【附件版】建設工程施工合同補充協議-PAGE【附件版】建設工程施工合同補充協議-PAGE【附件版】建設工程施工合同補充協議建設工程施工合同補充協議名稱：____________________地質：____________________名稱：____________________地質：____________________一、合同價格調整（1）設計變更：如甲方要求對原合同范圍內的工程設計進行變更，乙方應根據變更后的設計圖紙重新編制施工方案，并向甲方提交變更報價。甲方應在收到乙方提交的變更報價后______個工作日內進行審核，如甲方同意乙方的變更報價，雙方簽訂補充協議，調整合同價格。（2）工程量增加：如甲方要求增加原合同范圍內的工程量，乙方應根據增加的工程量向甲方提交增加工程量的報價。甲方應在收到乙方提交的增加工程量報價后______個工作日內進行審核，如甲方同意乙方的增加工程量報價，雙方簽訂補充協議，調整合同價格。二、工期調整2.1如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因導致工期延誤，乙方應在工期延誤發生后的______個工作日內向甲方提出書面報告，并提供相關證明材料。甲方應在收到乙方報告后的______個工作日內進行審核，如甲方同意乙方提出的工期調整，雙方簽訂補充協議，調整合同工期。三、質量標準3.1乙方應按照原合同約定的質量標準進行施工，如因甲方原因導致乙方無法按照約定的質量標準完成施工，甲方應在問題發生后的______個工作日內向乙方提出書面要求，乙方應在收到甲方要求后的______個工作日內采取措施予以整改。如乙方未能在規定時間內整改完畢，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。四、違約責任4.1雙方應嚴格按照本協議的約定履行各自的權利和義務，如一方違反本協議的約定，另一方有權要求違約方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。五、爭議解決5.1雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。六、其他條款6.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。6.2本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，并與原合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：______________乙方代表（簽字）：______________簽訂日期：____________________建設工程施工合同補充協議的應用場合及注意事項一、應用場合及注意事項1.設計變更應用場合：當甲方對原合同范圍內的工程設計進行變更時，如改變房間布局、增加功能區域等。注意事項：乙方在收到設計變更通知后，應及時評估變更對工程量和成本的影響，并與甲方協商調整合同價格。同時，乙方應確保施工進度不受設計變更的影響。2.工程量增加應用場合：當甲方要求增加原合同范圍內的工程量，如增加建筑面積、增加裝修材料等。注意事項：乙方在收到工程量增加通知后，應及時評估增加工程量對工程成本的影響，并與甲方協商調整合同價格。同時，乙方應合理安排施工計劃，確保工期不受影響。3.工期調整應用場合：因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因導致工期延誤時，如自然災害、甲方變更需求等。注意事項：乙方在發生工期延誤時，應及時向甲方提出書面報告，并提供相關證明材料。雙方應共同協商，根據實際情況調整合同工期，并簽訂補充協議。4.質量標準調整應用場合：當甲方原因導致乙方無法按照約定的質量標準完成施工，如甲方提供的材料不合格、甲方變更需求等。注意事項：乙方在發現質量問題時，應及時與甲方溝通，并提出整改方案。雙方應共同協商，根據實際情況調整質量標準，并簽訂補充協議。5.違約責任應用場合：當一方違反本協議的約定，如乙方未按時完成施工、甲方未按時支付工程款等。注意事項：雙方應嚴格按照本協議的約定履行各自的權利和義務。如發生違約行為，另一方有權要求違約方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。二、實際操作過程中的相關問題及解決辦法1.問題：合同價格調整過程中，雙方對報價存在分歧。解決辦法：雙方應充分溝通，共同協商，以實事求是的原則進行價格調整。如協商不成，可尋求第三方專業機構進行評估和調解。2.問題：工期延誤導致雙方產生糾紛。解決辦法：雙方應共同分析工期延誤的原因，并采取相應的措施予以解決。如因不可抗力等原因導致工期延誤，雙方應簽訂補充協議，調整合同工期。3.問題：質量標準調整過程中，雙方對質量要求存在分歧。解決辦法：雙方應充分溝通，共同協商，以保障工程質量和滿足甲方需求為原則進行調整。如協商不成，可尋求第三方專業機構進行評估和調解。4.問題：一方違反合同約定，導致雙方產生糾紛。解決辦法：雙方應嚴格按照合同的約定履行各自的權利和義務。如發生違約行為，另一方有權要求違約方承擔違約責任。如雙方無法自行解決糾紛，可通過法律途徑解決。三、原始合同所需的詳細附件1.工程施工圖紙：包括平面圖、立面圖、剖面圖等，用于指導施工過程中的具體操作。2.工程量清單：詳細列出工程項目的工程量，用于計算工程成本和調整合同價格。3.工程進度計劃：明確施工過程中的各個階段和完成時間，用于監控施工進度和調整工期。4.質量驗收標準：明確工程質量的要求和驗收標準，用于確保工程質量符合約定。5.材料設備清單：詳細列出施工過程中所需的主要材料和設備，用于采購和施工。6.變更報價單：用于記錄設計變更或工程量增加后的報價情況，用于調整合同價格。7.工程簽證單：用于記錄施工過程中的重要事項和變更情況，作為合同執行的依據。施工合同補充協議，重要事項要牢記，設計變更要協商，價格調整要合理。工程量增加要評估，報價調整要及時，工期延誤要報告，證明材料要提供。質量標準要遵守，甲方要求要滿足，違約責任要承擔，損失賠償要支付。糾紛解決要友好，訴訟途徑要慎用，合同附件要齊全，施工過程要順利。雙方合作要誠信，合同條款要履行，補充協議要簽訂，合法權益要保障。