2023建筑裝飾工程施工合同甲種正規版_第1頁
2023建筑裝飾工程施工合同甲種正規版_第2頁
2023建筑裝飾工程施工合同甲種正規版_第3頁
2023建筑裝飾工程施工合同甲種正規版_第4頁
2023建筑裝飾工程施工合同甲種正規版_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

建筑裝飾工程施工合同(甲種)1.合同雙方甲方：【甲方名稱】乙方：【乙方名稱】雙方經協商一致，根據有關法律法規，簽訂本施工合同。2.工程概況2.1工程名稱：【工程名稱】2.2工程地點：【工程地點】2.3工程范圍：【工程范圍】2.4工程開工日期：【工程開工日期】2.5工程完工日期：【工程完工日期】2.6工程造價：【合同總價】，人民幣【金額】元整。3.付款方式3.1甲方按方式支付工程款項：預付款：合同簽訂后的【天數】天內，支付工程款項的【百分比】%，人民幣【金額】元整。進度款：工程完成進度達到【百分之一】時，支付工程款項的【百分比】%，人民幣【金額】元整。竣工驗收合格后，支付工程款項的【百分比】%，人民幣【金額】元整。3.2乙方應在甲方支付款項后【天數】天內提供相關發票和合法稅務登記證明。4.工期4.1工程應完成的期限為【工期】天，自工程開工之日起計算。4.2如因乙方責任導致工期延誤，乙方按照每延誤一天工期扣除合同總價的【百分之一】支付違約金，同時乙方需承擔甲方因工期延誤所產生的合理費用。5.質量和保修5.1乙方保證其提供的施工材料符合國家相關標準，具備合規性。5.2工程完工后，乙方應對工程質量承擔【保修期】天責任。在保修期內，如有任何質量問題需由乙方負責免費修理或更換。5.3如發生由于乙方質量問題而引發的損失或糾紛，乙方應負責處理相關事宜并承擔相應責任。5.4甲方有權對工程質量進行監督、驗收和評定，并有權要求乙方整改和改進不符合合同要求的工程質量。6.風險和補償6.1如因乙方違約或過失導致工程無法按期完成，甲方有權解除合同并要求乙方返還已支付的工程款項，并索要乙方因此產生的合理費用支出。6.2如因不可抗力因素導致工程無法按期完成，雙方應協商解決，并不承擔違約責任。6.3乙方應承擔施工過程中發生的意外事故責任，并及時報告甲方以采取相應措施進行處理。7.爭議解決7.1本合同解釋及履行適用法律。7.2雙方在履行合同過程中發生爭議，應通過友好協商解決。若協商不成，任何一方均有權向人民法院起訴。8.合同變更8.1除非得到雙方書面一致同意，本合同不得隨意變更。8.2如發生合同變更，雙方應及時與合同變更后的內容進行書面確認，并按照變更后的合同執行。9.合同終止9.1合同達到完工日期后，經驗收合格并支付全部工程款項后，本合同自動終止。9.2在合同終止后，雙方應及時結清尚未結清的款項，并進行最終結

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論