PAGEPAGE1工程施工合同范本及工程監理費用約定甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承擔工程監理及施工的事宜，經友好協商，達成如下合同條款：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程規模：__________1.5工程期限：自____年__月__日至____年__月__日。二、工程監理費用2.1監理費用的計算方式為：按工程合同價款的____%計算。2.2監理費用的支付方式為：在本合同簽訂后____個工作日內，甲方向乙方支付監理費用的____%作為預付款；剩余監理費用按工程進度支付，每次支付監理費用的____%，直至工程竣工。2.3監理費用的發票由乙方提供，稅率為____%。三、工程施工3.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術規范及施工方案進行施工。3.2乙方應保證施工質量，按照國家相關標準、規范進行施工，并接受甲方的監督和檢查。3.3乙方應按照合同約定的工期完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。四、工程變更4.1在施工過程中，如甲方要求對工程進行變更，應書面通知乙方，乙方應按照甲方的要求進行變更。4.2工程變更導致的工程量增加或減少，應按照合同約定的計價方式進行結算。五、工程驗收5.1工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工報告，甲方應在收到報告后____個工作日內組織驗收。5.2驗收合格后，甲方向乙方支付剩余的監理費用和工程款項。六、違約責任6.1如乙方未能按照合同約定的工期完成施工，每延誤一天，應向甲方支付合同價款的____%作為違約金。6.2如乙方施工質量不符合國家相關標準、規范，甲方有權要求乙方返工，直至符合要求，由此產生的費用由乙方承擔。七、爭議解決7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：____年__月__日簽訂日期：____年__月__日請注意，以上合同范本僅供參考，具體合同內容需根據實際情況進行調整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業律師意見，以確保合同的合法性和有效性。2024帶目錄帶附件詳細版-工程施工合同范本及工程監理費用約定目錄一、合同雙方二、工程概況三、工程監理費用四、工程施工五、工程變更六、工程驗收七、違約責任八、爭議解決九、其他約定十、附件一、合同雙方甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________二、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程內容：__________4.工程規模：__________5.工程期限：自____年__月__日至____年__月__日。三、工程監理費用1.監理費用的計算方式為：按工程合同價款的____%計算。2.監理費用的支付方式為：在本合同簽訂后____個工作日內，甲方向乙方支付監理費用的____%作為預付款；剩余監理費用按工程進度支付，每次支付監理費用的____%，直至工程竣工。3.監理費用的發票由乙方提供，稅率為____%。四、工程施工1.乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術規范及施工方案進行施工。2.乙方應保證施工質量，按照國家相關標準、規范進行施工，并接受甲方的監督和檢查。3.乙方應按照合同約定的工期完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。五、工程變更1.在施工過程中，如甲方要求對工程進行變更，應書面通知乙方，乙方應按照甲方的要求進行變更。2.工程變更導致的工程量增加或減少，應按照合同約定的計價方式進行結算。六、工程驗收1.工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工報告，甲方應在收到報告后____個工作日內組織驗收。2.驗收合格后，甲方向乙方支付剩余的監理費用和工程款項。七、違約責任1.如乙方未能按照合同約定的工期完成施工，每延誤一天，應向甲方支付合同價款的____%作為違約金。2.如乙方施工質量不符合國家相關標準、規范，甲方有權要求乙方返工，直至符合要求，由此產生的費用由乙方承擔。八、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：____年__月__日簽訂日期：____年__月__日十、附件附件1：施工圖紙附件2：技術規范附件3：施工方案請注意，以上合同范本僅供參考，具體合同內容需根據實際情況進行調整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業律師意見，以確保合同的合法性和有效性。附件列表：1.施工圖紙2.技術規范3.施工方案涉及的法律名詞及解釋：1.合同法：指中華人民共和國合同法，規定了合同的訂立、履行、變更、解除以及違約責任等方面的法律制度。2.建筑法：指中華人民共和國建筑法，規定了建筑工程的勘察、設計、施工、監理等方面的法律制度。3.爭議解決：指在合同履行過程中，雙方因合同條款或工程質量等問題產生的爭議，通過友好協商或法律途徑解決的過程。實際執行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：乙方應按照合同約定的工期完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。為避免工期延誤，乙方應制定合理的施工計劃，并嚴格按照計劃執行。2.施工質量不符合要求：乙方應保證施工質量，按照國家相關標準、規范進行施工。甲方有權要求乙方返工，直至符合要求。為避免質量問題，乙方應加強施工過程中的質量控制和檢查。3.工程變更：在施工過程中，如甲方要求對工程進行變更，應書面通知乙方，乙方應按照甲方的要求進行變更。工程變更導致的工程量增加或減少，應按照合同約定的計價方式進行結算。為避免糾紛，雙方應明確變更的具體內容和計價方式。適用的所有場景：以上合同適用于以下場景：1.建筑工程施工：包括房屋建筑、市政工程、道路橋梁等建筑工程的施工。2.工程監理：建筑工程施工過程中的質