2024裝修交房合同范本合同編號：__________第一條工程概況1.1工程地點：____________________________。1.2工程內容：根據甲乙雙方確認的裝修設計方案進行房屋裝修，包括_______（填寫裝修項目）。1.3工程預算：雙方確認的裝修預算為人民幣____元（大寫：_________________________元整）。第二條甲方權利和義務2.1甲方應向乙方提供符合裝修要求的房屋，并確保房屋具備裝修條件。2.2甲方應按時支付裝修工程進度款，支付方式為________________。2.3甲方應協助乙方辦理相關裝修手續，包括但不限于物業、消防、衛生等手續。2.4甲方不得干涉乙方的正常裝修施工，不得無故要求停工、改動設計方案等。2.5甲方應按照本合同約定的時間接收裝修完畢的房屋，并支付尾款。第三條乙方權利和義務3.1乙方應按照約定的設計和施工標準進行裝修，確保裝修質量。3.2乙方應按照約定的工期完成裝修工程，如有延誤，應按約定承擔違約責任。3.3乙方應保證裝修材料符合國家環保標準，不得使用假冒偽劣材料。3.4乙方應負責辦理裝修過程中的相關手續，并承擔相關費用。3.5乙方應在裝修完畢后向甲方提供裝修保修書，并按照約定承擔保修責任。第四條工期4.1雙方確認的工期為____個月，自裝修開工之日起計算。4.2乙方如因自身原因導致工期延誤，應按約定向甲方支付違約金。第五條付款方式5.1本合同裝修預算分為____個階段支付，具體支付時間及金額如下：（1）____階段：人民幣____元（大寫：_________________________元整），甲方在本階段工程驗收合格后支付；（2）____階段：人民幣____元（大寫：_________________________元整），甲方在本階段工程驗收合格后支付；（3）____階段：人民幣____元（大寫：_________________________元整），甲方在本階段工程驗收合格后支付；（4）剩余金額：人民幣____元（大寫：_________________________元整），甲方在裝修工程全部驗收合格后支付。5.2甲方支付裝修款時，應提供等額的正式發票。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。6.2乙方如未按約定工期完成裝修工程，應按逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=裝修預算×逾期天數×1%。第七條爭議解決7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至裝修工程全部驗收合格且尾款支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________簽訂日期：______________________一、附件列表：1.房屋所有權證明2.裝修設計方案3.裝修預算明細表4.裝修保修書5.裝修工程進度表6.相關手續辦理文件二、違約行為及認定：1.甲方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成乙方損失的，包括但不限于未按時支付進度款、無故要求停工、改動設計方案等。2.乙方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成甲方損失的，包括但不限于未按約定工期完成裝修工程、使用假冒偽劣材料等。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指房屋的所有人。2.乙方：指房屋的裝修施工方。3.裝修設計方案：指甲乙雙方確認的裝修方案，包括裝修風格、布局、材料等。4.裝修預算：指雙方確認的裝修費用，包括各項工程費用、材料費用等。5.工期：指雙方確認的裝修工程完成的時間，自裝修開工之日起計算。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按時支付進度款：乙方可以催告甲方支付，如甲方仍不支付，乙方有權暫停施工，并按約定向甲方收取違約金。2.甲方無故要求停工、改動設計方案：乙方可以拒絕甲方的要求，并催告甲方履行合同約定的義務。3.乙方未按約定工期完成裝修工程：乙方應按約定向甲方支付違約金，并盡快完成剩余工程。4.乙方使用假冒偽劣材料：甲方有權要求乙方立即更換材料，并要求乙方承擔因此產生的費用。五、所有應用場景：1.適用于甲方為房屋所有人，乙方為房屋裝修施工方的