常用的承攬的合同樣式合集3篇_第1頁
常用的承攬的合同樣式合集3篇_第2頁
常用的承攬的合同樣式合集3篇_第3頁
常用的承攬的合同樣式合集3篇_第4頁
常用的承攬的合同樣式合集3篇_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

常用的承攬的合同樣式(第一篇)此文檔協議是通用版本,可以直接使用,符號*表示空白。發包方:****(以下簡稱甲方)承包方:****(以下簡稱乙方)依據《**》、《XX建筑法》及其他有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循公平自愿、公正和誠懇信用原則,就****工程勞務作業承包事項協商全都,簽訂本勞務作業承包合同,雙方共同遵照執行。一、工程概況:***********工程名稱:***********2、工程地點:**********承包方式:*************承包范圍及內容:二、工程工期本工程的工期從****年****月****日至****年****月****日,總日歷天數***天。2、乙方應無條件執行甲方的進度方案支配(包括新調整的進度方案)。因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行支配好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應擔當賠償責任。三、承包價款及支付方式承包價款按建筑面積每平方米****元計算,總承包價款暫定為****元。(2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。支付方式:甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款,詳細支付日期及數額由甲方確定,工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的**%,剩余***%的工程款作為乙方的質保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。四、工程質量標準及驗收乙方所承包工程范圍內的工程質量必需達到五、材料供應及質量要求應由甲方所供應的材料,甲方需按進度要求保質保量供應,但乙方需提前五日供應所需材料的明細及進場時間方案,否則由此造成的損失由乙方擔當。六、雙方責任和權利(一)甲方的責任和權利甲方負責準時供應所需施工圖紙、技術資料、技術交底、平安交底等。2、甲方負責必需保證整個工程所需用的各種材料。甲方對承包工作質量、工程進度、平安生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、平安生產達不到標準,甲方有要求乙方擔當違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。乙方固定技術力氣達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本合同,并要求乙方隨時退場。乙方不聽從項目部工作支配、施工管理,平安文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求,甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸,由甲方無償供應給乙方使用。乙方對甲方供應的機具應妥當保管使用,并辦理領用簽證手續,若丟失損壞,均由乙方照價賠償。(二)乙方責任和權利遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度,做好平安、文明施工、環境和職業健康平安、**等工作。2、嚴格根據設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計細心組織施工,確保工程質量達到商定的標準,對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;依據業主或甲方的方案要求(包括調整后的方案),合理組織,科學支配作業方案,投入足夠的人力、物力、保證工期;擔當由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。乙方的技術工人必需按國家規定持上崗,技工必需有職業技能操作證,特別工種必需有特種作業操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。聽從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、平安生產、文明施工、環境愛護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用狀況及其操作人員的有效證件、持證上崗狀況。做好施工場地四周建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品愛護工作。因乙方責任發生損壞,應自行擔當由此引起的一切經濟損失及各種罰款。6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥當保管、合理使用甲方供應或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會**并按合同所商定的條款支付務工人員工資及相關待遇,消失勞務糾紛、工傷及勞動平安事故等均由乙方自行擔當責任,甲方不擔當任何責任。8、為其施工人配備必要的**和平安防護用品(如平安帽、平安帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。9、在甲方未能按時拔付工程款的狀況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。10、乙方因違章操作,違章指揮造成質量事故,必需返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。七、違約責任:本協議一經簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價5%的違約金。2、乙方應未按本合同商定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的**%向甲方支付違約金。乙方應嚴格根據合同商定的平安質量標準施工,如因質量未能達到驗收標準的,乙方按承包的總面積****每平米***元向甲方擔當違約責任。如因質量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應擔當賠償責任。乙方對施工預料應實行措施準時清底回收利用,不得鋪張,否則乙方應按以上材料款的***%向甲方擔當違約責任。由于甲方緣由導致乙方無法再進行施工,乙方有權要求甲方賠償損失,結算清所完成的工程費用,并退還保證金,要求退場終止合同。6、、因甲方材料不到位、資金不到位等緣由給承包方造成經濟損失的,由甲方擔當相應的賠償責任。八、爭議的解決方式:甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議,可自行協商解決,協商不成的,可向該工程所在地****法院提起訴訟。九、合同的效力本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效,至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議,與本合同具有同等法律效力。十一、本合同一式兩份,甲方、乙方各執一份。甲方(簽字/蓋章):*************代表人:**************身份證號:****************聯系方式:**************乙方:*****(簽字/蓋章):***********代表人:***********身份證號:***************聯系方式:**********簽訂日期:*年****月****日常用的承攬的合同樣式(第二篇)常用的承攬合同樣式摘要:本合同是由以下雇主(以下簡稱“委托方”)與以下承包商(以下簡稱“承攬方”)之間就特定工程、項目或服務的承攬事宜達成的協議(以下簡稱“本項目”)。本合同涵蓋了雙方在本項目中的權利和義務,并規定了相關條款和條件。使用本合同前,雙方應仔細閱讀,并確保理解并同意其中的內容。一、合同主要條款:1.承攬事項:具體列明委托方委托承攬方進行的工程、項目或服務的任務、范圍和要求等。2.合同期限:規定承攬工作的開始和結束時間,以及任何可能的延期情況及解決方式。3.報酬和支付方式:約定委托方向承攬方提供的報酬數額和支付方式,以及支付進度及相關約定。4.質量保證:明確規定承攬方對工程、項目或服務質量的保證義務和相關責任。5.保密條款:就雙方在本項目中所涉及的商業機密和敏感信息的保密義務進行界定和約定。6.違約責任:規定雙方在履行過程中存在的違約情況和相應的違約責任處理方式。二、合同簽署:委托方:______________簽署日期:______________承攬方:______________簽署日期:______________附注:本合同使用的是常用的承攬合同樣式,具有一定的通用性。根據實際情況,雙方可隨時修改并簽署補充協議。在使用本合同前,請確保根據法律規定進行相應的法律咨詢和審查。標題:常用的承攬合同樣式(第二篇):在排版合同時,請遵循以下要求:-采用合適的字體、字號和行距,確保合同內容清晰易讀。-使用標題和段落,將合同內容劃分為各個章節,以便于讀者理解。-在合同文件中留有適當的空白,以方便雙方在合同上簽署并附注相關信息。以上僅為合同范文之一,具體合同內容和流程需根據實際情況進行調整和填寫。常用的承攬的合同樣式(第三篇)合同標題:常用承攬合同樣式注意事項合同范文甲方:(委托方名稱)地址:聯系電話:乙方:(承攬方名稱)地址:聯系電話:鑒于甲方有特定需要,乙方愿意接受委托,并作為承攬方,雙方達成以下承攬合同:第一條合同目的本合同旨在明確雙方的權利義務,確保承攬任務的順利進行。第二條承攬內容1.甲方委托乙方進行如下工作(任務描述):a.(具體工作1)b.(具體工作2)c.(具體工作3)2.承攬工作的時間、地點、工作規范等細節應在雙方共同確認后明確。第三條合同期限本合同生效日期為(具體日期),合同期限為(具體期限)。期滿后,如雙方有需求,可通過書面協商延長合同期限。第四條付款方式1.甲方應按照以下方式向乙方支付報酬:a.報酬總額:(具體金額)b.支付方式:(具體支付方式)c.支付時間:(具體支付時間)2.如產生額外費用,乙方應提前征得甲方同意,并在項目完工后提供詳細的費用清單。第五條保密條款1.雙方應對合作期間獲悉的涉及對方商業秘密的信息予以保密;2.未經對方書面同意,任何一方不得披露、使用對方的商業秘密。第六條違約責任1.如乙方未按照本合同的約定完成工作或違反本合同的其他規定,甲方有權解除合同,并要求乙方承擔賠償責任;2.如甲方未按照本合同的約定支付報酬,乙方有權解除合同,并要求甲方承擔賠償責任。第七條爭議解決雙方因本合同的解釋或履行發生爭

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論