郵政外墻裝飾工程承攬合同第一條合同主體1.1承攬方承攬方：_______（公司名稱）地址：_______（詳細地址）聯系人：_______（姓名）聯系電話：_______（電話號碼）1.2委托方委托方：中國郵政集團公司（以下簡稱“郵政公司”）地址：_______（詳細地址）聯系人：_______（姓名）聯系電話：_______（電話號碼）第二條工程概況2.1工程名稱郵政外墻裝飾工程2.2工程地點_______（工程地點）2.3工程內容承攬方需按照郵政公司的要求，對郵政外墻進行裝飾設計及施工，包括但不僅限于外墻涂料、墻體裝飾、夜景照明等。具體工程內容以雙方簽訂的《工程量清單》為準。第三條合同價格3.1合同總價本合同總價為中國郵政集團公司向承攬方支付的郵政外墻裝飾工程費用，共計人民幣_______元（大寫：____________________________元整）。3.2支付方式（1）合同簽訂后五個工作日內，郵政公司支付承攬方合同總價的30%；（2）工程進度達到50%時，郵政公司支付承攬方合同總價的30%；（3）工程驗收合格后，郵政公司支付承攬方合同總價的40%。第四條工程期限4.1工程啟動日期本合同工程啟動日期為_______年_______月_______日。4.2工程竣工日期承攬方應保證工程在_______年_______月_______日前竣工。4.3工期延誤如承攬方原因導致工程延期，應按照逾期天數向郵政公司支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價×0.5%×逾期天數。第五條工程質量5.1質量標準承攬方應按照本合同約定的質量標準完成工程，并確保工程質量符合國家相關法律法規及行業標準。5.2質量保證承攬方應自工程驗收合格之日起提供_______年的質保期。質保期內，如工程出現質量問題，承攬方應在接到郵政公司通知后_______個工作日內到達現場進行修復，否則郵政公司有權自行修復，并有權要求承攬方支付修復費用及產生的其他損失。第六條保密條款6.1保密內容雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。保密信息不包括公眾已知的信息或無需保密的信息。6.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第七條違約責任7.1承攬方違約承攬方違反本合同的約定，應承擔違約責任，向郵政公司支付違約金，并賠償給郵政公司造成的損失。7.2郵政公司違約郵政公司違反本合同的約定，應承擔違約責任，向承攬方支付違約金，并賠償給承攬方造成的損失。第八條爭議解決雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1合同的變更和解除任何一方不得單方面變更或解除本合同。如需變更或解除，應經雙方協商一致，并簽訂書面變更協議或解除協議。9.2合同的轉讓未經對方書面同意，任何一方不得將本合同的權利義務全部或部分轉讓給第三方。9.3不可抗力因不可抗力導致本合同無法履行或部分履行，受影響的一方應立即通知對方，并在合理時間內提供相關證明文件。根據不可抗力的影響，雙方可協商決定部分或全部免除責任。第十條合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導第一條合同主體1.1委托方委托方：中國郵政集團公司（以下簡稱“郵政公司”）地址：_______（詳細地址）聯系人：_______（姓名）聯系電話：_______（電話號碼）1.2承攬方承攬方：_______（公司名稱）地址：_______（詳細地址）聯系人：_______（姓名）聯系電話：_______（電話號碼）1.3第三方監督方第三方監督方：_______（公司名稱）地址：_______（詳細地址）聯系人：_______（姓名）聯系電話：_______（電話號碼）第二條工程概況2.1工程名稱郵政外墻裝飾工程2.2工程地點_______（工程地點）2.3工程內容承攬方需按照郵政公司的要求，對郵政外墻進行裝飾設計及施工，包括但不僅限于外墻涂料、墻體裝飾、夜景照明等。具體工程內容以雙方簽訂的《工程量清單》為準。第三條合同價格3.1合同總價本合同總價為中國郵政集團公司向承攬方支付的郵政外墻裝飾工程費用，共計人民幣_______元（大寫：____________________________元整）。3.2支付方式（1）合同簽訂后五個工作日內，郵政公司支付承攬方合同總價的30%；（2）工程進度達到50%時，郵政公司支付承攬方合同總價的30%；（3）工程驗收合格后，郵政公司支付承攬方合同總價的40%。第四條工程期限4.1工程啟動日期本合同工程啟動日期為_______年_______月_______日。4.2工程竣工日期承攬方應保證工程在_______年_______月_______日前竣工。4.3工期延誤如承攬方原因導致工程延期，應按照逾期天數向郵政公司支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價×0.5%×逾期天數。第五條工程質量5.1質量標準承攬方應按照本合同約定的質量標準完成工程，并確保工程質量符合國家相關法律法規及行業標準。5.2質量保證承攬方應自工程驗收合格之日起提供_______年的質保期。質保期內，如工程出現質量問題，承攬方應在接到郵政公司通知后_______個工作日內到達現場進行修復，否則郵政公司有權自行修復，并有權要求承攬方支付修復費用及產生的其他損失。第六條甲方權益保障6.1甲方權利（1）郵政公司有權對承攬方的施工過程進行監督，確保工程質量、安全及進度符合合同約定。（2）郵政公司有權要求承攬方提供工程進度報告及質量檢測報告。（3）郵政公司有權在合同約定的付款節點前，根據工程進度和質量情況暫停支付相應款項。（4）郵政公司有權在合同履行過程中，對工程方案、設計及施工內容進行調整，并要求承攬方按照調整后的方案執行。（5）郵政公司有權在合同履行過程中，對第三方監督方的工作進行評價和監督。6.2甲方利益保障（1）承攬方應保證工程質量，確保郵政公司的外墻裝飾效果達到預期目標。（2）第三方監督方應獨立公正地履行監督職責，確保工程質量和進度符合合同約定。（3）承攬方在質保期內應負責免費維修或更換工程中出現的質量問題部分。第七條乙方的義務與限制7.1乙方的義務（1）承攬方應按照合同約定，完成工程的設計和施工。（2）承攬方應遵守國家法律法規，確保工程安全，防止安全事故的發生。（3）承攬方應按照合同約定的時間節點完成工程，確保工程進度。（4）承攬方應接受郵政公司和第三方監督方的監督和管理。7.2乙方的限制（1）承攬方不得將合同項下的任何權利和義務轉讓給第三方，除非得到郵政公司的書面同意。（2）承攬方不得未經郵政公司同意，將工程分包給其他單位或個人。（3）承攬方在合同履行過程中，不得以任何方式侵犯郵政公司的知識產權。（4）承攬方在合同期間內，應遵守合同保密條款，不得泄露郵政公司的商業秘密。第八條第三方監督方的職責8.1第三方監督方的義務第三方監督方應獨立、公正地履行監督職責，確保工程質量和進度符合合同約定。第三方監督方應對承攬方的施工過程進行全面監督，包括但不限于施工方案的合理性、施工進度的合規性、工程質量的符合性以及安全生產的規范性。8.2第三方監督方的權利第三方監督方有權對承攬方的施工過程進行現場檢查，要求承攬方提供相關工程資料和報告。第三方監督方在發現承攬方有違反合同行為時，有權要求承攬方立即整改，并在必要時向郵政公司報告。第九條違約責任9.1承攬方的違約如承攬方違反合同約定，未能按時完成工程或工程質量不符合要求，應向郵政公司支付違約金，并賠償給郵政公司造成的損失。9.2郵政公司的違約如郵政公司違反合同約定，未能按時支付合同款項，應向承攬方支付違約金，并賠償給承攬方造成的損失。9.3第三方監督方的違約如第三方監督方未能履行監督職責，導致工程質量或進度不符合合同約定，應向郵政公司承擔責任，并賠償造成的損失。第十條爭議解決雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效、變更和解除本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。任何一方不得單方面變更或解除本合同。如需變更或解除，應經雙方協商一致，并簽訂書面變更協議或解除協議。第十二條不可抗力因不可抗力導致本合同無法履行或部分履行，受影響的一方應立即通知對方，并在合理時間內提供相關證明文件。根據不可抗力的影響，雙方可協商決定部分或全部免除責任。第十三條第三方介入的意義和目的第三方監督方的介入旨在確保工程質量和進度的獨立監督，保障甲方郵政公司的利益不受損害，同時也為承攬方提供了一個公平、公