珠寶加工承攬合同_第1頁
珠寶加工承攬合同_第2頁
珠寶加工承攬合同_第3頁
珠寶加工承攬合同_第4頁
珠寶加工承攬合同_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

珠寶加工承攬合同合同編號:__________1.名稱:____________________2.地址:____________________3.聯系人:__________________4.聯系電話:________________1.名稱:____________________2.地址:____________________3.聯系人:__________________4.聯系電話:________________鑒于委托方擁有某些珠寶產品的知識產權和設計,并希望將這些產品委托給承攬方進行加工制作;同時,承攬方具備相關加工能力和技術,愿意接受委托方的委托,雙方經友好協商,達成如下協議:第一條委托加工產品1.1委托方同意向承攬方提供如下產品進行加工:(1)產品名稱:________________(2)產品型號:________________(3)產品數量:________________(4)產品技術要求:詳見附件一。1.2承攬方應根據委托方的要求,按照附件一中的技術要求,加工制作委托產品。第二條加工期限2.1承攬方應于____年__月__日前,完成全部委托產品的加工制作。2.2委托方應按照約定時間向承攬方提供原材料、圖紙等加工所需資料。如因委托方原因導致承攬方無法按時完成加工,應承擔相應的違約責任。第三條質量標準3.1承攬方應保證加工制作的委托產品符合附件一中的技術要求,并符合國家相關產品質量標準。3.2委托方有權對加工過程中的產品進行抽檢。如發現產品質量問題,承攬方應立即進行整改,并承擔因此產生的費用。3.3委托產品經委托方驗收合格后,承攬方應按照約定時間交付產品。如產品不合格,承攬方應負責免費返工、更換或賠償損失。第四條價格和支付4.1承攬方應按照附件二中的價格,為委托方加工制作全部委托產品。4.2委托方應按照下列付款方式,向承攬方支付合同款項:(1)合同簽訂后五個工作日內,支付合同總額的30%作為預付款;(2)產品加工完成并通過驗收后,支付合同總額的60%;(3)剩余的10%作為質保金,自產品交付之日起六個月內無質量問題,予以支付。第五條保密條款5.1承攬方應對委托方的知識產權、設計資料等商業秘密予以嚴格保密。未經委托方同意,不得向任何第三方泄露。5.2委托方應對承攬方的加工技術、工藝等商業秘密予以尊重和保護。未經承攬方同意,不得向任何第三方泄露。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定,導致合同無法履行或造成對方損失的,應承擔違約責任,向對方支付違約金,并賠償損失。6.2承攬方如未按照約定時間完成加工,應按照逾期交付部分產品價值的1%支付違約金。6.3委托方如未按照約定時間支付合同款項,應按照逾期支付部分金額的1%支付違約金。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。第八條其他條款8.1本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為____年。8.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。甲方(蓋章):____________________乙方(蓋章):____________________簽訂日期:____________________附件一:委托產品技術要求附件二:合同價格明細表一、附件列表:1.附件一:委托產品技術要求2.附件二:合同價格明細表二、違約行為及認定:1.承攬方未按照約定時間完成加工,即逾期交付產品,屬于違約行為。2.委托方未按照約定時間支付合同款項,屬于違約行為。3.產品不合格或未滿足技術要求,經委托方提出后,承攬方未在規定時間內進行整改或更換,屬于違約行為。4.雙方未按照合同約定履行其他義務,導致合同無法履行或造成對方損失的,屬于違約行為。三、法律名詞及解釋:1.知識產權:指委托方擁有的關于珠寶產品的專利權、著作權、商標權等權利。2.加工制作:指承攬方根據委托方的要求,將原材料、圖紙等加工成成品的過程。3.質保金:為確保產品質量,委托方在支付合同款項時預留的一部分款項。4.違約金:違反合同約定的一方按照約定向對方支付的賠償金。四、執行中遇到的問題及解決辦法:1.承攬方逾期交付產品:解決辦法:立即與承攬方溝通,了解原因,要求其在規定時間內完成加工。如逾期情況嚴重,可考慮依法解除合同,并要求承攬方賠償損失。2.產品不合格或未滿足技術要求:解決辦法:及時向承攬方提出整改要求,要求其在規定時間內進行返工、更換或賠償損失。如承攬方拒不整改,可考慮依法解除合同,并要求其承擔相應責任。3.委托方未按約定時間支付合同款項:解決辦法:及時與委托方溝通,催促其履行付款義務。如委托方仍不支付,可考慮依法采取措施,如申請法院強制執行。4.雙方在履行合同過程中發生爭議:解決辦法:通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。五、所有應用場景:1.委托方擁有珠寶產品的設計和知識產權,需要將

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論