1/1住建部施工合同（匯總6篇）

住建部施工合同第1篇上訴人：_________________名稱：_____________

住所：________________

電話：______________

法定代表人：_________________名稱：________________

職務：______________

委托代理人：_________________姓名：_____________

性別：_____________

年齡：______________

民族：_________________

職務：_________________

工作單位：______________

住所：________________

電話：______________

上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現提出上訴。

上訴理由及請求：________________

(上訴理由應全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的不當或錯誤，提出所根據的事實和理由，包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)

此致

___________人民法院

上訴人：______________(蓋章)

法定代表人：______________(簽章)

__________年_____月_____日

住建部施工合同第2篇發包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

為了更好地保護校園建設，經學校研究決定，甲乙雙方本著平等自愿的原則，乙方愿意承擔我鎮學校堡坎及操場平整修建工程，經雙方共同協商，達成以下協議，共同遵照執行：

一、工程地點：

1、我鎮學生宿舍正對面操場。

2、我鎮廁所至學生宿舍后。

二、乙方承包施工內容：

1、乙方愿意承包我鎮操場平整工程，平整價格按32元方計算(含開挖土方、開挖石方、轉運土方、轉運石方費用及稅費)，開挖長50米左右、寬12米左右、深1米左右，其中開挖出的石方屬于學校所有，開挖出的方量按實際挖出的坑長、寬、高計算。

2、乙方愿意承包我鎮廁所至學生宿舍后堡坎修建工程，施工過程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元方計算，施工價格按218元元計算(含材質費、運費、勞務費及稅費等費用)，其余部分所有材質由乙方提供，價格按268元方計算(同樣含材質費、運費、勞務費及稅費等費用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量計算。

三、質量要求：

1、操場平整乙方平整的操場除按長、寬、深平整外，平整完后操場無大坑小洼，平整后的操場中無剩余的土方，石方堆積，經甲方驗收合格為準。

2、堡坎修建乙方進行堡坎修建時，按平均寬度0.8米修建，堡坎長度、高度按實際修建進行測量計算，修建時使用毛石加細砂混凝土澆灌填縫，且砂漿標號足，滿漿滿灌，經甲方驗收合格為準。

四、矛盾糾紛：

1、甲方負責提供外運土方、石方地點，若堆放時發生矛盾，一切矛盾由甲方負責，乙方概不負責。

2、甲方負責處理好修建堡坎時的地界，若乙方施工與老百姓發生地界糾紛，乙方概不負責。

3、乙方注意文明施工，若在施工過程中乙方有影響老百姓利益問題，與老百姓發生糾紛，乙方自行處理，甲方概不負責。

五、工程造價：

以上所有工程造價按實際丈量計算。

六、竣工時間：

________年____月____日。

七、付款方式：

乙方工程完工后，經甲乙雙方驗收合格后，乙方出具正規稅務發票，甲方到會計核算中心報賬后，一次性支付給乙方。

八、安全施工：

乙方在組織施工過程中，應注意施工安全，杜絕安全事故的發生，則出現的一切安全安全事故，造成的人員傷亡，帶來的經濟損失及刑事民事責任由乙方負責。

九、違約責任：

甲乙雙方若有違約，雙方共同協商妥善解決，若爭執不下，按照相關法律程序進行解決。

十、其它：

1、本合同未盡事宜由甲乙雙方共同協商解決。

2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

住建部施工合同第3篇甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。

一、工程名稱：

二、承包方式

三、工程承包內容

四、合同價款

五、付款方式

六、總工期要求個工作日。

七、甲方責任

1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。

2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。

八、乙方責任

1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。

2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。

九、工程質量、安全及保修

1.乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。

3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修一年。

十、爭議及解決辦法

未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：

第一種解決方式：雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁；第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方：乙方：

代表:代表：

年月日

住建部施工合同第4篇委托方（甲方）：_____________

代表人：_____________

設計方（乙方）：_____________

設計證書等級：_____________

根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關相關法律、法規的規定，為明確雙方在本合同中的權益，本著平等、互惠的原則雙方就__________________工程的設計進行協商，結合本工程的具體情況，特簽訂如下協議，供雙方遵照執行。

第一條、工程概況

1、工程地點：_____________

2、設計范圍：_____________

3、承包方式：_____________

4、設計期限：以甲方交付定金時開始計算設計期限，計劃于：______年______月______日開工，______年______月______日完成。

第二條、甲方工作

1、合同簽訂時，甲方應向乙方提交設計前基礎資料，并保證交付資料的合法性和完整性。

2、按照合同的規定，甲方的設計要求不得與法律相違背。

3、甲方應按期支付設計費，不得無故拖欠。

4、工程開工前______天，甲方應組織施工隊、乙方進行設計和技術的交底。

5、工程竣工時，應通知乙方參加驗收。

第三條、乙方工作

1、嚴格按照國家、行業的強制性規定設計，并對甲方的設計意見進行修改。

2、根據合同規定的時間提交設計圖紙。

3、若因甲方或者建設單位的原因導致圖紙需要修改，則乙方應當負責，且不加收設計費。

第四條、設計變更

1、合同履行期間，甲方提出設計進行大規模修改的，甲方應增加設計費，工期順延。

2、因其他原因設計如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

風險提示：保密、知識產權

發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術等的知識產權；不得要求設計人違反國家有關標準進行設計；未經設計人同意，發包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，并給設計人以補償；

另外，設計人也應當保護發包人的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。

第五條、保密條款

本合同涉及的所有文件均屬保密信息，任何一方不得向第三方披露，若因乙方的泄密導致另一方受到損失，責任方均應賠償。

風險提示：設計費

合同當事人在確定設計費時，應遵循以下原則：

首先，設計合同或相關文件中雙方對設計費率予以確認的，應尊重雙方當事人的選擇。工程設計收費標準及相關統一定額并非強制性規范，而是發包人與設計人之間協商約；

其次，在不能證明設計合同或相關文件中雙方就設計費率達成一致的情況下，可以根據《工程設計收費標準》確定設計費，避免因無約定或者約定不明的情況下造成不必要糾紛。

第六條、設計費支付方式

風險提示：定金

定金兼有成約定金和解約定金的性質，如果當事人雙方同意對定金額度進行修改，該數額不能超過總設計費的20%，超過20%的部分只能作為預付款，而不具有定金的效力。當事人不完全履行合同時，可按比例適用定金罰則。

在發包人或設計人履行部分合同義務后要求解除合同的，應當按照未履行部分所占約定內容的比例，適用定金罰則。只不過在實踐中，當事人往往沒有注意到這一點，在仲裁或訴訟時也就未提出相應的請求，造成自己的權利未得到全面保護，如果您對這部分還有疑問，您也可以在簽合同之前咨詢專業的律師。

1、簽訂合同之時，甲方先支付設計費的_______%，作為定金。

2、乙方完成設計草圖，經甲方審核后，支付_______%的設計費。

3、乙方提交效果圖，經甲方審核后，支付_______%的設計費。

4、乙方提交全部施工設計圖時，經甲方審核后，支付余下設計費。

第七條、違約責任

風險提示：賠償金的確定

由當事人協商確定賠償金金額，實踐中相當一部分合同回避了關于賠償金的約定，或空白、或劃去、或直接刪去關于賠償金的規定。

如果發包人和設計人在合同中事先約定了損害賠償金的計算方法，應當按約定支付賠償金。賠償金的計算方法為實際損失的一定比例，值得注意的是，在約定的賠償金不過分高于實際損失時，法律應當首先尊重當事人雙方的意思自治，承認雙方約定的正當性。

若當事人約定的賠償金遠遠高于實際損失，基于公平原則，法律應予以必要干涉。因此，當事人在約定賠償金時，應充分考慮設計文件錯誤給發包人造成的損失，慎重填寫賠償金金額。

1、合同當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

2、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

3、甲方超過_______天未支付設計費的，乙方有權中止履行合同，工期順延。

4、由于乙方設計的原因，工程質量達不到國家質量標準的，乙方應負責修改，因此給甲方造成的損失，乙方應予以賠償。

第八條、爭議解決

因合同履行雙方發生爭議，協商解決不成時，雙方均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院提起訴訟。

第九條、附則

1、本合同經雙方簽字后生效，雙方義務履行完畢后失效。

2、本合同一式_______份，甲、乙方雙方各執_______份，并交_______份到工程所在地建設主管部門留存。

3、本合同未盡事宜，雙方協商解決，協商一致簽訂的補充協議與本合同具有同等效力。

甲方：_____________

代表人：_____________

聯系方式：_____________

合同簽訂地：_____________

合同履行地：_____________

簽訂時間：_______年_______月_______日

乙方：_____________

負責人：_____________

聯系方式：_____________

合同簽訂地：_____________

合同履行地：_____________

簽訂時間：_______年_______月_______日

住建部施工合同第5篇建設單位（甲方）：_____________

布展施工單位（乙方）：_____________

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本規劃展示館布展工程的相關事宜協調一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：_____________

2、工程地點：_____________

3、承包范圍：_____________

4、建筑面積：約_____________平方米

5、承包方式：_____________

6、工程內容：_____________

布展設計施工一體化：含展廳多媒體設施、展板、圖片的制作、安裝和完善，以及配套工程的安裝，局部吊頂、地面面層的鋪飾，模型制作及配套燈光、流媒體及互動軟件制作、多媒體放映片及設備，LOGO設計表現制作等。

布展項目內容是由乙方所提供的，經甲方認可的設計方案、工程造價清單所示的內容，為本合同簽訂的依據。

合同生效后，乙方在_____________日內完成方案設計優化，報甲方審核。

二、合同工期

1、開工日期：_____________年_____________月_____________日

2、竣工日期：_____________年_____________月_____________日

3、合同工期總日歷天數_____________天。

三、質量標準

布展質量標準：合格

四、合同價款

金額（大寫_____________人民幣）：_____________元整。

（小寫_____________人民幣）￥：_____________元

五、付款方式

1、合同簽訂后七日內應預付項目總款的_____________%。

2、方案優化通過發包人審核、施工人員進場正式開工后一周內，支付合同價款_____________%。

3、內裝飾主體工程過半、隱蔽工程、布線工程初步完工，電子設備進場，待甲方在上海對模型初步驗收合格后進場安裝前，經甲方核對簽認，支付乙方項目總款的_____________%。

4、布展工程竣工驗收達到合格標準后，經甲方核對簽認后_____________日內支付乙方項目總款的_____________%，審計結算后付至合同價款的_____________%。

5、工程余款為項目總款的_____________%，作為工程質量保證金，本工程布展施工含多媒體（虛擬。數字影院）、模型、展板等自竣工驗收之日起，保修期為壹年，投影、液晶電視等設備的保修期以該產品保修期限為準（投影儀燈泡等易耗品除外）。保修期滿后兩周內支付。

六、組成合同的文件

1、本合同協議書；

2、補充協議書；

3、中標通知書；

4、招標文件、投標書及其附件；

5、本合同專用條款；

6、本合同通用條款，通用條款原則采用《建設工程施工合同》（_____________）中《第二部分通用條款》（因本工程內容為布展設計和施工，如發生不能適用于該通用條款的事宜時，甲、乙雙方協商解決）；

7、標準、規范及相關技術文件；

8、施工圖紙；

9、明確雙方權利，義務的記要、協議；

10、工程報價單或預算書；

11、原標書，中標方案投標文件中提及的內容要求雙方有關本工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、甲方工作

1、開工前_____________天向乙方進行現場交底，清除現場影響施工的障礙物，并說明使用注意事項。協助辦理布展施工所涉及的各種申請、批件等手續。

2、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對項目質量、進度進行監督檢查，協助辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

3、甲方有權利在正式開工前就乙方所提供的設計方案、施工圖、工程量清單進行修改和確認，并在合同簽訂一周內向乙方提供符合制作要求的展覽所需圖片及相關資料，經乙方整理設計完善，文字方案需經甲方確認。如因甲方方案確認工作的延誤，不應由乙方承擔責任。

進場前甲方需向乙方提供施工所需的臨水、臨電接口。

4、在施工中如有因甲方的原因所產生的工程量增加、變更等情況，乙方向甲方遞交工程量簽證單，甲方應在回執上簽署姓名和收到時間，自甲方收到之日起二日內應給予認可或有關意見，二日內沒有認可或書面意見，則視為該手續已被認可。

八、乙方工作

1、參加甲方組織的施工圖或做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

2、指派為乙方項目經理，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3、甲方提供給乙方的布展所需的圖片和文字材料，因乙方整理和設計的原因影響工期，責任由乙方承擔，工期不順延，并處以合同價款每日千分之五的罰金。

4、在施工中如有因乙方的原因所產生的工程量增加、變更等情況，由乙方承擔費用。

5、嚴格執行施工規范、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。

6、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

7、承擔施工安全保衛工作及非夜間施工照明的責任和要求：本合同實施過程中，承包人應對現場人員的安全、現場秩序、工程保護、環境保護、消防、用電等負責，并就工地圍墻、照明、防護、標志、警告信號、門衛人員等作出具體安排。確保施工安全無事故，承擔由此引起事故責任所造成的損失。需承包人辦理的有關施工場地交通、環衛和施工噪音管理等手續：執行通用條款，承包人協助發包人辦理相關手續，因承包人原因造成的罰款由承包人承擔。施工場地清潔衛生以及其他方面的要求：按標準化現場要求辦理，做好文明施工，保持場地整潔衛生，所發生費用由承包人承擔。

8、材料設備供應：承包人采購材料設備的約定：均由承包人采購，承包人按照布展施工圖設計要求進行材料采購，必須符合設計要求及有關規范要求的合格產品。所有主要設備和材料的選購，須報發包人同意，方可進行采購和安裝。

9、開工前，乙方向甲方提供五套圖紙，并按發包人要求提供開工申請報告、總進度計劃、設備、材料供應總計劃。工程竣工驗收后一個月內，乙方負責將竣工資料整理成冊，送交甲方。

10、設計變更須有設計方的設計變更通知單，并經發包人認可。現場簽證須發包人項目負責人簽字。

九、關于工期的約定

1、因甲方未按合同約定完成工作，影響工期，工期順延。

2、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，并處以合同價款每日千分之五的罰金。給甲方造成的其他損失的由乙方承擔。

3、因甲方設計變更或非乙方原因造成停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工_____________小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

十、竣工驗收及價款結算約定

1、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家布展工程竣工驗收有關規定，向甲方提供竣工資料及竣工驗收報告，甲方自接到竣工報告單后7日內組織驗收，并在驗收后7日內給與認可或提出整改意見，乙方按意見要求進行整改，并承擔自身原因造成的整改費用。

2、工程竣工驗收通過，甲方應簽發接受證書，乙方送交竣工驗收報告日期為實際竣工日期。

3、布展工程未經驗收或竣工驗收未通過的，乙方負責監管館內各種鑰匙及設備控制，甲方不得擅自使用館中任何設備，甲方強行使用時，發生的質量問題及其他問題由甲方承擔責任，并視為甲方對竣工驗收報告已被認可。根據高院法釋[_____________]_____________號第十三條、第十四條規定的解釋，以使用之日為竣工日期，視為甲方驗收合格通過。

4、由于乙方原因造成工程質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延，并處以合同價款每日千分之五的罰金。非乙方因素造成的布展工程質量事故，責任由甲方承擔，工期相應順延。

5、本合同價款采用（1）（2）（3）方式確定。

（1）采用固定總價格合同，合同價款中包括的風險范圍：

a、合同執行期內，國家有關工程建設的政策變化；

b、合同執行期內，投標材料價格的市場變化；

c、合同執行期內，施工臨時停電、停水造成的停工；

d、合同執行期內，因客觀原因造成承包人停工、窩工；

e、合同執行期內可能發生的其他費用，包括市政、市容、環保、交通、治安、綠化、占道等；

f、投標時漏算、少計的工程量。

（2）風險范圍以外合同價款調整方法：施工階段經甲方簽證同意的設計變更，按如下原則處理：如果工程量清單有適用于變更工程的單價時，可參照工程量清單中已有的價格確定；原清單中只有類似變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款；合同中沒有適用或類似變更工程的價格，可參照_____________年版《______________省建筑工程消耗量定額》、_____________年《xx省建筑工程消耗量定額_市價目表》及其配套的費用文件；______________年版《______________省安裝工程消耗量定額》、_____________年《______________省安裝工程消耗量定額_市價目表》及其配套的費用文件，《______________省建筑工程量計算規則》、《______________省安裝工程量計算規則》，費率執行費用定額規定范圍的下限，或以甲方及監理單位的簽證價格結算。

（3）施工過程中如無變更或增減項目，此合同價即為最終結算價；如有大的改動或增減，甲乙雙方需另外簽定增補協議，結算時在原合同的基礎上進行相應增減，即結算價=合同價±增減項。

十一、違約責任

1、本合同中關于發包人違約的具體責任如下：

⑴發包人要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得承包人同意。

⑵因發包人未按合同約定完成工作，影響工期，工期順延。

2、本合同中關于承包人違約的具體責任如下：

⑴因承包人責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

⑵承包人未能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工，則承包人按每延誤一天支付合同總價的_____________%，并承擔發包人由此而造成的相關損失。

⑶因承包人原因本工程質量驗收達不到協議書約定的質量標準，則無條件返工至協議書約定的質量標準。

3、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的：

（1）提交有關主管部門調解；

（2）依法向_仲裁委員會提請仲裁。

4、本工程不允許承包人有任何形式的轉包和未經允許的分包，否則發包人有權終止合同，一切損失由承包人承擔。如某些專業工程承包人自行施工質量不能令發包人滿意，發包人同意承包人做分包處理，承包人應做好分包人的管理工作。

十二、技術培訓及質量保修責任

1、承包人在不收取任何形式培訓費用的情況下，對發包人的管理、技術人員提供設備使用的相關培訓、設備定期的維護保養檢查。進行理論知識、實際操作技能和排除故障的指導。承包人派出的培訓人員，應對所提供的設備具有3年以上的安裝和維修經驗。

2、屬于保修范圍和內容的項目，乙方應在接到修理通知之日后7天內派人修理。承包人如不在約定期限內派人修理，發包人可委托其他人員修理，保修費用從質量保修金內扣除。

3、發生須緊急搶修事故（如上水跑水、暖氣漏水漏汽、燃氣漏氣等），承包人接到事故通知后，一小時到達事故現場搶修。非承包人施工質量引起的事故，搶修費用由發包人承擔。

4、在國家規定的工程合理使用期限內，由于工程質量和其他由于承包人的責任造成的對第三人人身和財產損害的，承包人應承擔損害賠償責任及其其他責任。

5、模型出現任何故障，乙方應在接到通知后_____________小時之內到達現場，并及時解決，保證不影響模型的正常展出。如有重大接待任務承包人派專人現場值班全程操控。

十三、合同生效

合同訂立時間：_____________年_____________月_____________日

合同訂立地點：______________，本合同雙方約定自簽訂之日后生效，一式四份各持兩份。本合同履行完成后自動終止。

雙方有關展館布展的洽商、變更等書面協議書或文件視為本合同的組成部分。

十四、其他未盡事宜雙方另行協商

甲方：（公章簽字）_____________

法人（代理人）：_