2022-2023年度一級建造師之一建工程法規題庫附答案（典型題）

單選題（共55題）1、根據國務院公安部門規定，大型的人員密集場所和其他特殊建設工程竣工后，建設單位應當（）A.提請公安機關消防機構進行抽查B.在驗收后報公安機關消防機構備案C.向公安機關消防機構申請消防驗收D.向公安機關消防機構申請消防認可文件【答案】C2、甲與乙訂立了一份施工項目的材料采購合同，貨款為40萬元，乙向甲支付定金4萬元，如任何一方不履行合同應支付違約金6萬元。甲因將施工材料另賣他人而無法向乙完成交付，在乙提出的如下訴訟請求中，既能最大限度保護自己的利益，又能獲得法院支持的訴訟請求是()。（2015）A.請求甲支付違約金6萬元B.請求甲雙倍返還定金8萬元C.請求甲支付違約金6萬元，同時請求返還支付的定金4萬元D.請求甲雙倍返還定金8萬元，同時請求甲支付違約金6萬元【答案】C3、根據《仲裁法》的規定,以下關于仲裁裁決的執行,說法不正確的是()。A.仲裁委員會作出裁決后,當事人應當履行裁決B.一方當事人不履行的,另一方當事人可以依照民事訴訟法的有關規定向人民法院申請執行。受中請的人民法院應當執行C.一方當事人申請執行裁決,另一方當事人申請撤銷裁決的,仲裁委員會或者人民法院應當裁定中止執行D.人民法院裁定撤銷裁決的,應當裁定終結執行。撤銷裁決的申請被裁定駁回的,人民法院應當裁定恢復執行【答案】C4、某市A區的建設單位將其位于本市B區的辦公樓發包給本市C區的施工企業，雙方在本市D區簽訂的施工合同中未約定糾紛管轄地。后因工程質量問題產生糾紛，則建設單位可以向該市（）人民法院提起訴訟。A.A區或B區B.B區或C區C.C區或D區D.D區或A區【答案】B5、小剛未滿17歲即應聘于某施工單位,下列關于此事說法正確的是()A.小剛未成年,簽訂勞動合同屬于無效勞動合同B.因為是臨時工作,可以不簽勞動合同C.不得安排小剛從事有毒有害的勞動D.可以安排小剛從事有毒有害的勞動,但必須保證安全【答案】C6、乙施工企業向甲建設單位主張支付工程款，甲以工程質量不合格為由拒絕支付，乙將其工程款的債權轉讓給丙并通知了甲。丙向甲主張該債權時，甲仍以質量原因拒絕支付。關于該案中債權轉讓的說法，正確的是（）。2017真題A.乙的債權屬于法定不得轉讓的債權B.甲可以向丙行使因質量原因拒絕支付的抗辯C.乙轉讓債權應當經過甲同意D.乙轉讓債權的通知可以不用通知甲【答案】B7、某施工企業與一倉儲中心簽訂了倉儲合同，合同約定：簽約后一周內交付貨物，屆時合同生效。施工企業有權逾期提取或提前提取貨物，關于該倉儲合同的說法，正確的是()。A.該倉儲合同簽訂即生效，不以交付為要件B.如施工企業逾期提貨，其有權拒絕倉儲中心加收倉儲費C.該施工企業向倉儲中心交付貨物時合同生效D.如施工企業提前提貨，則有權要求倉儲中心減收倉儲費【答案】C8、關于施工現場專職安全生產管理人員的配備及其職責，說法正確的是（）。A.勞務分包單位應當按照施工面積配備專職安全員B.采用新技術的項目應當適當增加配備專職安全員C.施工作業班組必須設置專職安全巡查員，對本班組的作業場所進行安全監督檢查D.專職安全員應當對重大隱患排查治理全面負責【答案】B9、我國《建設工程質量管理條例》規定，建設工程發包單位不得迫使承包方以()。A.低于市場的價格競標，不得任意壓縮合理工期B.低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期C.低于預算的價格競標，不得降低工程質量D.低于標底的價格競標，不得降低工程質量【答案】B10、在項目施工中，行為人對自己的行為承擔法律責任必須以主觀上有過錯為前提的是（）A.項目經理釆購材料設備B.項目經理組織安排施工C.建設單位支付工程款D.項目經理為采購材料而進行的談判【答案】C11、仲裁裁決書自（）之日起發生法律效力。A.發出B.當事人收到C.申請撤銷期限屆滿D.作出【答案】D12、關于建設工程索賠，說法正確的是（）。A.索賠方必須證明違約方存在過錯，才可以提出索賠B.必須證明違約行為與財產損失具有因果關系，方可索賠C.索賠方必須證明自己采取了減損措施，才有權提出索賠D.索賠可以適當超過違約方訂立合同時合理預見的范圍【答案】B13、某建設工程的承包人將工程進行了轉包，導致實際施工人的工程款被拖欠。根據有關司法解釋的規定，下列說法錯誤的是（）。A.實際施工人只能以發包人為被告主張權利B.實際施工人可以以轉包人為被告起訴C.人民法院可以追加轉包人為本案當事人D.發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任【答案】A14、甲與乙訂立了一份施工項目的材料采購合同，貨款為50萬元，乙向甲支付定金8萬元，如任何一方不履行合同應支付違約金10萬元。甲因生產問題無法按時交貨，在乙提出的如下訴訟請求中，既能最大限度的保護自己的利益，又能獲得法院支持的訴訟請求是（）。A.請求甲支付違約金10萬元B.請求甲雙倍返還定金16萬元C.請求甲支付違約金10萬元，同時請求返還支付的定金8萬元D.請求甲雙倍返還定金16萬元，同時請求甲支付違約金10萬元【答案】C15、關于文物保護單位建設控制地帶的說法，正確的是（）。2018真題A.文物保護單位建設控制地帶是指文物保護單位本體B.文物保護單位建設控制地帶是指文物保護單位周圍一定范圍禁止建設項目的區域C.全國重點文物保護單位的建設控制地帶由省級人民政府城鄉規劃行政主管部門劃定D.全國重點文物保護單位的建設控制地帶，應經省級人民政府批準【答案】D16、某工程合同中約定竣工日期為2013年11月8日，實際竣工日期為2014年1月8日，竣工后發包方經承包人催告后依然逾期不支付，承包人最遲應當在()以前向人民法院提起訴訟，行使承包人工程價款的優先受償權。A.2014年5月7日B.2014年7月7日C.2014年11月7日D.2015年1月7日【答案】B17、關于運輸合同中承運人權利義務的說法正確的是（）。A.承運人將貨物交付收貨人之前，托運人不能要求承運人變更到達地B.貨物由于不可抗力滅失但已收取運費的，托運可以要求承運人返還C.由于不可抗力造成貨物毀損、滅失的，承運人應當承擔損害賠償責任D.貨運合同履行中，承運人對所要運送的貨物享有拒運權【答案】B18、下列情形中，人民法院應當將被執行人納入失信被執行人名單的是（）。A.拒不執行生效法律文書確定義務的B.拒絕申請執行人查詢財產情況報告的C.拒不履行執行和解協議的D.以威脅方法妨礙、抗拒執行的【答案】D19、某施工企業與預制構件廠簽訂了預制構件加工合同，構件加工過程中施工企業要求變更構件設計，對方同意變更。但加工構件超過60%時，該施工企業提出解除合同。關于該施工企業權利的說法正確的是（）。A.可隨時解除合間B.享有留置權C.不得單方變更設計D.可請求法院撤銷合同【答案】A20、根據《勞動法》，在試用期內被證明不符合錄用條件的，用人單位()。A.可以隨時解除勞動合同B.必須解除勞動合同C.可以解除勞動合同，但應當提前30日通知勞動者D.不得解除勞動合同【答案】A21、關于建設工程質量保修的說法，正確的是（）。A.全部或者部分使用政府投資的建設項目，按工程價款結算總額3%的比例預留保證金B.由他人原因造成的缺陷，發包人負責組織維修，并從保證金中扣除維修費用C.建設工程在超過合理使用年限后需要繼續使用的，產權所有人應當委托鑒定，并根據鑒定結果采取加固、維修等措施，重新界定使用期D.發包人在接到承包人返還保證金申請后，應于7日內會同承包人按合同約定的內容進行核實【答案】C22、某工程建設項目設計招標中，甲設計單位投標報價為2000萬元，則其投標保證金最高應為（）萬元。A.10B.20C.4D.40【答案】D23、《民法典》規定，違約責任除另有規定外，實行（）原則。A.過錯責任B.嚴格責任C.損害賠償D.公平合理【答案】B24、某施工單位在一起工程質量訴訟中，委托其法務部責人李某為訴訟代理人，其向人民法院出具的授權委托書中僅注明李某為全權代理，.未列舉具體權限，則李某有權()。A.進行辯論B.進行和解C.提起反訴D.捷起上訴【答案】A25、勞動者患病或者非因工負傷，醫療期滿后，不能從事原工作也不能從事由用人單位另行安排工作的，用人單位可以解除勞動合同，但是應當提前()日以書面形式通知勞動者本人。A.10B.20C.30D.60【答案】C26、下列糾紛中，適用《仲裁法》仲裁的是（）。A.離婚糾紛B.勞動合同糾紛C.對罰款不服發生的糾紛D.建設單位與施工單位之間的合同糾紛【答案】D27、偽造、擅自制造他人注冊商標標識，情節特別嚴重的，應判處()有期徒刑并處罰金。A.3年以下B.3年以上5年以下C.3年以上7年以下D.5年以上8年以下【答案】C28、特種設備使用單位應當按照安全技術規范的定期檢驗要求，最遲應在安全檢驗合格有效屆滿前()內向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。A.1個月B.10夭C.15夭D.2個月【答案】A29、某工地發生了安全事故，造成9人死亡，70人重傷，按照生產安全事故報告和調查處理條例的規定，該事故屬于（）事故A.特別重大B.重大C.較大D.一般【答案】B30、某工程項目工期為20個月，其中合同價款中安全防護、文明施工措施費用為100萬元。在合同沒有約定或約定不明的情況下，建設單位預付該部分費用最低應為()萬元。A.10B.20C.30D.50【答案】C31、從事建筑工程活動的人員,要通過國家任職資格考試、考核,由()注冊并辦理資格證書。A.工商行政管理部門B.勞動人事部門C.建設行政主管部門D.縣級以上人民政府【答案】C32、下列關于建筑物、構筑物或者其他設施倒塌造成他人損害的責任承擔,說法正確的是()。A.應由施工單位承擔全部責任B.應由建設單位承擔全部責任C.應由建設單位和施工單位承擔連帶責任D.建設單位和施工單位證明自己沒有過錯,在任何情況下都無需承擔賠償責任【答案】C33、根據《環境噪聲污染防治法》,在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域,不能在夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業的是（）。A.搶修作業B.搶險作業C.搶工期作業D.生產工藝要求必須連續的作業【答案】C34、某建設工程項目施工過程中發生不可抗力事件，建筑物受損嚴重，部分施工機具損毀，施工人員受傷，工期拖延一個月，關于損失承擔的說法，正確的是（）。A.工期不予順延B.建筑物受損由施工企業承擔C.施工機具損毀由施工企業自行承擔D.施工人員受傷由建設單位承擔【答案】C35、關于勞動合同與勞務派遣協議的表述中，不正確的是（）。A.勞務派遣單位與被派遣勞動者應當訂立勞動合同B.勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立2年以上的固定期限勞動合同，按月支付勞動報酬C.被派遣勞動者在無工作期間，勞務派遣單位應當按照所在地人民政府規定的最低工資標準，向其按月支付報酬D.勞務派遣單位派遣勞動者無須與接受以勞務派遣形式用工的單位訂立勞務派遣協議【答案】D36、某施工合同僅約定工程質量產生爭議時由甲仲裁委員會仲裁。合同履行中，發包人和承包人在工程質量和工程價款上產生糾紛。承包人向甲仲裁委員會申請仲裁，發包人提出管轄異議，關于該案件仲裁受理的說法中，正確的是（）。A.質量與結算爭議均應由甲仲裁委員會受理B.合同仲裁條款約定無效C.雙方必須簽訂補充仲裁協議D.雙方協商不成，質量糾紛由甲仲裁委員會受理【答案】D37、安全生產監督部門對某大型施工單位進行應急救援工作情況檢查時，提出了以下要求，其中符合《安全生產法》有關規定的是（）。A.應建立應急救援資金?？顚Ｓ弥贫菳.應建立應急救援組織，但應指定兼職應急救援人員C.應對應急救援器材進行經常性維護保養D.各級負責人應兼任應急救援人員【答案】C38、施工單位在工程施工中不必進行見證取樣和送檢的是（）。A.用于承重結構的混凝土試塊B.用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件C.用于分隔墻的混凝土小型砌塊D.用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥【答案】C39、某施工單位承包了某工程，該工程計劃于6月15日開工，該施工單位在5月5日與保險公司簽訂了建筑工程一切險，6月8日用于保險工程的材料、設備運抵現場，實際開工日期為月20日，建設工程一切險的起始時間為（）。A.6月15日B.5月5日C.6月8日D.6月20日【答案】C40、關于工程總承包單位與工程項目管理的說法，正確的是（）（2016）A.工程總承包單位不應與承擔工程管理業務的另一方企業有隸屬關系B.工程項目管理企業可以直接從事該工程項目的勘察，設計或施工C.工程項目管理企業可以與該工程項目的勘察，設計或施工等企業簽訂合同D.工程總承包單位可以在同一工程項目上同時承擔工程總承包和工程項目管理業務【答案】A41、下列有關物權的種類說法，正確的是（）。A.所有權是物權中最重要也最完全的一種權利B.收益權是所有權最基本的權利，是其內容的核心C.租賃權是一種用益物權D.不動產被征用的，用益物權人無權獲得補償【答案】A42、下列情形中,不屬于違法分包的是A.施工總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的B.專業承包單位將其承包工程中的勞務作業發包給勞務分包單位的C.施工總承包合同中未有約定,又未經建設單位認可,施工總承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成的D.施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位的【答案】B43、下列關于建設工程消防設計的審核與驗收，說法不正確的是（）。A.建筑構件和建筑材料的防火性能必須符合國家標準或者行業標準B.未經公安消防機構審核或者經審核不合格的，建設行政主管部門不得發給施工許可證，建設單位不得施工C.經公安消防機構審核的建筑工程消防設計需要變更的，應當報建設行政主管部門核準D.按照國家工程建設消防技術標準進行消防設計的建筑竣工時，必須經公安消防機構進行消防驗收；未經驗收或者經驗收不合格的，不得投入使用【答案】C44、某建筑公司與職工小王因為工資獎金的問題產生了勞動爭議，小王準備去當地的勞動爭議仲裁委員會申請勞動仲裁。依據《勞動法》的規定，對勞動仲裁的理解正確的是（）。A.必須是當事人雙方都要求仲裁，才可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁B.只要當事人任何一方要求仲裁，就可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁C.仲裁裁決一般應在收到仲裁申請的30日內作出D.仲裁應當自勞動爭議發生之日起30日內向勞動爭議仲裁委員會提出書面申請【答案】B45、根據《安全生產許可證條例》，必須持特各作業操作證書上崗的人員是（）（2014）A.項目經理B.兼職安全員C.建筑架子工D.BIM系統操作員【答案】C46、仲裁協議的內容不包括()。A.請求仲裁的意思表示B.仲裁期限C.仲裁事項D.選定的仲裁委員會【答案】B47、某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板。施工完畢，施工單位以自己的名義將該批模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時施工單位出賣模板的合同為（）合同。A.可變更、可撤銷B.有效C.無效D.效力待定【答案】B48、債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人，需經()同意。A.代理人B.擔保人C.公證人D.債權人【答案】D49、（2020年真題）關于建設用地使用權設立空間的說法，正確的是（）。A.建設用地使用權只能在土地的地表設立B.建設用地使用權在土地的地表和地下設立的，應當共同設立以C.建設用地使用權在土地的地上設立后，權利人自動獲得該土地地下的使用權D.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立【答案】D50、根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工后，組織建設工程竣工驗收的主體是（）。A.建設單位B.建設行政主管部門C.工程質量監督站D.施工企業【答案】A51、根據我國民法典律制度，關于抵押權實現的說法，正確的是（）。A.債務履行期屆滿抵押權人未受清償的，可以與抵押人協議以拍賣該抵押物所得價款受償B.同一財產向兩個以上債權人抵押，抵押合同以登記生效的，按抵押登記的先后順序清償C.同一財產向兩個以上債權人抵押，抵押合同自簽訂之日起生效的，若抵押物未登記的，按照合同生效的先后順序清償D.同一財產向兩個以上債權上抵押，抵押合同以登記生效的，拍賣、變賣抵押物所得價款按債權比例清償E.抵押物折價后，其價款超過債權數額的部分歸債務人所有，不足部分由債務人清償【答案】A52、民事訴訟活動中，訴訟代理人代為承認、放棄、變更訴訟請求的，必須有委托人的授權，該授權屬于（）A.一般授權B.特別授權C.無條件授權D.全面授權【答案】B53、下列投標行為中，屬于弄虛作假騙取中標的有（）。A.不同投標人的投標保證金從同一單位的賬戶轉出B.投標人提交顯著低于其成本的報價C.使用偽造、變造的許可證件D.投標人提供虛假的項目負責人勞動關系證明E.不同投標人的投標文件相互混裝【答案】C54、發包人與承包人約定按照固定價結算工程款。因合同履行過程中材料價格上漲，承包人請求進行造價鑒定.則人民法院對承包人的請求應（）。A.予以支持B.不予支持C.征求發包人意見D.要求承包人提供證據【答案】B55、關于建筑市場誠信行為信息公告變更的說法，正確的是（）。2014A.對發布有誤的信息，由發布該信息的省、自治區和直轄市建設行政主管部門提出修改意見，并報國務院建設行政主管部門批準B.被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的，可向公告部門提出書面復核申請C.行政處理決定在被行政復議或者行政訴訟期間，公告部門依法不停止對違法行為的記錄的公告，但行政處理決定被依法停止執行的除外D.原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷，無需在公告平臺上予以聲明【答案】C多選題（共20題）1、下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢的有（）。A.砌筑砂漿試塊B.混凝土試塊C.用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥D.用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件E.屋內使用的所有防水材料【答案】CD2、建筑企業申請資質升級、資質增項，在申請之日起的前一年內出現下列情形，資質許可機關對其申請不予批準的有（）。A.與建設單位或者企業之間相互串通投標的B.未取得施工許可證擅自施工的C.發生過安全事故的D.將承包的工程轉包或者違法分包的E.惡意拖欠分包企業工程款或者農民工工資的【答案】ABD3、李某分別欠甲乙丙三人3萬元，5萬元，8萬元。李某以自己的汽車作為抵押物，向他們都簽訂了抵押合同。甲簽訂合同的時間為5月3日，乙在4月1日簽訂抵押合同，丙于3月2日簽訂合同。其中甲辦理了抵押登記，乙丙未辦理。若李某到期不償還債務，該汽車被拍賣。則下列說法正確的是（）。A.三人都具備優先受償權B.甲優先于乙丙受償該價款C.乙丙未辦理登記，所以乙丙未設立抵押權D.所得價款應先償還丙，然后償還乙，最后償還甲E.所得價款應優先償還甲，乙丙按照比例清償【答案】AB4、關于知識產權法律特征的說法，正確的是（）。2017真題A.具有財產權和人身權雙重屬性B.效力不受地域限制C.僅在法律規定的期限內受到法律保護D.不存在排他性E.是權利人對其創造的智力成果依法享有的權利【答案】AC5、關于工程監理的說法，正確的有（）。A.監理單位與建設單位之間是法定代理關系B.建設單位委托進行工程監理的必須是具有相應資質等級的工程監理單位C.監理單位可以轉讓監理業務，但須經建設單位書面同意D.監理單位不得與被監理工程的設備供應商有隸屬關系E.工程監理實行總監理工程師負責制【答案】D6、根據《中華人民共和國文物保護法》，在中華人民共和國境內，受國家保護的文物有（）。A.具有科學價值的壁畫B.與重大歷史事件、革命運動或者著名人物有關的以及具有重要紀念意義、教育意義或者史料價值的古代現代重要石刻C.歷史上各時代珍貴的藝術品、工藝美術品D.反映歷史上各時代、各民族社會制度、社會生產、社會生活的代表性實物E.具有歷史、藝術價值的古脊椎動物化石【答案】ABCD7、某房地產公司與某建筑企業在履行建設工程施工合同過程中發生糾紛，可能產生于兩者之間的法律責任的承擔形式是（）。A.重作、更換B.賠償損失C.恢復原狀D.沒收非法所得E.暫扣營業執照（或執業資格）【答案】ABC8、某納稅人在稅務機關責令繳納拖欠稅款和滯納金期限屆滿，仍未繳納的，i稅務機關可以采取的強制執行措施有（）。A.將納稅人的全部賬戶凍結B.拍賣納稅人價值相當于應納稅款的財產C.對納稅人處以罰金D.對納稅人的直接責任人員纴以拘役E.將所欠稅款與滯納金同時執行【答案】B9、第二審人民法院經審理,對上訴案件的處理原則有()。A.判決認定事實清楚,適用法律正確的,判決駁回上訴,維持原判決B.原判決認定事實錯誤,或者原判決認定事實不清,證據不足的,依法改判C.判決適用法律錯誤的,裁定撤銷原判決,發回原審人民法院重審D.原判決認定違反法定程序,可能影響案件正確判決的,裁定撤銷原判決,發回原審人民法院重審E.案件依法重審,當事人對重審案件的判決、裁定不服的,可以上訴【答案】AD10、某建設單位擬裝修其辦公樓,其中涉及承重結構變動,則下列表述正確的有()。A.建設單位將裝修方案報有關部門批準后,方可施工B.建設單位在委托原設計單位提出設計方案后,方可施工C.建設單位在委托相應資質的等級設計單位提出設計方案后,方可施工D.建設單位提出裝修方案后,即可要求承包單位施工E.建設單位可直接將裝修任務發包給勞務公司【答案】BC11、在建設工程專利保護中，專利權人有證據證明他人正在實施侵犯專利權的行為，可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為的措施。關于該專利權人向法院申請責令停止有關行為措施的說法，正確的有（）。（2016）A.申請人提出申請時，應當提供擔保B.人民法院裁定責令停止有關行為的，應當立即執行C.人民法院應當自接受申請之時起24小時內作出裁定D.當事人對人民法院責令停止有關行為的裁定不服的，可以提出上訴E.申請人自人民法院采取責令停止有關行為的措施之日起15日內不起訴的，人民法院應當解除該措施【答案】AB12、（2019年真題）根據《招標投標法實施條例》關于投標保證金的說法，正確的有（）A.投標保證金有效期應當與投標有效期一致B.投標保證金不得超過招標項目估算價的2%C.兩階段招標中要求提交投標保證金的，應當在第一階段提出D.招標人應當在中標通知書發出后，5日內退還中標人的投標保證金E.未中標的投標人的投標保證金及銀行同期存款利息，招標人最遲應當在書面合同簽訂后5日內退還【答案】AB13、關于工程質量檢測機構職責的說法，正確的有（）。2014A.檢測機構出具的檢測報告應由檢測機構法定代表人或其授權的簽字人簽署B.檢測機構對涉及結構安全的所有檢測結果應及時報告建設主管部門C.檢測機構對發現的違反強制性標準的情況應及時報告建設主管部門D.檢測機構應當對檢測結果不合格的項目建立單獨的項目臺賬E.檢測機構對發現的項目參與方的違規行為應及時報告建設單位【答案】ACD14、依據《環境噪聲污染防治法》規定，下列關于夜間進行產生噪聲污染作業的說法，正確的有（）。A.禁止一切夜間產生環境噪聲污染的施工作業B.因特殊需要連續作業的，必須事先公告附近居民并取得其同意C.夜間21點施工產生的噪聲最大限值不得超過55dB（A）D.科研單位的建筑物