2021-2022設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同通關試題庫(有答案)單選題（共80題）1、某建設項目設計合同的價格為500萬元，設計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當理由拒不履行合同義務，則委托方有權要求設計單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C2、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應當向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯【答案】A3、合同當事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔賠償責任C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責任【答案】A4、合同當事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔賠償責任C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責任【答案】A5、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現(xiàn)場內正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現(xiàn)場內或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤C.業(yè)主在現(xiàn)場內正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤D.業(yè)主在現(xiàn)場內或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤【答案】B6、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人對開標有異議的，應當在()提出。A.開標前B.提交投標書時C.開標現(xiàn)場D.確定招標人前【答案】C7、如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現(xiàn)場的權利，承包商有權獲得()的補償。A.工期延長B.相應費用C.合理利潤D.工期延長和相應費用加合理利潤【答案】D8、設備工程合同的計價方式不同，雙方當事人的風險分擔不同，承包商承擔風險最多的合同計價方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價合同C.成本加固定費用D.混合合同【答案】B9、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應當優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標函【答案】D10、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關于代位權行使的表述，錯誤的是()。A.債權人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務人的債權B.專屬于債務人自身的債權，債權人不得行使代位權C.代位權的行使范圍以債務人的債權為限D.債權人行使代位權的必要費用，由債務人承擔【答案】C11、投標邀請書，是指招標人向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標邀請通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A12、某一必須招標的施工項目，采用綜合評估法評標。評標委員會經(jīng)評審，推薦的3名中標候選人：甲報價1000萬元，評標得分96；乙報價980萬元，評標得分90，丙報價950萬元，評標得分95。下列關于中標人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標人為甲，合同價為950萬元B.中標人為甲，合同價為1000萬元C.中標人為丙，合同價為950萬元D.中標人為乙，合同價為980萬元【答案】B13、投標人在投標過程中出現(xiàn)()時，招標人可以沒收投標保證金。A.投標文件的密封不符合招標文件的要求B.投標文件中附有招標人不能接受的條件C.購買招標文件后不遞交投標文件D.中標人未能在規(guī)定期限內提交履約保證金【答案】D14、在設備工程合同中，承包商擬雇傭的設計分包商應獲得()的同意。A.業(yè)主B.項目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C15、保險合同訂立后，投保人向保險人支付一定保險費，在()遭遇特定災害事故造成其財產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔經(jīng)濟補償或給付保險金的責任。A.投保人B.受益人C.被保險人D.保險人【答案】C16、下列關于權利與義務對等性的說法，正確的是()。A.合同當事人享有的權利與履行的義務應對等，并與合同的預期目的相匹配B.合同當事人相互享有同等的權利C.合同當事人相互承擔同等的義務D.合同當事人一方享有的權利等同對方承擔的義務【答案】A17、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內沒有行使B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內沒有行使C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內沒有行使D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內沒有行使【答案】C18、承包商編制的質量管理計劃，在得到()的批準后，將此類文件提交給工程師參考。A.業(yè)主B.承包商項目經(jīng)理C.承包商D.工程師代表【答案】B19、世達公司投資的某工程項目依法應進行招標投標。世達公司的下列行為中，不符合招標投標法規(guī)定的是()。A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標底B.世達公司自行選擇了招標代理機構C.世達公司的招標文件中寫明了評標的標準D.世達公司的招標文件中寫明了評標委員會專家名單【答案】D20、在設備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負責B.承攬人與第三人共同向定作人負責C.承攬人向定作人負責D.承攬人與第三人向定作人承擔連帶責任【答案】C21、由于業(yè)主原因造成竣工試驗的延誤，承包商有權獲得的補償是()。A.竣工時間B.費用C.費用和利潤D.竣工時間、費用和利潤【答案】C22、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內收到付款，有權向業(yè)主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。A.以銀行貸款年利率計算B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算【答案】C23、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C24、根據(jù)《擔保法》，債權人和保證人對保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔保證責任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權人要求的方式D.連帶責任保證【答案】D25、我國解決合同爭議采取“或裁或審”制度，如果當事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。A.和解B.調解C.行政復議D.訴訟【答案】D26、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內。A.工程師簽發(fā)接收證書后的14B.業(yè)主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21【答案】D27、根據(jù)我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A28、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C29、下列關于保證的說法不正確的是()。A.學校不得為保證人B.保證法律關系包括保證人和被保證人兩方當事人C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責任保證D.當事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責任保證承擔保證責任【答案】B30、2006年10月20日甲與某農(nóng)村小學簽訂一份贈與合同，內容是將其父親的一輛汽車贈予小學。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.贈與合同無效B.贈與合同可撤銷C.贈與合同效力待定D.贈與合同有效【答案】D31、根據(jù)《合同法》，因技術進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。A.4B.3C.2D.1【答案】A32、按照《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，由施工單位進行安全生產(chǎn)教育培訓的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項目負責人【答案】B33、根據(jù)《仲裁法》，一方當事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應當裁定()裁決。A.執(zhí)行B.撤銷C.中止執(zhí)行D.不予執(zhí)行【答案】C34、“當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。”該規(guī)定屬于承擔違約責任形式中的()。A.采取補救措施B.賠償損失C.繼續(xù)履行D.違約金規(guī)則【答案】C35、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復議C.和解D.訴訟【答案】C36、躍興工程公司與建設單位簽訂了工程施工承包合同，建設單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。A.委托與建設單位同屬于一個集團的具有監(jiān)理該項目資質的某監(jiān)理公司實施工程施工監(jiān)理B.為早日實現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個月工期壓縮為12個月C.向工地派駐1名建設單位的代表D.所有取樣的試塊、試件送由建設單位委托具有相應資質的檢測機構進行檢測【答案】B37、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應在()之前。A.開工日期B.簽發(fā)付款證書C.簽發(fā)接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C38、對招標文件的響應存在細微偏差的投標書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可B.不予淘汰，在評標結束前予以澄清、補正即可C.不予淘汰，允許投標人重新報價D.初評階段予以淘汰【答案】B39、下列關于設備承攬合同的說法，正確的是()。A.設備承攬合同的標的是特定的工作成果B.設備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應當分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A40、業(yè)主有權延長缺陷通知期的最長期限不得超過()。A.6個月B.1年C.2年D.3年【答案】C41、甲乙在其訂立的設備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應向對方支付違約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護自己合法權益又能得到法院支持的訴求是()。A.請求乙雙倍返還定金40萬元B.請求乙支付違約金30萬元C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元【答案】D42、設備工程合同文件一般包括()。A.投標保函、合同條件及附件B.合同條件及投標保函C.合同協(xié)議書及招標文件D.合同條件、技術文件和附件【答案】D43、由于變更計劃、制造要求而造成設計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應()。A.按照合同約定支付設計費B.依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.與設計人就設計費用問題重新協(xié)商D.償付逾期違約金【答案】B44、根據(jù)《招標投標法》，下列項目必須進行招標采購的是()。A.某新式武器的設計B.地震災區(qū)道路搶修C.部分使用國有投資項目的施工D.全部國有投資的項目前期咨詢【答案】C45、對于無權代理行為，被代理人可以根據(jù)無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權或者拒絕權B.催告權或者撤銷權C.追認權或者撤銷權D.同意權或者拒絕權【答案】A46、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應采取的安全措施的是()。A.建設工程施工前，組織設計單位與施工班組進行技術交底B.不得在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍C.實施爆破作業(yè)前，向公安機關申請領取《爆破物品使用許可證》D.向建設行政主管部門報送安全施工措施的資料【答案】B47、甲公司按合同向乙公司交付一套標準設備，但合同中未約定設備的質量要求，則甲方應按照()履行。A.地方標準B.乙方企業(yè)標準C.國家標準D.甲方企業(yè)標準【答案】C48、根據(jù)《民法通則》，下列責任形式中，屬于民事責任形式的是()。A.賠禮道歉B.責令停業(yè)C.罰款D.具結悔過【答案】A49、在我國，依法代表國家對產(chǎn)品質量進行全面監(jiān)督管理的部門是()。A.國務院B.國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局C.衛(wèi)生部D.國家工商總局【答案】B50、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當?shù)赝袠I(yè)的標準B.高于當?shù)赝袠I(yè)的標準C.低于本國同行業(yè)的標準D.高于本國同行業(yè)的標準【答案】A51、《擔保法》規(guī)定，在留置權的實現(xiàn)過程中，債權人留置財產(chǎn)后，應當確定債務人履行債務的期限不少于()個月。A.1B.2C.3D.4【答案】B52、FIDIC新黃皮書對扣除保留金的規(guī)定是()。A.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%B.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10%C.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10c%D.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%【答案】B53、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質量符合約定B.視為數(shù)量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A54、如果工程師的指示導致承包商因提供合作發(fā)生了某些不可預見費用，則該項指示應構成()。A.合同文件B.索賠C.爭議D.變更【答案】D55、按照《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，由施工單位進行安全生產(chǎn)教育培訓的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項目負責人【答案】B56、設備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。A.具體合同事件B.設備工程進度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D57、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D58、下列關于設備采購合同中出賣人義務的陳述，錯誤的是()。A.交付設備B.交付設備所有權憑證和其他憑證C.移交設備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權D.接受設備檢驗【答案】C59、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權B.留置權C.處置權D.抵押權【答案】B60、對基準點、基準線和基準標高等原始數(shù)據(jù)的錯誤，應由()承擔責任。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】B61、甲給乙發(fā)的要約中表明：“本要約9月10日前答復有效”，乙在9月5日以電報的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.承諾遲延但有效B.承諾遲延且無效C.承諾超期但有效D.承諾超期且無效【答案】B62、設備監(jiān)理工程師的合同管理對象是()。A.合同內容B.設備工程C.監(jiān)理合同D.設備合同【答案】D63、合同履行中行使先履行抗辯權的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對方履行合同【答案】C64、下列關于承包商暫停工作權利的說法，錯誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應公正確定對承包商的補償D.如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及補償費用和利潤的要求【答案】A65、行為人對行為內容有重大誤解而實施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。A.意思表示真實B.行為不得違反法律C.行為人具有相應的行為能力D.行為不得違反社會公共利益【答案】A66、在()后，承包商應仔細檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標通知C.進駐現(xiàn)場D.提供設計文件【答案】A67、設備工程合同管理的根本任務是()。A.設備工程合同的簽訂、履行、保修B.設備工程合同約定的設計、制造、安裝C.設備工程合同質量、進度、投資控制D.與業(yè)主簽訂委托監(jiān)理合同【答案】C68、根據(jù)業(yè)主要求中的規(guī)定，對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面培訓的當事人是()。A.工程師B.工程師的助理C.承包商D.分包商【答案】C69、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結審理D.缺席判決【答案】D70、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D71、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A72、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D73、在委托代理中，代理人享有代理權的依據(jù)是()。A.委托合同B.委托授權行為C.人民法院指定D.法律規(guī)定【答案】B74、甲方向乙方購買10臺設備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應了5臺設備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權行使的權利是()。A.同時履行抗辯權B.先履行抗辯權C.不安抗辯權D.合同撤銷權【答案】A75、對基準點、基準線和基準標高等原始數(shù)據(jù)的錯誤，應由()承擔責任。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】B76、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應為()。A.設計文件規(guī)定的合理使用年限B.5年C.兩個采暖期、供冷期D.2年【答案】C77、下列與不可抗力相關的敘述，錯誤的是()。A.不可抗力是指不能預見、不可避免并不能克服的客觀情況B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除責任責任C.當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，也可根據(jù)情況部分免除責任D.不可抗力包括合同中約定的不可抗力情形【答案】C78、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質量符合約定B.視為數(shù)量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A79、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應當承擔的法定義務是()。A.拒絕執(zhí)行違章指揮B.拒絕冒險作業(yè)C.檢舉危害生命安全的行為D.嚴格遵守安全操作規(guī)程【答案】D80、設備采購合同中，買受人逾期付款，應依照()的計算方法，支付逾期付款利息。A.合同約定B.買受人提供C.銀行延期付款規(guī)定D.法律規(guī)定【答案】A多選題（共35題）1、根據(jù)《招標投標法》，中標人按照約定或者經(jīng)招標人同意，可以將中標項目的()工作分包給他人完成。A.全部B.部分關鍵性C.主體D.部分非關鍵性E.部分非主體【答案】D2、業(yè)主的設備工程合同總體策劃的內容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD3、下列關于委托合同中，受托人義務與責任正確的是()。A.受托人要根據(jù)委托人的指示的內容、范圍、方式、目的等行事，不得違反、變更、曲解委托人指示B.受托人可將受托事務轉交他人處理C.受托人向委托人報告受托事務處理情況是一種默示義務D.受托人依照合同處理委托事務所取得的各種財產(chǎn)，要及時移交給委托人E.有償?shù)奈泻贤?，因受托人過錯致使委托人受到經(jīng)濟損失的，受托人要承擔賠償責任【答案】ACD4、根據(jù)有關規(guī)定，依法必須招標的項目，評標委員會推薦三名中標候選人的，排名第一的中標候選人有下列情形的，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人的有()。A.資質等級由二級晉升一級B.因不可抗力提出不能履行合同C.參與其他同類工程項目投標D.投標期間與另一投標人協(xié)商投標報價E.放棄中標【答案】BD5、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，工程師提出變更的方式有()。A.由業(yè)主向承包商提出建議書B.工程師請求承包商提交變更建議書C.工程師向承包商發(fā)出變更建議書D.工程師直接發(fā)出變更指示E.由業(yè)主直接發(fā)出變更指示【答案】BD6、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，業(yè)主的風險有()。A.戰(zhàn)爭、敵對行動(不論宣戰(zhàn)與否)、入侵、外敵行動B.承包商使用爆炸性物質、輻射或放射性活動C.應由業(yè)主負責并提供的工程任何部分的設計D.非合同事先約定的業(yè)主提前占用永久工程的某一部分E.一個有經(jīng)驗的承包商不可預見且無法合理防范的自然力的作用【答案】ACD7、根據(jù)《行政訴訟法》，下列行政行為中，不屬于行政訴訟受案范圍的有()。A.抽象行政行為B.行政處罰行為C.國家外交行為D.終局行政裁決行為E.行政處分行為【答案】ACD8、按照《招投標法》的規(guī)定，()可以不進行招標，采用直接發(fā)包的方式委托建設任務。A.施工單項合同估算價150萬元人民幣B.重要設備的采購，單項合同估算價150萬元人民幣C.監(jiān)理合同，單項合同估算價150萬元人民幣D.項目總投資4000萬元，監(jiān)理合同單項合同估算價30萬元人民幣E.項目總投資2000萬元，監(jiān)理合同單項合同估算價30萬元人民幣【答案】A9、下列行政機關的行政行為中，相關當事人可以提起行政訴訟的情形有()。A.吊銷施工企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照B.查封施工現(xiàn)場的施工起重機械C.對建筑安全監(jiān)督管理機構的工作人員予以處分D.工程建設標準批準部門修改《工程建設標準強制性條文》E.建設行政主管部門對調解成功的建設合同爭議，擬定調解協(xié)議【答案】AB10、下列選項中，屬于要約邀請的有()。A.寄送的價目表B.拍賣公告C.懸賞告示D.招股說明書E.投標文件【答案】ABD11、導致承包商無法在合同規(guī)定的竣工時間內完成整個設備工程或單位工程，承包商有權要求延長竣工時間的情形有()。A.雨雪天氣不利于現(xiàn)場施工B.合同變更或某些工作量有大量變化C.流行病導致的無法預見的人員短缺D.當?shù)卣驅е碌臒o法預見的物品短缺E.在現(xiàn)場的指定分包商造成的延誤【答案】BCD12、保留金的退還通常分兩次，退還前一半保留金的條件是()。A.工程通過竣工驗收B.已經(jīng)簽發(fā)工程接收證書C.業(yè)主已經(jīng)接管工程D.承包商已完成缺陷修補工作E.已經(jīng)簽發(fā)履約證書【答案】AB13、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，屬于不可抗力的情況有()。A.國家間的戰(zhàn)爭B.工程所在國的內亂或內戰(zhàn)C.承包商人員引起的騷亂、罷工D.非承包商使用或造成的軍火、爆炸、輻射、污染E.不利的氣候條件【答案】ABD14、擔保的方式包括()。A.保證B.抵押C.質押D.預付款E.定金【答案】ABC15、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計-施工合同條件》規(guī)定，下列關于暫時停工后果的表述，正確的有()。A.如果工程師發(fā)布暫時停工指示是非承包商原因導致時，承包商有權就竣工時間提出索賠B.如果工程師發(fā)布暫時停工指示是非承包商原因導致時，承包商有權就費用提出索賠C.如果暫時停工由于承包商違約導致，承包商無權索賠D.如果暫時停工累計達到56天以上，承包商可解除合同E.無論何種原因導致暫時停工，承包商均可索賠【答案】ABC16、中標人按照約定或者經(jīng)招標人同意，可以將中標項目的()工作分包給他人完成。A.全部B.部分C.部分非主體D.非關鍵E.總價款三分之一以下的【答案】CD17、根據(jù)《合同法》，受要約人對要約內容中的下列條款作出了變更，屬于實質性變更的有()。A.合同標的B.價款或者報酬C.履行期限D.違約責任E.履約擔?！敬鸢浮緼BCD18、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，當事人因不可抗力不能履行合同的，應當()。A.賠償對方全部損失B.解除合同C.及時通知對方D.在合理期限內提供證明給對方E.積極防御不可抗力的再次發(fā)生【答案】BCD19、設備工程合同對工程質量作出規(guī)定的文件主要有()。A.業(yè)主要求B.合同條件C.設計文件D.技術規(guī)范E.承包商的建議書【答案】ACD20、《合同法》規(guī)定，有()情形之一的，合同終止。A.債權人免除債務B.債務相互抵銷C.債務依法提存D.債權合法轉讓E.債務已按約定履行【答案】ABC21、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時，應詳細說明給業(yè)主帶來好處的方面有()。A.降低設備制造成本B.加速竣工C.降低業(yè)主實施、維護或運行工程的費用D.提高設備工程的效率E.提高設備工程的價值【答案】BCD22、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》，承包商實施工程期間，遭遇不可預見的物質條件時，有權索賠工期和費用。該物質條件包括()。A.現(xiàn)場地質條件B.現(xiàn)場人為的物質障礙C.現(xiàn)場污染物D.現(xiàn)場水文條件E.現(xiàn)場氣候條件【答案】ABCD23、承包商因業(yè)主要求的錯誤導致?lián)p失后，獲得補償須滿足的條件有()。A.業(yè)主要求中的錯誤影響了承包商的工作B.此錯誤導致工程暫停C.此錯誤導致承包商產(chǎn)生了實際損失D.此錯誤是工程師認真檢查也不能發(fā)現(xiàn)的E.此錯誤是一個有經(jīng)驗的承包商認真檢查也無法發(fā)現(xiàn)的【答案】AC24、下列關于不安抗辯權的敘述，正確的有()。A.不安抗辨權是先履行義務一方當事人享有的權利B.不安抗辨權是后履行義務一方當事人享有的權利C.不安抗辨權的行使方式是中止履行合同義務D.不安抗辨權的行使方式是終止履行合同義務E.不安抗辨權的適用條件是對方當事人死亡或喪失行為能力【答案】AC25、甲建設單位和乙施工企業(yè)就施工材料質量缺陷引發(fā)了施工合同糾紛后，甲準備起訴乙。此時，甲可以向()的人民法院提起訴訟。A.甲建設單位所在地B.施工材料供方所在地C.施工合同訂立地D.工程所在地E.乙施工企業(yè)所在地【答案