消防工程包工包料施工合同消防工程包工包料施工合同發包方(甲方)：_____________承包方(乙方)：_____________根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消防法》等有關法律法規的規定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。一、工程概況1、工程名稱：_____________2、工程地點：_____________3、工程地點：_____________4、承包方式：_____________二、工程承包方式包工包料，采用總價包干的承包方式，乙方的預算書是組成合同的一部分，合同價款經雙方確認后，預算范圍內所含工程內容一次包死，結算時不予以調整，預算范圍以外的洽商變更另行單獨結算。三、工程工期1、本合同工期為____日，自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知后____日內進場施工。2、在施工過程中，如遇下列情況，工期相應順延：(1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的；(2)因甲方不能按期提供施工圖，材料、設備的；所供材料、設備不符合施工需要的；所供材料、設備在驗收時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度的；(3)因甲方未具備進場條件，不能提供施工場地、水、電源，場地道路未能暢通，障礙物未能清除等，影響進場施工的；(4)在施工中如因連續間歇性停水、停電影響正常施工的；(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成，影響本工程進度的；(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收，甲方沒有按時驗收的；(7)甲方未按約定支付工程款的。四、工程價款1、工程價款為：(大寫)__________________，(小寫)__________________。2、在合同履行中出現下列情況時，應調整本工程的工程價款：(1)經批準的設計變更；(2)非乙方原因造成的現場施工與圖紙不符，需增加工程量。3、工程結算價格調整計算方法：上述引起的任何洽商增減，在洽商簽訂時雙方確定金額，最終工程結算為固定合同價洽商金額，不再另行結算。4、工程結算價格需第三方審計機構完成的：乙方施工完畢后____日內，乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料，甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料后，應在3個月內組織第三方審計機構給予確認，延期視為認可乙方所報結算金額。發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。五、材料設備供應1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現場；產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意后，由乙方購買供應到施工現場(甲方提供的材料設備除外)。2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件，并嚴格按照國家有關部門的規定及要求進行檢驗，并須符合國家規定的安全和質量標準。3、施工中，由于甲方原因導致工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方給予乙方適當的補償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。4、材料設備采用投標文件承諾采用的品牌或同類產品(采用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。六、工程質量1、甲方應在乙方進場前____日，向乙方提供施工圖紙和施工說明____套，并向乙方進行技術交底。2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計劃、進度計劃等組織施工，上述約定的事項變更的，雙方均以書面形式通知對方。3、涉及隱蔽或單項工程的，在工程隱蔽或單項工程竣工前____日，乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格，甲方應在驗收記錄上簽字；驗收不合格的，乙方應整改后重新驗收。甲方不能按時進行驗收，應在驗收前____日以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過____日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字，乙方可自行組織驗收，甲方應承認驗收記錄。4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。5、本工程使用的消防產品必須符合國家規定。七、工程驗收1、工程完工后，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知____日內組織自行驗收，并在驗收后14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后5天內不組織驗收，或驗收后14天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。2、自行驗收合格后，雙方辦理工程移交手續。3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。八、工程價款的支付方式1、合同簽定后，預付工程總價的_______%，計b：_______元；2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證后一周內，付工程總價的60%，計b：_______元。九、維修責任乙方負責保修期限為________年，自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知后24小時內到達現場并及時處理。如非乙方原因造成的質量問題，不屬于乙方保修范圍，如需乙方維修，甲方需支付給乙方相應的費用。十、違約責任1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期____日，乙方支付甲方本工程價款1的違約金，最高不超過合同價款的3%。2、由于甲方原因導致延期開工或中途停工的，甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方后續進場施工的，甲方承擔后續進場費用。3、如甲方未按合同約定付款的，每延誤____日，按工程價款的1向乙方支付違約金。4、由于乙方原因，本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案后抽查不合格的，乙方應返工，返工費用由乙方承擔。5、工程完工后，甲方應在3個月內組織驗收，甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。十一、爭議解決1、本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件。2、雙方在合同執行期內如有爭議，應由雙方友好協商解決，如協商無效任何一方均可向___________地人民法院提起訴訟。甲方(公章)：________________簽約代表：________________簽約時