農村修路合同范本第1篇農村修路合同范本第1篇甲方（委托方）：

乙方（承攬方）：

經甲、乙方協商一致，乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項目中的施工：

為確保工期、質量，雙方協議如下：

一、乙方負責泰安東岳大街西段道路開口工程。

二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。

三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利；對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任，甲方無權干涉。

四、承攬期限：自2013年4月25日始至2013年4月30日止。

五、承攬費用總計：人民幣叁萬元整（小寫：30000、00元）；

六、承攬費用支付方式：合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用，不再產生任何費用。

七、質保期：自竣工驗收后保修一年。

八、質量要求：必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。并保證一次驗收合格率達到100%，優良率達到95%。

九、承攬期限內，乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位，并確保不影響相關單位的正常運營，甲方有權監督檢查乙方的施工質量。因乙方原因造成的質量不合格，甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工，達到質量驗收標準。

十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應嚴格執行泰安市的相關文件規定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協調有關單位并負責賠償相關損失。

十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。

十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀態。

十三、合同價款調整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的可作調整：

1、自然災害造成的不可抗力損失。

2、經雙方認可的承攬項目數量增減的。

十四、違約責任

1、乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的承擔甲方的經濟損失。

2、項目質量達不到驗收標準，經返工后仍達不到的，乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失，并無權要求甲方支付工程款。

3、甲方未按合同約定履行義務，給乙方造成經濟損失的，應予賠償。

十五、驗收：乙方完成承攬工作后，由乙方負責相關政府單位進行驗收，并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。

十六、安全：乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害，乙方承擔全部善后責任和經濟損失。

十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。

十八、爭議解決辦法：協商。協商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經相關單位驗收合格即告終止。

二十、補充協議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。

二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執正本一份，副本六份。

甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

經辦人：_________（簽字）經辦人：_________（簽字）

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

農村修路合同范本第2篇甲方：x

乙方：x

依據《合同法》、《建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商意見一致，達成共識，訂立本協議，供雙方共同遵守執行。

一、工程概況：

1.工程名稱：x

2.工程地點：x

3.工程范圍、規模：x

二、工作內容：

1.乙方按甲乙雙方共同簽字認可的灰線范圍及指定深度進行開挖，并負責修邊檢底和將所挖土石方運出場外(棄土由乙方自行解決)。

2.此工程為包工包料。工程所需機械設備、油料均由乙方自備、承擔。

3.乙方負責修邊檢底應達到甲方或設計要求的深度和寬度。甲方不另支付費用。

4.施工過程要減少對周圍環境道路的影響，從車上掉下來的土石方造成的路面污染由乙方負責處理。如有出現因污染道路造成的罰款全部由乙方負責。

三、合同工期：

1.經雙方協商確定，工期為日歷天，自年月日起至年月日。

2.若施工過程中發生不可抗力情形或者甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。停工期間乙方應合理安排現場的人員、機械、設備，甲方不承擔因停工對乙方產生的一切損失。

四、工程價格及支付方式：

1.土方挖運綜合單價(開挖、外運等)為元/立方米(天然實方計算,暫定立方米);石方挖運綜合單價(開鑿、破碎、切割、外運等)為元

2.場內若需要回填，應按甲方指定回填，不計回填費用。

3.上述綜合單價為包干價，本價格包含本合同所有工作內容：

(1)土石方開挖所使用的全部人工、材料、機械、油料;

(2)土石方運輸過程中所采取的密閉措施，因現場條件限制須要修建的臨時道路及必要的措施(沉沙井及沖洗設施)等;

(3)傾倒時渣場的費用;

(4)運渣車上路時與環衛、交通、城管等相關部分協調的費用;

(5)管理費;

(6)利潤;

(7)安全文明施工費;

(8)稅金;

(9)各種保險費用;

(10)主管部門收取的費用或因市場因素發生的各種漲價及一切場內場外安全文明施工等費用。

4.上述綜合單價為固定價格，不隨施工時間、次數、施工分層分段、所遇到土石方的類別、施工深度、施工天氣、道路狀況等任何因素而改變。

5.土石方工程量的確認：現場正式開挖前，甲方、乙方共同對現場地形標高進行測量、簽證，雙方簽字后保存基礎數據;工程開挖結束，經甲方、乙方驗收合格后，共同對現場地形標高進行測量、簽證，計算出總挖運土方和石方工程量，進行簽證確認，最終確認的數據為該工程總價結算的依據。

6.支付方式：乙方完成工程驗收合格并辦清結算雙方簽字生效后20日內，甲方支付乙方工程款的50%，20XX年春節前支付結算總價的5%～20%,待甲方主體工程完工后60內，甲方以支票方式結清工程款。

7.工程款支付前，須提供正規建安發票，否則，甲方可暫時拒絕支付，由此引起的責任由乙方承擔。

五、質量要求：

乙方保證工程質量達到驗收標準要求,乙方不聽從甲方現場代表指揮,工程質量達不到驗收標準,由乙方負責并承擔未按要求到位的邊角處等的返工費用或超挖回填的返工費用，按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在結算時扣減。

六、雙方責任和義務：

1.甲方責任和義務

(1)負責辦理好本項目開工所需的部分手續，施工期間所用水電費由甲方負責，水電表接至施工圍墻，表后的管線全部由乙方自行安裝布置，排污管由甲方提供管子，乙方組織安裝并負責維護。

(2)甲方派代表在工地進行技術、質量監督、檢查、辦理有關施工簽證，驗收手續等。

(3)工程變更：甲方以書面形式通知乙方，乙方應無條件執行，如須要可簽訂補充合同或另外辦理施工簽證。

(4)工程竣工后，甲方應組織相關人員在乙方完工并申報后7日內進行驗收。

2.乙方責任和義務

(1)乙方應制定相應安全措施，加強對現場施工人員的安全教育，如在施工中發生安全事故，造成人員傷亡和財產、經濟損失，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何責任。

(2)除非發生不可抗拒的自然災害和甲方造成的原因之外，乙方不能隨意推遲工期，更不能隨意解除合同，否則后果自負。

(3)乙方應負責土石方挖運和石方開鑿外運的全部機械設備并合理組織施工和機械車輛調配，保證工程按期完成。

((4)乙方應服從甲方代表統一指揮，按照甲方要求進行施工工作，并嚴格控制場地內的開挖設計深度和寬度，砂巖部份必須保證基底不得小于軸線外800mm。

(5)負責協調周邊關系，外部因素造成的一切問題產生的費用，由乙方承擔。

(6)施工單位在施工作業時應嚴格管理,杜絕安全事故的發生,如在施工過程中(不論是在施工場地內還是運輸途中)發生任何安全事故均由施工單位負全部責任。

(7)棄土場由乙方負責協調處理，所產生的費用由乙方承擔。

七、違約責任：

1.乙方如不能按合同規定的時間和工程內容完成，扣減工程價款的5%。如乙方單方不能履行，中途退場按實際完成部分的60%結算。

2.由于乙方原因造成工程質量不合格，應及時補救，直到合格為止，其費用由乙方自行承擔。造成工期延誤及損失由乙方全部負責。若乙方不聽從甲方現場代表指揮,工程質量達不到驗收標準，按本合同第五條執行。

3.乙方未按期完成工程內容，每逾期1日，乙方應向甲方支付本工程合

4.甲方有權在工程結算時，扣除因乙方原因所應由乙方承擔的費用、違約金。

5.乙方在合同簽訂后5天內進場并開工，如延時進場開工，每延遲1天扣罰金為本工程合同總價的千分之一。

八、獎勵：

1.乙方在合同約定完工時間內，安全且保質保量完成本工程，甲方獎勵乙方15萬元。

2.乙方在本條第一款的基礎上，每提前一天甲方獎勵乙方2萬元人民幣，本項最高獎勵15萬元。

九、爭議解決方式：

1.本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。

2.本合同引起的糾紛自行協商解決未果，訴訟當地人民法院解決。

十、其他：

1.此合同一經簽訂，即具有法律效力，立即生效，雙方不得違反。

2.此合同一試伍份，甲方執肆份，乙方執壹份，結清款項后本協議自動失效。

甲方(簽章)：乙方(簽章)：

委托代理人：委托代理人：

聯系方式：聯系方式：

簽訂日期：年月日

農村修路合同范本第3篇甲方:

乙方:

一、工程名稱:廣州市亞運城D地塊土方工程

二、工程地點:廣州番禺區亞運城

三、工作內容:平基放線,勞動力及技術裝備的組織,土石方的爆破及開挖,地表清障,土石方的場內調配及外運、棄渣,以及周邊建筑物、居民的安全防護設施,現場的安全文明施工措施,同周邊政府單位包括環衛、城建、公安、交通、建委、街道辦事處、居委會及周邊企(事)業單位為保證工程質量、進度而作的協調等工作。

四、工程范圍:

按甲方提供的施工圖紙和甲方批準的施工組織設計在現場指定區域內進行施工,余土外運至渣場。

五、合同工期:

開工日期:20XX年3月1日;竣工日期:20XX年1月10日。合同工期總日歷天數310天。

六、合同價款:

本合同采用單價包干合同,即乙方完成合同約定承包范圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、保險費、利潤、稅金以及環衛出渣費、工程周邊社會關系協調等全部費用組成,其單價為:

1、場內回填部分，按20元/m3(運距2公里內);

2、余土外運部分，按48元/m3

3、場內回填工程量約為11萬立方，土石方外運工程量約為33萬立方米,合同金額暫定1804萬元。

七、工程結算:

工程完成5000m3時，甲方向乙方支付完成工程量80%，工程完工驗收合格。

八、工程質量及技術要求:

本工程嚴格按照國家現行《土石方爆破工程施工質量驗收規范》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規范》等進行施工和驗收。同時,本合同約定:

1、土石方工程施工完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm,垂直面無偏坡。

2、進場施工前,必須提前7天向甲方分別提交:土石方調配及外運施工方案、安全文明施工方案及質量進度保證措施。

3、場內填筑部分必須分層碾壓密實,并優先選擇頁巖以內土石方回填,且在頁巖以內土石方有剩的情況下,不得選用砂巖回填。

4、建筑物及其基礎外邊線6m以外范圍內,回填土石方必須分層碾壓,密實度不得小于90%。

5、竣工資料為壹式伍套。

九、安全施工:

乙方應嚴格按照國家有關安全施工規范進行施工,采取嚴格有效的安全防護措施,在施