履行期間擅自解除合同方，應按合同總價的5%作為違約金支付給對方。因擅自解除合同，使雙方造成的實際損失超過違約金的，按實際損失數額賠償。

十二、解決糾紛：

1、雙方如發生爭議，本著友好合作的原則協商解決，協商不成，任何一方均有權向合同工程所在地人民法院提起訴訟。

十三、其他：

1、雙方確認的圖紙及合同附件：合同附件均需雙方蓋章認可，附件一：XX一期標識標牌款式圖紙（由甲方審核簽字，并作為交貨驗收依據之一）。應視為合同的一部分，與合同正本具同等到法律效力。

2、本合同未盡宜的地方，需雙方協商，可訂立補充條款或簽訂補充協議，補充條款、補充協議與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同共4頁，一式貳份，均具同等法律效力。甲、乙雙方各執壹份，合同自雙方蓋章之日起立即生效。

甲方（簽字、蓋章）：

乙方（簽字、蓋章）：

簽約日期：

簽約日期：

小區制作標識牌合同范本第二篇甲方：

法定代表人：

地址：

乙方：

法定代表人：電話：

銀行帳號：

根據《_合同法》的有關規定，甲乙雙方本著*等自愿的原則，協商一致，特就甲方向乙方訂做廣告牌事項訂立以下協議。

第一條合同標的為木吊牌、科室牌、制度牌等

第二條質量標準：乙方保證質量符合甲方要求的標準，只要不是人為破壞，終身保修。

第三條數量與價格：示范村木吊牌、科室牌、制度牌、刮墻等總價款肆仟柒佰伍拾捌元柒角正（）。

第四條交貨地點：由乙方送貨到甲方，并負責安裝完畢。

第五條交貨時間：xx年9月24日前安裝完畢即交貨。

第六條付款方式及期限：安裝完畢后經甲方驗收合格，憑乙方開具的正規發票付款。

第七條違約責任：乙方必須按協議約定的時間、地點、質量標準進行制作或安裝，雙方交接清楚，付清約定的款項，如任何一方違約，應按總價款的10%支付給對方違約金。

第八條合同未盡事宜，雙方可以協商訂立補充協議，補充協議與本協議具有同等效力。

第九條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商或調解不成的，提交當地法院裁決。

第十條合同生效時間為最后一方簽字或蓋章之日。

甲方：蓋章

乙方：蓋章

法定代表人

委托的代理人：

法定代表人：

小區制作標識牌合同范本第三篇甲方：

乙方：

一、導言

甲乙雙方在遵守《_經濟合同法》《_建筑安裝工程管理條例》的前提下，依據政府對廣告裝飾行業管理的有關條例、政策、法規之規定，在甲方認可乙方《公安路建行招牌發光字及燈箱報價單》的基礎上,為保護雙方利益,經協商同意簽訂本合同。

二、工程信息

1、工程地址:甲方愿意將位于市標識標牌工程交給乙

方,具體信息如下:

2、工程類別

三、工程承包形式

本工程采取：合同價款內所施工項目以乙方提交的預算為準進行包工包料的承包形式,包干結算。乙方提交的《公安路建行招牌發光字及燈箱報價單》及預算中所涉及到的主要材料樣本（板）甲方審核后甲乙雙方簽字認可無爭議。

施工過程中發生的工程變更項目及材料不在包干范圍內工程項目，結帳方式同第六條。在施工過程中涉及到乙方預算書中沒有的項目，甲方不得在沒有下達相應變更的情況下，要求乙方施工。結帳方式與總合同付款同步。

四、工程價款

根據《建行招牌發光字及燈箱報價單》，經甲乙雙方進行友好洽談，確定本工程的合同價款為人民幣：不含稅造價元無爭議。

如果工程中發生預算包干外簽證，施工工程結束后一星期內根據甲方代表簽署的《甲方指令裝飾工程變更單》和乙方提交的《變更申請單》等憑據結算包干外的變更費用。

乙方提交的變更方案甲方不同意的，乙方不得變更；甲方發出的變更指令，在滿足工期、工程造價、已經采購的材料損失的條件后，乙方必須進行變更。施工中如有增減項目，甲方應以書面形式通知乙方，增、減項目，甲、乙雙方協商議定、沒有《甲方指令裝飾工程變更單》和乙方提交的《變更申請單》，施工方將不予變更。

五、工期

本工程從年月日到年月日結束。如果施工期間發生項目增減和材料變更時工期順延,停電累計4小時按照一天計算，甲方沒有按時付款乙方可以停工,停工工期順延。以及甲方與相關配套工程影響乙方施工的，工期順延。

六、工程款的支付

工程款采取三期付款方式。

第一期：合同簽訂之日甲方向乙方支付工程總價30%即人民幣元；

第二期：工程完工，使用單位驗收合格后付工程總價65%即人民幣元；

第三期：一年保修期滿后，甲方付工程總價5%質保金即人民幣元；

七、工地負責人

甲方工地負責人:甲方財務負責人:

乙方項目負責人:乙方財務負責人:

八、工程的保修服務

8、1本公司的用戶,享有在保修期間內,因材料,施工工藝等原因造成的質量問題,在付清全部工程款的前提下,公司提供48小時快速響應服務；人為原因造成的損害不予保修,如需維修，公司收取適當的工本費；

8、2由甲方提供的材料,乙方只承擔施工部分保修責任。

九、甲方權利及義務

9、1甲方應為乙方提供水電設施和良好的施工環境,施工及生活用水電的費用由甲方承擔；

9、2甲方負責協調與其他施工單位的關系,并繳納管理部門收取的各種管理費用；

9、3甲方應派駐一名全權代表負責協調工作，甲方派駐的全權代表所簽署的一切文件甲方均予以承認；

9、4根據工程需要，甲方應派駐一名代表監督指導乙方工作，乙方必須接受甲方派駐代表的工程質量和進度的管理。甲方派駐代表的所簽署的一切文件甲方將予以承認;

9、5甲方派駐的全權代表有義務協助乙方保障工地施工順利進行。所有需要變更的材料和施工項目，必須由甲方全權代表提出，下達《甲方指令變更通知書》，乙方簽字認可后才能變更，否則乙方不予變更。由乙方提出變更的，乙方向甲方發出《變更申請單》，甲方派駐的全權代表有義務對乙方的變更進行審核并簽字確認。

十、乙方權利及義務

10、1乙方施工人員在施工現場,應切實維護甲方利益,保護、看管好甲方的財物。不得損壞甲方的房屋設備器材；

10、2乙方不得在現場使用非施工用途的大功率電器（生活用電除外）；

10、3乙方必須執行甲方所在地的有關管理規定,愛護環境,講究衛生，維護公司形象；

10、4注意保護成品、半成品、原材料,防止碰傷、劃傷；

10、5確保施工作業扎實、規范，質量過硬。如因質量原因造成的返工，返工費由乙方承擔。

十一、合同變更及終止

11、1本合同包括合同附件、材料樣板的`變更,均需要取得甲、乙雙方同意,并辦理有關變更手續,不得隨意變更合同及附件。

11、2在施工中,如需對裝飾項目進行變更,應提前一星期通知對方,并辦理有關變更手續,如發生費用的增減,施工工期也應提前或順延。甲方不得以任何理由拒簽《變更申請單》、或者不發《甲方指令變更通知書》，乙方有權中止施工并工期順延。

11、3在施工中,若因工程需要和其它原因更換合同中選定的材料,需經雙方同意認可,并由要求更換方承擔所發生的費用(運輸費、搬運費、退料損失費)并簽字認可。

11、4合同簽訂后,一方如要終止合同,則按合同價格向對方支付違約金。若在施工過程要求終止合同,需對已完成的半成品和成品工程進行決算后,按上述約定辦理終止合同手續。

11、5本合同執行完畢、保修期滿、保修金結算完后合同失效。

十二、其它事項

12、1《公安路建行招牌發光字及燈箱報價單》及乙方提交的材料樣本等將作為合同附件，甲乙雙方共同簽署后均具有與合同正本同等法律效力。

12、2甲方發出的《甲方指令變更通知單》、乙方提交的《變更申請單》、《工程竣工驗收單》、需要甲方確認的，甲乙雙方共同簽署后均具有與合同正本同等法律效力。

12、3工程完工后壹周內，甲方應組織驗收，逾期不予驗收的，則視工程合格；甲方應按約定方式支付工程尾款，逾期不能支付的，則所有權歸乙方所有，甲方另將承擔該工程總價的2％作為每天的違約金支付給乙方。

12、4本合同未盡事宜,雙方共同協商。

12、5本協議一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份。

十三、會簽

甲方:乙方:地址:地址:電話:電話:代表簽字:代表簽字:開戶銀行:開戶銀行:賬號:賬號:

小區制作標識牌合同范本第四篇甲方：

乙方：廣告有限公司

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據法律、法規之規定，現就乙方承攬甲方庫房標識牌制作安裝事宜達成如下一致協議。

一、制作安裝形式：見附件清單;

二、制作安裝尺寸：見*面設計圖;

三、制作安裝方式：甲方提供制作場地、電源、安裝位置，乙方只負責制作及安裝。

四、合同總價格：￥______元。

五、付款方式：

1、乙方完成制作安裝后______個工作日內，甲方一次性以支票或轉賬形式，向乙方支付合同總價即人民幣￥______元。

六、制作安裝時間：

1、在雙方合同簽定后，乙方收到甲方支付定金款之日起，乙方在______個工作日內完成制作安裝;

2、如因甲方反復提出修改導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

七、雙方權利、義務：

甲方：

1、向乙方提供相關位置、制作場地、電源、安裝位置。

2、辦理審批手續。

3、按本合同規定結算制作、安裝費用。

4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

5、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。

乙方：

1、乙方對設計的作品不享有著作權。

2、乙方按照向甲方提供*面圖完成制作安裝。

3、嚴格按照甲方確認的內容，位置進行制作、安裝。

4、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點施工、制作、安裝。

八、關于驗收：

乙方全部制作安裝完工后通知甲方組織驗收，甲方在2個工作日內進行檢驗，查收，如果甲方在完工后2個工作日內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

九、違約責任：

1、如屬甲方原因，造成中途停工，由甲方負責。乙方有權就實際安裝情況要求甲方支付已完成部分的費用。

十、雙方因本合同發生爭議，應友好協商解決，協商不成的交重慶市人民法院仲裁。

十一、此合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，雙方簽字蓋章后，具有同等法律效力。

十二、其他約定

如遇甲方需要增加內容，以雙方簽字后的確認單為約定，其他條款等合同。

甲方：______乙方：______

法人/授權人：______法人/授權人：______

日期：______日期：______

小區制作標識牌合同范本第五篇甲方：

乙方：

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《_合同法》、《_廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬：維也納小區標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協議。

一、廣告制作

1、規格、數量：頁

2、材質：所有邊框材質見附圖標明（涉及不銹鋼制作的必須采用長城牌的）

3、要求:所有安裝、制作的標識標牌等保修3年（因人為因素或不可抗力因素造成產品的損壞，其外物影響損壞、則不在保修范圍內）。乙方在接到通知后24小時內處理完畢，

二、廣告安裝

安裝地點：寧波路維也納小區

三、工程造價及支付方式

1、標識標牌制作費（即合同總價款）：共計人民幣元，大寫：貳萬零伍佰肆拾伍圓整。

2.支付方式：

制作安裝完成，經甲方在3個工作日內組織驗收合格后，在完工后的5個工作日內支付工程款元大寫：壹萬玖仟伍佰肆拾伍圓整。

后13個月內付清.

四、工程期限

1、自合同簽訂之日起天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。

2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

五、雙方權利、義務

甲方：

1、辦理標識標牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見。

3、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

5、按本合同規定結算標識標牌的制作、安裝費用。

乙方：

1、自甲方通知

可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報。請甲方協商修改確定。

3、乙方對設計的作品享有著作權。

六、關于驗收

乙方全部制作安裝完工后3個工作日內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后3個工作日內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

七、違約責任：

1.甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

3.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.

4.如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。

八、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

九、本合同一經簽訂即產生法律效力。

甲方：

乙方：

簽訂日期：

小區制作標識牌合同范本第六篇委托方(以下簡稱甲方)：

承攬方(以下簡稱乙方)：

經甲乙雙方共同協商，甲方委托乙方承建戶外大型高炮廣告牌，為明確雙方權利義務，特訂立本合同。

一、工程概況：

1、該廣告設置要求為：乙方包工包料(不含燈具及電器設備和輔材)，數量只，廣告牌下口距地面高度為米，立柱顏色為色，廣告面為彩鋼蒙面，廣告牌規格為：

2、上述廣告牌工程施工圖紙。

二、甲方的責任：

1、辦理土地征用，拆遷補償，*整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續負責解決以下問題。

2、將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點，保證施工期間的需要。

3、向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的直實準確性負責。

4、應由甲方承擔其它工作。

5、開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。

6、根據工程進度依據合同約定內容對乙方的工作結果給予驗收評定。

7、處理施工場地周圍的地下管線和鄰近建筑物、構筑群(包括文物保護建筑)、古樹古木的保護工作并承擔有關費用。

8、甲方負責交警、路政、高速公路管理處、城管、地方群眾的協調工作。在協調工程中造成乙方的誤工費由甲方承擔。

9、立柱基礎由甲方制建。

三、乙方責任

1、按合同和合同附件約定內容，保質保量完成本協議工程項目。

2、根據工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛。

3、已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的保護工作，保護期間發生損壞，乙方自費予以修復。

4、乙方接受甲方依據合同相關條款對本工程全程監督，依據實際結果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現的違規問題，乙方應立即給予答復并及時處理，否則，由此產生的經濟損失和后果由乙方承擔。

5、該廣告工程竣工后在質保期內因人為所致、不可抗力所致產生的結果，乙方不予承擔責任。確系質量問題造成的無法修復的嚴重損壞乙方向甲方賠償廣告牌等值費用，產生的后果由乙方承擔。出現可修復質量問題，由乙方免費修理。

四、工程施工工期：

自甲方通知進場施工起個工作日工程竣工。因以下原因造成工期延誤，工期相應順延，并由甲方承擔延期竣工的相應損失。

1、甲方未能按約定提供開工條件。

2、設計變更和工程量增加。

3、非乙方原因停水、停電、停氣等造成停工。

4、不可抗力。

5、經雙方協商同意工期順延。

6、甲方未按約定時間付款的延期時日。

五、合同總價：

經雙方商定，廣告牌施工承包價元，共計小寫整;大寫：人民幣元整。

六、付款方式

合同簽訂生效后，甲方付乙方合同總款40%計：元定金;待該工程竣工后甲方驗收完成，再付55%工程款計元;本工程竣工后7日內甲方今年據本合同相關條款給乙方結算工程款。余款5%計：元為工程質量保證金，工程質量保證期到期前7日內，一次性付清乙方。

七、乙方應遵守安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方自行承擔。甲方不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工，因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任。

八、乙方應保證工程質量，質保時間為一年，一年內由乙方免費保養，從第二年起由甲方負責每年的維護。人為或不可抗拒力量原因引起的損壞，不在質量保證范圍，如有維修另作收費。

九、工程竣工時乙方應通知甲方，甲方按合同和合同約定相關驗收內容要求對工程進行驗收。自工程竣工乙方通知甲方之日起超過七日，甲方仍未驗收的，視為驗收完畢，驗收之日即為合同標的物交付之日。

十、在工程施工過程中，如出現第三方干涉工程施工情況，乙方應在第一時間內向甲方通報。甲方應及時予以解決。

十一、本合同如有未盡事宜，雙方協商解決，可以另行簽定補充協議，作為本合同的組成部分。

十二、本合同自雙方簽章之日生效，本合同一式兩份，雙方各執一份。時間重點補充：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

小區制作標識牌合同范本第七篇甲方：

乙方：

一、甲方委托乙方承制

1、紅十字標識共4只2只：3米×3米2只：米×米

2、寧波市心理咨詢治療中心“廣告牌”二付(字體另定)

3、安裝制作抗風架廣告牌采用4cm×4cm鍍鋅角鐵具體規格按設計圖。

4、銅字四個規格米高度，字體行楷，銅面板厚1mm，回邊厚，包括安裝。

二、發光字面材料用小港“伸春牌”壓克力，LED采用國內著名品牌，光源充足，使用壽命長。

三、發光字72㎡包括安裝制作，成品、價格為39000元，銅字9㎡價格為3000元，抗風架(廣告牌)制作價格為15000元，總合計價為57000元。

四、發光字面板3年不退色，光源一年內不壞，銅字三年內不銹，不倒光，廣告牌抗風力12級以上。廣告牌制作安裝合同五、保質期內除人為損壞外，免費維修，保質期外終止維修，但按成本維修。

六、標識在制作安裝過程中如發生工傷事故與甲方無涉。

七、合同簽訂后先付定金20xx元，材料進場后再付30%工期一半時再付30%，余款完工后驗收合格后一次性付清。工期為20天，逾期一天扣100元。

八、本合同一式二份，雙方各執壹份，簽字后生效，不盡事宜雙方協商解決。

甲方代表：乙方代表：

年月日

小區制作標識牌合同范本第八篇甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

依照《_合同法》等相關規定，現就甲方委托乙方制作圍墻宣傳版面等有關事宜，雙方本著*等互利、團結互助、真誠合作的原則，經協商達成一致，訂立本合同，以資信守執行。

一、項目內容、價格：

1、配送地址：甲方指定地點上海市浦東新區源深路368號

2、標牌交貨時間：20xx年7月15日前，乙方包裝并送貨到上述指定地點。

3、嚴守工期約定，按時完工，以乙方設計排版打出圖樣給甲方認可后，甲方在圖樣上簽字后方可制作。

4、乙方應保證具備相應的廣告設計及工商注冊手續。

二、價款及付款方式

1、合同價共計20xx0元（貳萬圓整）。

2、付款方式：在標牌完工并經甲方驗收合格，乙方開具全額普通發票給甲方后30日內付清，甲方通過賬戶向乙方支付貨款。

甲方開戶銀行：

乙方開戶銀行：

3、合同總價包括人工費、材料費、管理費、稅金、產品制作、運輸、裝卸、安裝、及交驗前的成品保護等全部費用，不得另行加收其他費用。

小區制作標識牌合同范本第九篇甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

為確保工程質量、工期及售后維保工作，依據《_合同法》等國家相關法律、法規之規定，甲、乙雙方經友好協商，特就標識牌制作事宜達成一致，為明確雙方責任和義務，于年1月15日在郴州簽訂本合同，以勵共同遵照執行！

一、工程名稱：招牌

二、工程地點：郴州市沖口路樂仙小鎮

三、工程內容及規格：

見設計資料及方案

四、工程總造價：人民幣：貳萬元整(￥元整)含稅。

五、工程質量：

乙方須嚴格按照甲、乙雙方認可的施工方案及國家行業相關工藝要求制作、施工，保質保量按期完成工程施工任務。

六、甲方責任：

1、負責與乙方進行效果圖的簽字及確認工作。

2、負責與乙方的銜接工作，并提供符合施工要求所必要的安全條件。

3、負責安裝前的協調工作，保障施工場地具備安裝條件。

4、甲方因上述原因而致本工程工期延誤，其責任由甲方承擔。

5、施工安裝時，甲方應派人在現場作協調工作。

6、負責與市政城管等相關管理部門協調廣告發布安裝事宜及場地租用等相關費用。

七、乙方責任：

1、做好施工安全的防范工作，確保施工安全，有任何人員安全問題由乙方負責，甲方概不負責；若造成業主損失，由乙方負責賠償。

2、保證工程的施工質量、進度并做好防火安全及垃圾處理等工作。

3、負責服從甲方現場管理人員安排，不得造成業主設施、設備的損壞，否則乙方自行賠償。

4、負責遵守甲方規定的作息制度，并在指定的區域內進行施工作業。

八、施工進度：

工程工期為乙方簽訂本合同15日內完成，如遇雨天、大風天等人力不可抗拒因素無法施工，其工期按期順延。因乙方原因無故延期或甲方未按合同時間付款，違約方每天向對方支付相當于工程總額萬分之五的違約金，但違約總金額不超過總額的百分之十。

九、工程驗收：

1、工程完工后，乙方應通知甲方驗收。若因甲方不驗收而拖延乙方，在完工后的一周內視同甲方已驗收合格。

2、若因乙方原因造成工程質量問題，乙方無條件施工，由此所致的費用和相關責任乙方承擔。但因甲方原因，更改方案，由此而造成的相關費用由甲方承擔。

十、工程維護：

1、合同期內若出現工程質量問題，乙方負責提供24小時的全天候響應服務。

2、由于甲方使用不當或合同外因素造成不能正常使用，乙方有義務調查原因，幫助甲方解決，甲方應支付相應的維修成本。

3、乙方對本單位提供的LED產品提供壹年質保期，質保期自制作完工驗收合格之日起計算。壹年內免費保修。壹年后收取維修成本費。

4、出現故障時，乙方接到甲方電話后24小時內趕到現場解決。

十一、付款方式：

1、自本工程完工驗收后七日內，甲方除留5%質保金壹年后付清。其它款項一次性向乙方支付工程總額的95%，即人民幣壹萬玖仟元整（￥元）。

十二、不可抗力：

如發生不可抗力，造成本合同不能履行，任何一方均不應因本合同產生的或與合同有關的任何事項對另一方有任何賠償，終止前已有責任除外。

十三、解除合同糾紛方式：

本合同未盡事宜，甲、乙雙方應友好協商解決，若協商不成，可依據國家相關法律、法規，向當地法院及有關部門申請仲裁解決。

十四、其他：

1、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，自簽章之日起生效，具有法律效力。

2、本合同附件是本合同組成部分，經雙方簽字，與本合同具有同等效力。

3、本合同附件：

□方案

□效果圖

□雙方簽字認可的其他工程文件及說明

4、工程維保熱線：聯系人：

附件：乙方賬號

12、開戶行：建設銀行郴州分行郴南分理處

3、帳號：

甲方：

乙方：

簽訂日期：

小區制作標識牌合同范本第十篇甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)：

根據《_合同法》及有關法律，甲、乙雙方本著*等互利的原則簽訂本合同，共同遵守。

一、工程名稱：三面翻立柱廣告牌

二、工程地點：汨羅縣新市107國道互通

三、規格：;18米X6米X3面

四、材料約定見附表

五、承包項目內容：

鋼架制作安裝.(含燈具，三面翻設備安裝)

六、合同價格：

工程造價(不含稅)：￥：元，大寫(人民幣)叁拾捌萬伍仟元整。

七、交付使用期：

合同簽訂30天竣工。遇雨天或甲方原因順延。

八、付款方式:分期付款

第一期：合同簽訂之日，即付50%￥：元，大寫(人民幣)：壹拾玖萬貳仟伍佰元整。

第二期：基礎工程完工后，即付40%￥：大寫(人民幣)：壹拾伍萬肆仟元整，工程完工后待甲方驗收合格(7個工作日內)付清剩余款項38500元整，留壹萬元作為質保金一年質保期滿付清。

九、工程施工及驗收：

1、乙方必須嚴格按照圖紙精心組織施工，基礎深度達到6米，如遇到土質要求加深，甲方視情況追加工程款項。

2、制作安裝完成后，乙方應以書面的形式通知甲方。甲方按本合同有關材料要求驗收，如無質量問題后在3個工作日內實施驗收。3日內如未提出問題，視為本項目驗收合格。

十、售后服務

1、保修期：整體鋼架保質期拾年,以驗收合格之日起計算。保修期內如出現質量問題，乙方應在48小時內到達現場，實施維修;(甲方必須每兩年對該鋼架做一次正常保養，刷油漆)

2、保修期內因人為損壞或不可抗力的自然災害造成的故障不屬于保修范圍;

3、燈具免費保修期一年，三面翻設備，配電箱、電機免費保修期一年，三面翻易損件一年后如有損壞按照出廠價供貨給甲方，由乙方收取人工費。

十一、違約責任：

甲方違約：

1、因甲方原因(如*、場地、及供電原因)導致工程無法正常施工，造成的經濟責任由甲方負責;甲方原因每延誤一天不長人工損失壹仟元整

2、如甲方未按時付款，每延誤一天，甲方應向乙方支付每日違約金按造價的%計算;

3、因上述原因造成延誤工期，甲方應視情況補給乙方誤工費。

乙方違約：

1、在甲方按時付款的條件下，未經甲方同意，乙方延誤制作生產工期時，每延誤一天，乙方應向甲方支付每日違約金按造價的%計算。(注：當發生不可抗力的自然災害及因天氣因素而無法按時進場施工，不屬于違約范圍);

2、乙方必須嚴格按照高空作業安全規范實施，在施工期間發生的一切安全事故由乙方負責。

十二、雙方責任：

甲方責任：

1、負責提供施工電源、水、以及施工場地(費用由甲方承擔)。

2、負責廣告牌安裝過程中與有關部門的協調工作;

3、按合同約定支付工程款;

乙方責任：

1、廣告牌制作安裝現場的施工管理及實施;

2、按約定時間交付使用;

十三、在合同有效期內，雙方不得無故解除合同，否則一切經濟損失及法律責任均由違約方承擔。并處罰違約方，違約金按合同價的10%計算。

十四、在合同有效期內，雙方發生爭議時應友好協商解決，如無法協商時，任何一方可向當地法院提**訟。

十五、本合同一式二份，由甲、乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。雙方簽字、蓋章后即時生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

簽字日期：簽字日期：

電話：電話：

小區制作標識牌合同范本第十一篇甲方：

乙方：

根據《_廣告法》,《中華人民合同范本法》及國家相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在*等、自愿、等價有償、公*、誠實信用的基礎上,經友好協商,就甲方委托乙方制作及安裝的事宜,達成一致意見,特簽訂本合同范本,以資信守。

一、甲方將南環路跨街廣告牌安裝及制作承包于乙方，包含預埋件，立柱、臂膀主框架。共計：11座，每座制作費用為19200元（其中不包括：燈、亮化、電線、廣告牌內框架，及噴繪布）其中在基座乙方只提供預埋件不含安裝。

本工程安裝工程。

二、總費用及付款方式

1、本工程總費用￥

2、本合同簽訂時甲方向乙方付款總金額的為項目啟動資金。待工程安裝至中途甲方將付給乙方40%，即42240元，工程完成且通過甲方驗收達到標準后的7個工作日內付清余款10%,

3、以上付款甲方將以，支付的同時乙方必須提供相應收據。

三、違約責任：

1.甲方未能按本合同第條條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

2.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。

3.如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，乙方不退還預付款。并有權就實際施工情況要求甲方繼續支付已完部分或全部的制作費。

四、本合同自簽訂之日起具有法律效應，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

小區制作標識牌合同范本第十二篇甲方：

地址：

電話：

乙方：

地址：

電話：

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《_民法典》、《_廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬甲方重慶市國土資源和房屋檔案館西永庫房標識牌制作安裝事宜達成如下一致協議。

一、制作安裝形式：見附件清單;

二、制作安裝尺寸：見*面設計圖;

三、制作安裝方式：甲方提供制作場地、電源、安裝位置，乙方只負責制作及安裝。

四、合同總價格：￥元(大寫：肆萬元整)。

五、付款方式：

1、乙方完成制作安裝后10個工作日內，甲方一次性以支票或轉賬形式，向乙方支付合同總價即人民幣￥元(大寫：肆萬元整)。

六、制作安裝時間：

1、在雙方合同簽定后，乙方收到甲方支付定金款之日起，乙方在20個工作日內完成制作安裝;

2、如因甲方反復提出修改導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

七、雙方權利、義務：

甲方：

1、向乙方提供相關位置、制作場地、電源、安裝位置。

2、辦理審批手續。

3、按本合同規定結算制作、安裝費用。

4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

5、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。

乙方：

1、乙方對設計的作品不享有著作權。

2、乙方按照向甲方提供*面圖完成制作安裝。

3、嚴格按照甲方確認的內容，位置進行制作、安裝。

4、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點施工、制作、安裝。

八、關于驗收：

乙方全部制作安裝完工后通知甲方組織驗收，甲方在2個工作日內進行檢驗，查收，如果甲方在完工后2個工作日內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

九、違約責任：

1、如屬甲方原因，造成中途停工，由甲方負責。乙方有權就實際安裝情況要求甲方支付已完成部分的費用。

十、雙方因本合同發生爭議，應友好協商解決，協商不成的交重慶市人民法院仲裁。

十一、此合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，雙方簽字蓋章后，具有同等法律效力。

十二、其他約定

如遇甲方需要增加內容，以雙方簽字后的確認單(數量，內容和安裝時間)為約定，其他條款等合同。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

法人/授權人：

法人/授權人：

日期：

日期：

標識牌制作合同范本(菁華1篇)（擴展4）

——企業廣告牌制作合同范本(菁華8篇)

小區制作標識牌合同范本第十三篇甲方：

乙方：

一．導言

甲乙雙方在遵守《_經濟合同法》《_建筑安裝工程管理條例》的前提下，依據政府對廣告裝飾行業管理的有關條例、政策、法規之規定，在甲方認可乙方《公安路建行招牌發光字及燈箱報價單》的基礎上,為保護雙方利益,經協商同意簽訂本合同。

二．工程信息

1.工程地址:甲方愿意將位于市標識標牌工程交給乙

方,具體信息如下:

2.工程類別

三．工程承包形式

本工程采取：合同價款內所施工項目以乙方提交的預算為準進行包工包料的承包形式,包干結算。乙方提交的《公安路建行招牌發光字及燈箱報價單》及預算中所涉及到的主要材料樣本（板）甲方審核后甲乙雙方簽字認可無爭議。

施工過程中發生的工程變更項目及材料不在包干范圍內工程項目，結帳方式同第六條。在施工過程中涉及到乙方預算書中沒有的項目，甲方不得在沒有下達相應變更的情況下，要求乙方施工。結帳方式與總合同付款同步。

四．工程價款

根據《建行招牌發光字及燈箱報價單》，經甲乙雙方進行友好洽談，確定本工程的合同價款為人民幣：不含稅造價元無爭議。

如果工程中發生預算包干外簽證，施工工程結束后一星期內根據甲方代表簽署的《甲方指令裝飾工程變更單》和乙方提交的《變更申請單》等憑據結算包干外的變更費用。

乙方提交的變更方案甲方不同意的，乙方不得變更；甲方發出的變更指令，在滿足工期、工程造價、已經采購的材料損失的條件后，乙方必須進行變更。施工中如有增減項目，甲方應以書面形式通知乙方，增、減項目，甲、乙雙方協商議定.沒有《甲方指令裝飾工程變更單》和乙方提交的《變更申請單》，施工方將不予變更。

五．工期

本工程從年月日到年月日結束。如果施工期間發生項目增減和材料變更時工期順延,停電累計4小時按照一天計算，甲方沒有按時付款乙方可以停工,停工工期順延。以及甲方與相關配套工程影響乙方施工的，工期順延。

六．工程款的支付

工程款采取三期付款方式。

第一期：合同簽訂之日甲方向乙方支付工程總價30%即人民幣元；

第二期：工程完工，使用單位驗收合格后付工程總價65%即人民幣元；第三期：一年保修期滿后，甲方付工程總價5%質保金即人民幣元；

七．工地負責人

甲方工地負責人:甲方財務負責人:

乙方項目負責人:乙方財務負責人:

八．工程的保修服務

本公司的用戶,享有在保修期間內,因材料,施工工藝等原因造成的質量問題,在付清全部工程款的前提下,公司提供48小時快速響應服務；人為原因造成的損害不予保修,如需維修，公司收取適當的工本費；

由甲方提供的材料,乙方只承擔施工部分保修責任。

九．甲方權利及義務

甲方應為乙方提供水電設施和良好的施工環境,施工及生活用水電的費用由甲方承擔；

甲方負責協調與其他施工單位的關系,并繳納管理部門收取的各種管理費用；

甲方應派駐一名全權代表負責協調工作，甲方派駐的全權代表所簽署的一切文件甲方均予以承認；

根據工程需要，甲方應派駐一名代表監督指導乙方工作，乙方必須接受甲方派駐代表的工程質量和進度的管理。甲方派駐代表的所簽署的一切文件甲方將予以承認;

甲方派駐的全權代表有義務協助乙方保障工地施工順利進行。所有需要變更的材料和施工項目，必須由甲方全權代表提出，下達《甲方指令變更通知書》，乙方簽字認可后才能變更，否則乙方不予變更。由乙方提出變更的，乙方向甲方發出《變更申請單》，甲方派駐的全權代表有義務對乙方的變更進行審核并簽字確認。

十．乙方權利及義務

乙方施工人員在施工現場,應切實維護甲方利益,保護、看管好甲方的財物。不得損壞甲方的房屋設備器材；

乙方不得在現場使用非施工用途的大功率電器（生活用電除外）；

乙方必須執行甲方所在地的有關管理規定,愛護環境,講究衛生，維護公司形象；

注意保護成品、半成品、原材料,防止碰傷、劃傷；

確保施工作業扎實、規范，質量過硬。如因質量原因造成的返工，返工費由乙方承擔。

十一.合同變更及終止

本合同包括合同附件、材料樣板的變更,均需要取得甲、乙雙方同意,并辦理有關變更手續,不得隨意變更合同及附件。

在施工中,如需對裝飾項目進行變更,應提前一星期通知對方,并辦理有關變更手續,如發生費用的增減,施工工期也應提前或順延。甲方不得以任何理由拒簽《變更申請單》、或者不發《甲方指令變更通知書》，乙方有權中止施工并工期順延。

在施工中,若因工程需要和其它原因更換合同中選定的材料,需經雙方同意認可,并由要求更換方承擔所發生的費用(運輸費、搬運費、退料損失費)并簽字認可。

合同簽訂后,一方如要終止合同,則按合同價格向對方支付違約金。若在施工過程要求終止合同,需對已完成的半成品和成品工程進行決算后,按上述約定辦理終止合同手續。

本合同執行完畢、保修期滿、保修金結算完后合同失效。

十二.其它事項

《公安路建行招牌發光字及燈箱報價單》及乙方提交的材料樣本等將作為合同附件，甲乙雙方共同簽署后均具有與合同正本同等法律效力。

甲方發出的《甲方指令變更通知單》、乙方提交的《變更申請單》、《工程竣工驗收單》、需要甲方確認的，甲乙雙方共同簽署后均具有與合同正本同等法律效力。

工程完工后壹周內，甲方應組織驗收，逾期不予驗收的，則視工程合格；甲方應按約定方式支付工程尾款，逾期不能支付的，則所有權歸乙方所有，甲方另將承擔該工程總價的2％作為每天的違約金支付給乙方。

本合同未盡事宜,雙方共同協商。

本協議一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份。

十三.會簽

甲方：

乙方：

簽訂日期：

小區制作標識牌合同范本第十四篇甲方：

乙方：

經友好協商，甲乙雙方本著“*等互利”的原則，就廣告標識牌制作及安裝的相關事宜達成以下合同：

一、項目概要

1、項目名稱：公司廣告標識招牌制作與安裝

2、服務內容：室內外廣告牌

3、工期：20xx年9月日至20xx年9月日（工期天）

4、合同總額6000元（大寫：人民幣陸仟元整），合同價款不含電費、管理費、稅費。

二、制作明細

三、付款方式

1、乙方制作標識牌前，甲方向乙方支付第一期款，金額為：￥20xx元（大寫：人民幣貳仟圓整元整）；乙方安裝完成所有制作后，甲乙雙方驗收合格后，甲方支付合同剩余款項，即￥4000元（大寫：人民幣肆仟圓整元整）。

2、支付形式：轉賬或現金支付

3、收款賬號：

開戶名：

開戶銀行：

開戶行地址：

四、雙方權利和義務

（一）甲方權利和義務：

1、甲方有權對乙方的標識牌成品提出建議和思路，以使乙方標識牌成品更符合甲方需要。

2、甲方在合作開始之時確定一位專人負責本項目，負責與乙方接洽，將甲方內部工作落實，若甲方要求更換專人，應提前兩天與乙方協商。

甲方負責專人：

電話：

3、甲方有義務與乙方積極溝通，在雙方協商時間內完成設計及安裝工作。

（二）乙方權利和義務：

1、乙方有義務在制作成品前提交制作樣板給甲方確認，甲方在收到樣板3天內給予確認乙方方可進行制作。

2、乙方有義務在合作開始之時確定一位專人負責本項目，負責與甲方接洽，若乙方要求更換專人，應提前兩天與甲方協商。乙方負責專人：

電話：

3、乙方有義務在雙方協商約定時間內按照甲方要求進行修改。

4、乙方對所有制作產品均保修一年，一年內有任何質量問題免費維修。

五、違約責任

1、如乙方單方面原因不按合同時間完成制作安裝，甲方有權要求乙方以逾期一日按合同價款2‰的標準向甲方支付違約金。

2、如乙方制作安裝的標識牌產生質量問題，甲方有權向乙方主張重新制作或設計標志牌直到符合合同約定或法律規定為止，因此造成的損失由乙方自行承擔。

六、合同爭議的.解決

1、本合同履行過程中發生爭議糾紛時，雙方友好協商解決，如協商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

2、若因其他任何不可抗力因素（如天氣問題、自然災害、*原因等）導致本項目不能按本合同規定時間進行，所產生的后果及經濟損失由雙方共同協商解決。

七、補充事宜

1、本合同體現雙方就活動事宜的協商內容，在合作過程中，甲方可根據實際需要補充或刪減合同內容及變動方案，雙方可通過協商另立補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

2、雙方一致確認，雙方簽名蓋章下方所載地址及電話，為雙方合法送達地址及方式。

3、本合同壹式肆份，甲乙方各持兩份，具同等法律效力。

4、合同自雙方簽字蓋章之日起即生效。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

小區制作標識牌合同范本第十五篇甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

根據《_合同法》相關法律法規，甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方

在甲方指定位置制作安裝廣告牌工程一事，達成一致，簽訂本合同。雙方一致同意按以下條款執行：

一、項目概況

項目名稱：

工程地點：廣告牌制作合同二、付款方式及時間

本項目總造價為(大寫人民幣：)。詳見后附報價單。

工程竣工驗收并辦理工程決算后七日內一次性付清本項目總造價。

工程結算：工程量按實際完成數量計算，單價按附件報價單的單價結算，其余費(稅)按附件報價單的相關費(稅)率進行結算。

項目安裝完工時限：簽訂合同后二十個工作日完成(因自然因素順延)。

三、交貨、安裝運輸

乙方應于合同簽訂之日起20天之內完工。若由于甲方原因導致乙方無法正常安裝，

乙方完成時間順延。

乙方應按照要求加工制作成品，運輸至甲方指定地點，并負責成品的安裝。運輸及安

裝費用由乙方承擔。

乙方制作安裝過程中所需的場地、水電及所有發生的施工能源費用由甲方提供，若因

以上原因導致施工延期乙方不承擔任何責任，若產生費用均由甲方承擔。

乙方在工程完成后，以書面形式通知甲方進行驗收，甲方自收到書面驗收通知之日起五個工作日內完成驗收，并于驗收合格后簽字確認;甲方接到驗收通知五個工作日內，未組織驗收的，乙方則視為驗收合格。

四、甲方的權利、義務

甲方應負責通知乙方具體安裝地點，協調現場安裝、驗收等事宜。

甲方應按照合同規定及時支付本項目費用。

甲方應及時確定乙方制作的廣告牌效果圖，乙方按效果圖為準安裝(實際安裝效果和

效果圖大概在80%)確認后不得隨意更改，若因甲方原因更改制作，造成的費用由甲方承擔。

五、乙方的權利、義務

乙方制作的產品質量應達到合同規定的要求，若達不到合同約定的質量和規格要求，

乙方要承擔一切返工費用。

若該工程項目需要各部門報備手續由乙方協助辦理，甲方承擔主要責任。

施工過程中的安全問題由乙方負責。

乙方有權向甲方收取本項目相關費用并提供相等金額的稅務發票給甲方。

六、售后維修：

免費保修期為壹年由甲方通知之時起48小時內到達現場及時維修完畢。

保修期內，若由于不可抗拒因素和人為破壞因素導致的故障不在免費保修范圍內，乙

方按成本費用收取維修費。

七、違約責任

甲乙雙方均應認真履行本合同所有條款，如一方違約造成對方不能履行合同或給對方造成損失的，則由違約方承擔對方遭受的經濟損失。

若乙方不能按照本合同規定的時間完成廣告牌制作工程項目，每推遲一天按合同總金額的1%向甲方支付滯納金，滯納金最終從制作費用中扣除。

若甲方不能按照本合同約定支付制作費用的，每推遲一天按制作費的1%支付滯納金。

未經甲方同意，乙方不得將本合同項下的任何權利、義務轉讓或承包給他人。否則，甲方有權解除合同。

如果在本合同履行期間發生不可抗拒事件，致使一方不能履行或延誤履行其在本合同下的全部或部分義務，則該遭受不可抗拒的一方不承擔責任。但遭受不可抗拒的一方應在合理的時間內將發生不可抗拒的情況及時通知另一方。

因乙方產品質量問題而發生的人身財產損失由乙方承擔。

八、爭議的解決

因執行本合同所發生的一切爭議，在《_合同法》中有明確規定的，按合同法執行。在《_合同法》中無明確規定的，應通過友好協商另定補充合同。若經雙方協商不能解決，則提交甲方所在地的人民法院裁決。訴訟進行期間，未發生爭議的條款雙方應繼續履行。任何一方為實現債權支出的費用，包括律師費、訴訟費等概由違約方承擔。

九、不可抗拒和免責條款

不可抗拒事件是指在本合同簽署后發生的、本合同簽署時不能預見的、其發生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件，包括自然災害(如地震)、惡劣天氣(如臺風)、戰爭、恐怖行為、暴力事件或其它不可抗拒的導致項目進度延誤的事件。

因不可抗拒產生的合同履行暫停、延遲，雙方均不承擔違約責任。

發生不可抗拒事件時，知情方應及時通知另一方。雙方應合理地做出努力，克服不可抗拒事件，減輕其影響。同時雙方應立即協商，決定將合同延期執行或者解除合同。

十、其它

本合同的附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

本合同自雙方代表簽字、蓋公章之日起生效。

本合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。

未盡事宜，協商解決。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

簽約時間：簽約時間：

簽約地點：

小區制作標識牌合同范本第十六篇甲方：

乙方：

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《_合同法》、《_廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬：維也納小區標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協議。

一：廣告制作

1、規格、數量：頁

2、材質：所有邊框材質見附圖標明（涉及不銹鋼制作的必須采用長城牌的）

3、要求：所有安裝、制作的標識標牌等保修3年（因人為因素或不可抗力因素

造成產品的損壞，其外物影響損壞、則不在保修范圍內）。乙方在接到通知后24小時內處理完畢，

二：廣告安裝

安裝地點：

三：工程造價及支付方式

1、標識標牌制作費（即合同總價款）：共計人民幣元，大寫：貳萬零伍佰肆拾伍圓整。

2。支付方式：制作安裝完成，經甲方在3個工作日內組織驗收合格后，在完工后的5個工作日內支付工程款19545。00元大寫：壹萬玖仟伍佰肆拾伍圓整。后13個月內付清。

四：工程期限

1、自合同簽訂之日起天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。

2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

五、雙方權利、義務

甲方：

1、辦理標識標牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

2、有權對乙方的提出建議和修改意見。

3、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

5、按本合同規定結算標識標牌的制作、安裝費用。

乙方：

1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

2、嚴格按照甲方確認的施工圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報。請甲方協商修改確定。

3、乙方對設計的.作品享有著作權。

六：關于驗收

乙方全部制作安裝完工后3個工作日內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后3個工作日內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

七、違約責任：

1。甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

2。乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

3。乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。

4。如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。

八、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

九、本合同一經簽訂即產生法律效力。

十、注：___________________________________________________________________________________________________________________________。

甲方：乙方：

電話：電話：

地址：地址：

xx年x月x日

小區制作標識牌合同范本第十七篇甲方：深圳南山醫院

乙方：____市亮彩廣告有限公司

合同編號：C880068簽訂時間：

遵照《_民法典》規定，經甲乙雙方友好協商，雙方為明確責任，簽訂本合同。

第一條、概況

工程名稱：協和深圳醫院、華中科技大學、南山醫院

工程地點：南山醫院

工程內容：樓體標識發光字(具體項目、規格、材料工藝及價格明細附表)

第二條、工程總價款

總價款人民幣：壹拾萬元整(：元)。

第三條、價款支付(按工程進度付款)

簽訂合同時，甲方向乙方預付訂金(工程款30%)，即人民幣：叁萬元整(：元)。

材料進場，人員現場開工時，甲方向乙方支付部分材料費(工程款40%)，即人民幣：肆萬元整(：元)。

工程完工并通過驗收后，甲方一次性向乙方付清余款(工程款30%)，即人民幣：叁萬元整(：元)。

第四條、質量保證

乙方務必嚴把質量關，按照附表各項目的具體材料及工藝要求，經由甲方簽字確認的制作方案進行制作、安裝。

乙方保證工程質量，在通過驗收后的兩年期內出現故障或問題由乙方安排維修。

在質保期后出現故障或問題，乙方有義務安排維修，僅收取材料及人工費用。

第五條、工期安排

乙方收到甲方支付的預付款后，則開始制作及相關材料準備。制作期為十個日歷日，現場施工期五個日歷日。

如因不可抗力事件而影響本合同履行時，導致工期延誤，則工期順延，責任不在乙方，但乙方應立即通知甲方，以取得甲方認可。在上述情況下，乙方仍付有采取一切必要措施從速完工的責任。因發生災害所產生的費用，甲、乙雙方另行協商解決。

第六條、違約責任

除人力不可抗拒事故及本合同約定可以終止合同的情況外，若甲方單方廢除合同，需向乙方支付本合同總金額15%的違約金。若經甲乙雙方認可，乙方已經制作或開工，在甲方單方廢除合同的情況下，甲方應賠償乙方已進行工作的所有費用。

除人力不可抗拒事故及本合同約定可以終止合同的情況外，若乙方單方廢除合同，需退回甲方已支付的款項，并向甲方支付本合同總金額15%的違約金。

因乙方品質問題導致工程無法通過驗收，甲方有權終止合同，乙方需退回甲方已支付的款項，并向甲方支付本合同總金額15%的違約金。

如乙方不能按時提供制作服務，除人力不可抗拒事故和非乙方責任外，乙方應付給甲方每星期按當時合同總金額余額的%計算的罰款，不足一星期的延誤日數按一星期計算。此項罰款總額不得超過合同總金額余額的10%，由甲方在付款時扣除。

甲方若由于除人力不可抗拒事故外，不能按合同規定的時間支付合同款項時，應向乙方支付遲交罰款，每星期按應付未付部分金額的%計算，不足一星期的遲交日數按一星期計算。此項罰款總額不得超過遲交金額的10%。因甲方未按合同規定時間支付合同款項，造成工期拖延，由甲方負全責，乙方不負任何責任。

發生下列情況之一時，甲乙雙方需協商簽定補充合同。

1)應甲方的要求(非工程質量上)的變更項目。

2)本合同的報價未包含的其它項目。

第七條、仲裁

本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，則應提交合同履行地仲裁機構工商行政管理局。對仲裁不服可向當地人民法院提出訴訟。

第八條、施工安全

乙方高空施工，采用高空吊繩安裝，配備專業的高空作業人員(持有高空施工上崗證)，施工期間發生的安全問題由乙方負責;招牌的正常使用期________年內發生的掉落等產生的安全問題由乙方負責。

第九條、合同附件

甲方確認簽字的制作報價清單。

甲方確認簽字的制作施工圖紙。

第十條、合同生效及其他

本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，簽字蓋章即生效。

本合同執行過程中，所有附件及補充協議經甲乙雙方協商簽訂，自簽字蓋章之日起生效，屬本合同的組成部分。

本合同若有未盡事宜，雙方友好協商解決。

甲方：乙方：

名稱：名稱：

法人或委托人：法人或委托人：

電話：電話：

____日期：____日期

標識牌制作合同范本(菁華1篇)（擴展7）

——廣告標識牌制作安裝協議書(菁華1篇)

小區制作標識牌合同范本第十八篇甲方（加工方）：

乙方（承攬方）：

依照《_合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就標識、標牌制作、安裝事項協商一致，訂立本合同。

第一條標識制作概況

標識制作名稱：標識標牌設計、制作、安裝標識制作。

標識制作地點：。

第二條標識制作承包范圍

本標識制作承包范圍包括但不限于以下內容：

（1）承攬方負責按照加工方確認的設計圖紙制作并安裝標識標牌，具體位置由甲乙方現場確定；

（2）一切為正常完成施工所需的雜項和勞務，無論是否明確列示于合同文件之中。

第三條合同工期

計劃開工日期：年月日，以加工方書面通知的開工日期為準。

計劃竣工日期：年月日，（以及經承攬方書面同意的延長期限）。

合同工期：個工作日。

第四條質量標準及材質標準

按照國家及市現行的質量評定標準和施工技術驗收規范執行，達到合格等級。

材質標準：全部材料使用國家標準規范材料。

第五條合同價款及付款方式

合同總價款：元整（小寫：￥元整）。

備注：本合同為固定總價合同，固定總價組成詳見附件一：標識制作量清單。

付款方式：

（1）驗收完成后日內，加工方支付合同結算總價款的%，即￥元整；

（2）標識制作總價款的%作為質量保證金（以下簡稱“質保金”），加工方在質保期（本合同規定為年）滿以后的日內，向承攬方一次性付清，質保金不計任何利息。如在質保期內存在質量問題需要維修或更換的，而承攬方未能及時響應的，直接扣除質保金支付，不足以彌補加工方損失的，由承攬方補足。

加工方向承攬方承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款。

第六條組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

（1）合同協議書；

（2）標識制作量清單（A4×1P）。

第七條標識制作的實施

承攬方在標識制作實施過程中不得使用非國家標準的材料、設備或使用不符合質量要求的材料、設備，如有使用，承攬方應按照加工方的要求立即更換，并且發生的材料和設備的費用由加工方在合同總價款中扣除，不予支付，如因此對標識制作實施造成延期或者其他損失的均由承攬方負責。

承攬方向加工方承諾按照經加工方確認過的設計圖紙進行制作和安裝施工。按照約定日期竣工，并承擔標識制作質量保證責任。且未經加工方同意，承攬方不得擅自將本合同標識制作向任何第三方轉包或者全部分包。在標識制作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中，承攬方應當遵守所有適用的安全生產法規、規章、制度、標準，遵守安全施工的規定；應當采取必要和適當的措施，保持現場和標識制作的井然有序和安全可靠，以免發生安全事故，并承擔因自身安全措施不當所造成事故的責任和費用；設置必要的防護與警示牌，保證鄰近地區人員和財物的安全；配備必要的安全生產和勞動保護措施，加強對施工人員的安全教育。承攬方負責對施工過程中的人員和財物的安全負責，如果在標識制作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中，出現安全事故導致的人員損傷、財產損失，由承攬方負責出面解決并承擔全部的賠償責任，如造成標識制作工期延誤的，承攬方并應承擔逾期交付標識制作的違約責任。

承攬方應嚴格按照標準、規范和設計要求執行安裝標識制作，隨時接受加工方委派的代表的檢查查驗，為檢查查驗提供便利條件。如果檢查、檢測、檢驗的結果表明，材料、設計或者工藝有缺陷或不符合本合同的約定，加工方有權拒收此材料、設計或工藝，承攬方應當立即修復上述缺陷并保證其符合合同文件的約定。

承攬方應保證標識制作質量達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。如實施的標識制作達不到本合同約定的質量要求，加工方可隨時要求承攬方返工，承攬方應在加工方要求的時間內完成并承擔返工費用，工期不予順延。

承攬方在標識制作實施完畢后，加工方日內安排與承攬方共同進行標識制作驗收。如驗收不合格的，承攬方應在加工方要求的時限內完成修復工作，并承擔逾期交付的違約責任，給加工方造成其他損失的，承攬方并應賠償。

承攬方負責實施的標識制作通過加工方的驗收且加工方同意支付費用的，不免除承攬方對于項目標識制作的質量保證責任。承攬方保證交付的標識制作符合標識制作所要求的技術規范、質量標準，如標識制作出現任何質量問題，承攬方應負責修復并承擔全部責任。如因承攬方實施的標識制作質量不合格導致安全事故，對于所造成的人身、財產損失，承攬方應承擔全部的賠償責任。如果加工方因承攬方實施的不合格的標識制作而遭受任何損失的，承攬方應向加工方進行賠償使加工方免遭損失。

如承攬方和加工方對實施的標識制作質量有爭議的，雙方共同委托一家質量鑒定機構進行鑒定，如果鑒定結論認定承攬方實施的標識制作存在質量問題或者不能達到本合同約定標準，則鑒定費用由承攬方承擔，否則鑒定費用由雙方分擔。

標識設計元素由加工方提供，如涉及工業產權、知識產權、版權、使用權、肖像權等相關法律問題其責任由加工方承擔，承攬方不當使用的除外。在標識制作安裝完成之后，承攬方應將加工方提供的資料全部返還加工方，不得留存任何形式的復本，承攬方亦不得將加工方提供的資料內容用于本合同以外的任何用途。承攬方制作完成的標識，其知識產權以及畫面載體的所有權歸屬于加工方所有。

承攬方保證其具備完成本合同項下工作內容（包括但不限于標識制作、安裝等）的資質和條件。

第八條不可抗力

不可抗力定義：指在本協議簽署后發生的、本協議簽署時不能預見的、其發生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺風、水災、火災、戰爭、國際或國內運輸中斷、流行病、罷工，以及根據中國法律或一般國際商業慣例認作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。

不可抗力的后果：

1.如果發生不可抗力事件，影響一方履行其在本協議項下的義務，則在不可抗力造成的延誤期內中止履行，而不視為違約。

2.宣稱發生不可抗力的一方應迅速書面通知其他各方，并在其后的十五(15)天內提供證明不可抗力發生及其持續時間的足夠證據。

3.如果發生不可抗力事件，各方應立即互相協商，以找到公平的解決辦法，并且應盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。

4.金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。

5.遲延履行期間發生的不可抗力不具有免責效力。

第九條違約責任

如承攬方不能按照本合同約定的工期完成標識制作實施，每遲延一天，應向加工方支付本合同總價款千分之三的違約金。逾期超過15天的，加工方有權解除合同，并要求承攬方承擔合同總價20%違約責任。

本合同約定的付款方逾期未足額付款的，每逾期一天，應按逾期金額的向收款方支付違約金，同時仍應履行付款義務。

逾期超過30天的，收款方有權解除合同，并要求付款方承擔違約責任。

第十條爭議的解決方法

在本合同履行過程中凡本合同未盡事宜發生爭議時，雙方可協商解決，協商不成的，提交加工方所在地法院通過訴訟解決。

第十一條合同生效

本合同自雙方簽字蓋章后生效。本合同如有未盡事宜，需經雙方共同協商作出補充協定。補充協定與本合同具有同等效力，但不得與本合同內容相抵觸。本合同正本一式份，甲方執份，乙方執份。

第十二條其他

標識制作報價清單屬商業機密。合同任何一方，如未獲得對方書面認可，不得向任何第三方透露本合同的任何內容及相關的信息，否則守約方有權追究違約方的責任。

本合同由以下雙方于年月日共同簽署：

甲方：

乙方：

簽署時間：

小區制作標識牌合同范本第十九篇甲方：

乙方：

經彭集街道辦事處研究決定，現將本轄區內的路燈桿廣告箱懸掛位租賃給乙方，經雙方協商同意簽訂如下合同：

二、租賃期限：從年月日至年月日止，租賃期為年。

三、租賃方式：乙方向甲方提供廣告內容，甲方負責廣告箱的設計、制作、懸掛、及維護。

四、租賃費：單價元/根/年。總價元。

六、雙方權利及義務：

1、廣告內容要求乙方必須到相關部門備案，甲方只負責廣告箱的設計、制作、懸掛。出現一切侵權問題，責任由乙方承擔，甲方概不負責。

2、如因上級重大規劃變動，需要更換或撤除廣告箱，乙方應無條件服從。

3、乙方必須按規定及時足額交納租賃費，否則，甲方可單方面終止合同，后果由乙方自負。

4、租賃期滿，乙方享有優先續期租賃權。乙方若續租，應提前一個月向甲方提出續租要求，及時與甲方續簽租賃合同，并按合同規定，按時足額繳納租賃費，否則，甲方另行招標。

本合同雙方簽字之日起生效，本合同一式三份，甲乙雙方各一份，城建辦一份。其他未盡事宜，由雙方另行協商解決。

甲方：(簽字蓋章)

乙方：(簽字蓋章)

年月日

小區制作標識牌合同范本第二十篇甲方：_____________

乙方：_____________

甲、乙雙方本著*等合作、互惠互利的原則，經友好協商，根據《_合同法》、《_廣告法》等有關法律法規的規定，就甲方委托乙方作為甲方“______華庭”的廣告服務代理(包括*面創意、撰文、設計、策劃)事宜，達成如下一致協議：

一、合作范圍

甲方委托乙方作“_______華庭”項目的廣告服務代理，全權負責本項目的廣告創意、撰文、設計、策劃等代理事宜。

二、合作期限

委托期為______年______月______日至______年______月_____日。本協議所擬合作期限屆滿前一個月，經雙方協商同意，雙方可續簽協議。

三、乙方工作內容

廣告的創意、文案、軟文撰寫、設計、策劃、影視創意等事宜，包括樓盤VI、報紙廣告、夾報、宣傳單張、海報、樓書、房展、展廳、噴畫、廣告折頁、雜志廣告、DM、邀請函、賀卡、現場POP、戶外廣告等*面設計、影視創意、影視腳本、活動策劃方案、形象策劃方案。

四、雙方合作方式：

甲、乙雙方以第一個月作為合作試點，在完成第一個月合作后，甲、乙雙方都有權對對方的工作情況、合作程度、是否違約等情況進行評判，以作為是否繼續合作的基礎。如甲、乙雙方對對方的合作情況不滿意，均有權解除余下時間的合作關系。

五、雙方責任與權利

甲方的責任和權利：

1、雙方合作期間，甲方應積極配合乙方，及時提供乙方所需的各類圖片和文字資料，并應對上述資料的