電力設施建設時間保證承諾合同編號：__________合同各方：甲方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________乙方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________第一條項目概況1.1項目名稱：__________1.2項目地點：__________1.3項目規模：__________1.4項目投資估算：__________第二條施工期限2.1乙方應按照雙方簽訂的施工合同約定的工期完成施工。2.2乙方應按照項目進度計劃，合理安排施工人員、設備及材料，確保項目按時完工。2.3乙方應在施工過程中，積極與甲方、設計單位、監理單位等各方溝通，協調解決施工中出現的問題，確保項目進度不受影響。第三條工期延誤3.1乙方如因不可抗力等因素導致工期延誤，應及時向甲方報告，并提供相關證明材料。3.2甲方應在收到乙方報告后，根據實際情況給予合理調整工期。3.3乙方應采取一切措施，盡量減少工期延誤對項目的影響，并承擔因此產生的額外費用。第四條違約責任4.1乙方未按照約定工期完成施工的，應向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________。4.2甲方未按照約定時間支付合同款項的，應向乙方支付滯納金，滯納金計算方式為：__________。4.3雙方的其他違約行為，按照雙方簽訂的施工合同及其補充協議的約定處理。第五條爭議解決5.1雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。5.2雙方應遵守國家相關法律法規，履行合同義務，共同維護合同的履行。第六條其他約定6.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。6.2本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至項目完工之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工合同2.項目進度計劃3.不可抗力證明4.違約金計算公式5.滯納金計算公式6.項目地理位置圖7.項目規模說明書8.投資估算報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定工期完成施工，屬于違約行為。2.甲方未按照約定時間支付合同款項，屬于違約行為。3.乙方未采取措施減少工期延誤對項目的影響，屬于違約行為。4.甲方未履行合同約定的其他義務，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.工期延誤：指施工進度超過合同約定的完成時間。3.違約金：指違約方應支付給對方的一種經濟賠償。4.滯納金：指未按約定時間支付款項的一方應支付給對方的一種經濟賠償。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：乙方應及時報告不可抗力情況，并提供相關證明材料，甲方根據實際情況給予合理調整工期。2.支付款項滯后：甲方應按照合同約定時間支付合同款項，如發生滯后，應支付滯納金，并與乙方協商解決。3.施工過程中出現問題：乙方應積極與甲方、設計單位、監理單位等各方溝通，協調解決施工中出現的問題，確保項目進度不受影響。4.爭議解決：雙方應通過友好協商解決爭議，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。五、所有應用場景：1.電力設施建設項目的投資和開發。2.施工單位與投資