鋼筋混凝土施工合同范本合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________乙方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________鑒于甲方為鋼筋混凝土工程施工的需求方，乙方為鋼筋混凝土工程施工的承攬方，雙方經協商一致，自愿簽訂本鋼筋混凝土施工合同，共同遵照執行。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：__________第二條合同范圍與內容2.1乙方承擔本合同第一條所述工程的鋼筋混凝土施工任務，包括但不限于：（1）鋼筋加工制作；（2）混凝土澆筑；（3）模板制作與拆除；（4）施工現場清理；（5）施工過程中的技術配合與協調。2.2乙方應按照甲方的要求，提供合格的鋼筋混凝土施工，確保工程質量、安全、進度符合甲方的要求。第三條合同價格與支付3.1本合同的合同價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方分期支付乙方工程款，具體支付方式和時間如下：（1）合同簽訂后七個工作日內，支付合同總額的10%；（2）工程進度達到50%時，支付合同總額的30%；（3）工程進度達到100%時，支付合同總額的60%；（4）剩余的10%作為質量保證金，待工程驗收合格后支付。3.3甲方支付工程款時，乙方應及時出具合法的發票。第四條工期4.1乙方應按照甲方要求，保證工程按時完成，工程進度不得延誤。4.2乙方應保證工程在合同約定的工期內驗收合格。第五條質量標準5.1乙方應按照國家標準、行業標準和甲方的要求進行施工，確保工程質量。5.2乙方應承擔工程質量問題的修復和返工費用。第六條安全施工6.1乙方應按照甲方要求，嚴格遵守施工現場的安全規定，確保施工安全。6.2乙方應承擔由于自身原因造成的人身傷亡和財產損失。第七條違約責任7.1乙方如未能按照合同約定完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為合同總額的10%。7.2甲方如未能按照約定時間支付工程款，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的5%。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條其他9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.鋼筋混凝土工程施工圖紙2.鋼筋混凝土工程施工方案3.鋼筋混凝土工程施工進度計劃4.鋼筋混凝土工程施工質量標準5.鋼筋混凝土工程施工安全措施6.鋼筋混凝土工程施工材料明細表7.鋼筋混凝土工程施工機械設備清單8.鋼筋混凝土工程施工人員配置表9.鋼筋混凝土工程施工費用預算10.工程驗收標準及方法二、違約行為及認定：1.乙方未能按照合同約定完成工程，視為違約。2.乙方施工質量不符合國家標準、行業標準或甲方要求，視為違約。3.乙方施工進度嚴重延誤，視為違約。4.甲方未能按照約定時間支付工程款，視為違約。5.甲方未履行合同約定的其他義務，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.鋼筋混凝土工程施工：指鋼筋加工制作、混凝土澆筑、模板制作與拆除、施工現場清理、施工過程中的技術配合與協調等工作。2.合同總額：指合同約定的工程價款總額。3.違約金：指違約方應向守約方支付的賠償金。4.滯納金：指未按約定時間支付款項的一方應支付給對方的經濟賠償。5.工程驗收：指工程完成后，由甲方組織進行的質量、安全、進度等方面的檢查、評定和認可。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應增加施工人員、調整施工計劃，確保工程按時完成。2.施工質量問題：乙方應立即整改，必要時拆除重做，確保工程質量。3.工程款支付滯后：甲方應按時支付工程款，避免產生滯納金。4.施工安全事故：乙方應加強安全管理，做好安全防護措施，確保施工安全。5.合同糾紛：雙方應通過友好協商解決，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.鋼筋混凝土框架結構工程2.鋼筋混凝土剪力墻結構工程3.鋼筋混凝土梁柱工