倒板建筑施工協議合同編號：__________一、工程概述1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：乙方根據甲方要求，對該房屋進行倒板建筑施工，包括但不限于設計、施工、材料采購、驗收等環節。1.4工程工期：自合同簽訂之日起至__________（竣工日期）止。二、雙方權利和義務2.1甲方權利和義務：（1）提供合法的房屋所有權證明，確保乙方施工過程中不受第三方干擾。（2）按照合同約定支付工程款，包括但不限于工程進度款、驗收合格款等。（3）協助乙方辦理相關施工許可、驗收等手續。（4）提供施工所需的場地、水源、電源等基礎設施。（5）不得干涉乙方的正常施工，不得無故要求停工、修改設計等。2.2乙方權利和義務：（1）按照合同約定完成施工任務，確保工程質量、安全、進度符合甲方要求。（2）嚴格按照國家相關法律法規和行業標準進行施工，確保施工安全。（3）負責工程材料的采購、質量控制和驗收。（4）承擔因施工原因導致的房屋損失及第三方索賠責任。（5）協助甲方辦理相關施工許可、驗收等手續。（6）工程竣工后，按照合同約定提供質保服務。三、工程款支付（1）工程開工前，支付合同總額的30%。（2）工程進度達到50%時，支付合同總額的30%。（3）工程進度達到80%時，支付合同總額的20%。（4）工程驗收合格后，支付合同總額的10%。3.2甲方支付工程款后，乙方應及時出具相應的發票。四、工期延誤4.1因甲方原因導致工程延誤，乙方有權要求甲方支付延期費用，具體費用根據實際情況雙方協商確定。4.2因乙方原因導致工程延誤，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同總額的1%。五、工程驗收5.1工程竣工后，乙方應按照合同約定組織驗收，甲方有權參加驗收。5.2驗收合格后，乙方應向甲方提供工程保修書。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方房屋所有權證明2.乙方企業資質證明3.施工設計圖紙4.材料采購清單5.施工許可證6.驗收報告7.工程保修書8.延期費用計算公式9.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付工程款，認定為違約行為。2.乙方未按約定時間完成工程，認定為違約行為。3.甲方未提供施工所需基礎設施，認定為違約行為。4.乙方未按國家法律法規和行業標準施工，認定為違約行為。5.甲方無正當理由要求停工、修改設計，認定為違約行為。6.乙方未提供質保服務，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指房屋所有權人。2.乙方：指承擔倒板建筑施工的單位或個人。3.工程量：指合同約定的施工內容的工作量。4.工程款：指乙方完成工程后，甲方應支付的款項。5.工期延誤：指工程未按合同約定的時間完成。6.違約金：指違約方應支付給守約方的賠償金。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時間支付工程款：乙方應及時與甲方溝通，催促支付；如甲方仍不支付，乙方有權暫停施工，并依法追討工程款。2.乙方未按約定時間完成工程：乙方應承擔延期違約金，并向甲方支付；如乙方嚴重違約，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。3.甲方未提供施工所需基礎設施：甲方應及時提供；如甲方未提供，乙方有權要求甲方支付相應費用，并順延工期。4.乙方未按國家法律法規和行業標準施工：乙方應立即整改，并承擔相應法律責任；如造成甲方損失，乙方應賠償損失。5.甲方無正當理由要求停工、修改設計：乙方有權拒絕，并要求甲方承擔因此產生的費用；如甲方仍要求停工、修改設計，乙方有權解除合同，并要求甲方賠償損失。五、所有應用場景：1.甲方為房屋所有權人，需要對房屋進行倒板建筑施工。2.乙方具有倒板建筑施工資質，愿意承擔該工程施工。3.雙方就工程內容、工期、