2022-2023年設備監理師之設備監理合同題庫與答案單選題（共100題）1、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，實施工程的費用發生波動，根據合同的價格調整規定，對因市場價格變化不能完全得到補償時，()。A.工程師應確定一個費用指數，重新價格調整的數額B.獲得現行費用指數后，重新計算價格調整的數額C.應被認為在中標合同金額中已經包含了這一部分物價波動的風險費D.應被認為已經按照合同中規定的調價公式予以了調整【答案】C2、某工程雙方按口頭協議委托的施工任務，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務完成后由于發包人拖欠工程款而發生糾紛，此時應當認定()。A.尚無合同關系B.合同沒有成立C.合同已經成立D.由于法律規定建設工程合同應當采用書面形式，故發包人不承擔責任【答案】C3、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務，受托人應向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責任。委托人的這一權利為()。A.代理權B.介入權C.追認權D.代位權【答案】B4、大中型工程從發出中標通知書后的()天內，雙方應按照招投標文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A5、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D6、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規定，工程竣工的日期應當是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗的日期C.工程師簽發接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期【答案】D7、FIDIC新黃皮書對業主最終付款的支付時間的規定是，()后的56天內支付。A.工程師收到最終報表B.業主收到結清證明C.工程師收到結清證明D.業主收到工程師發出的付款證書【答案】D8、2006年10月20日甲與某農村小學簽訂一份贈與合同，內容是將其父親的一輛汽車贈予小學。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據題義，下列表述正確的是()。A.贈與合同無效B.贈與合同可撤銷C.贈與合同效力待定D.贈與合同有效【答案】D9、根據《合同法》規定，下列關于標的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權人喪失民事行為能力未確定監護人的B.債權人下落不明的C.債權人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權人主張提存的【答案】D10、設備采購合同中，因出賣人原因導致不能全部或部分交貨，應依照()的違約金數額支付違約金。A.法律規定B.合同約定C.買受人要求D.出賣人接受【答案】B11、根據《物權法》的規定，下列關于質權的說法，正確的是()。A.質物可以是正在建造的建筑物B.質權分為動產質權和不動產質權C.質權人對質物孳息享有收取權D.質權人有權使用質物【答案】C12、津濱工程公司是設立在天津市濱海新區的建筑施工企業，是中央管理的建筑施工企業下屬的建筑施工企業。津濱工程公司辦理安全生產許可證時，應當向()提出申請。A.國務院建設行政主管部門B.國務院負責安全生產監督管理的部門C.天津市人民政府建設行政主管部門D.天津市人民政府責安全生產監督管理的部門【答案】C13、FIDIC合同條件規定，如果業主在()天內未支付進度款，則應對延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請付款的月報表后28B.工程師開出付款證書后28C.工程師收到承包商申請付款的月報表后56D.工程師開出付款證書后56【答案】C14、根據《物權法》的規定，下列關于建設用地使用權的說法，正確的是()。A.建設用地使用權是建設用地使用權人對土地享有占有、使用和收益的權利B.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立C.設立建設用地使用權，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓D.建設用地使用權期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B15、按照《安全生產法》規定：特別重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經濟損失B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經濟損失【答案】C16、按照《安全生產法》規定：特別重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經濟損失B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經濟損失【答案】C17、在委托代理中，代理人享有代理權的依據是()。A.委托合同B.委托授權行為C.人民法院指定D.法律規定【答案】B18、下列關于訴訟時效的表述中，正確的是()。A.訴訟時效期間從權利人的權利被侵害之日起算B.權利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內發生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進行D.訴訟時效中止的法定事由發生后，已經過去的時效期間統歸無效【答案】C19、下列所有權的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈B.收益C.繼承D.受讓【答案】B20、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險有效期限是()。A.設備起運日起，至設備離開現場B.設備運抵現場起，至使用該設備的工程竣工C.開工之日起，至頒發接收證書D.開工之日起，至竣工時間屆滿【答案】A21、根據《物權法》，物權分為()。A.所有權、債權和用益物權B.動產物權、不動產物權和權利質權C.所有權、用益物權和擔保物權D.抵押權、質權和留置權【答案】C22、FIDIC新黃皮書對扣除保留金的規定是()。A.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%B.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10%C.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10c%D.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%【答案】B23、某建筑設計院超越資質等級承攬設計任務，且設計中未按照工程建設強制性標準進行設計，建設行政主管部門查證后對其作出吊銷資質證書的處罰，設計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設計院應在知道處罰之日起2個月內提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調解D.人民法院對該案件應當公開宣告判決【答案】D24、資金安排證明的應當由()出具。A.工程師B.業主C.業主開戶銀行D.保險公司【答案】C25、甲廠業務員范某一直負責與乙廠的購銷業務，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無權代理B.表見代理C.越權代理D.委托代理【答案】B26、質量技術監督部門對許可證獲準企業進行監督檢查的方式不包括()。A.日常監督檢查B.定期監督檢查C.產品質量監督抽查D.產品自查自檢【答案】D27、在承包商負責照管期間，由于業主風險中所列的風險以外的原因，致使工程發生任何損失，由()承擔修正該項損失的費用。A.業主B.承包商C.工程師D.保險公司【答案】B28、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調解【答案】D29、根據《合同法》規定，甲方違約，乙方采取適當措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應當由()承擔。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B30、生產設備在運輸過程中涉及的各類保險，應由()負責辦理投保手續。A.承包商B.業主C.承運人D.設備供應商【答案】A31、招標公告，從合同法律性質上講屬于()。A.要約邀請B.要約C.新要約D.承諾【答案】A32、有關組織或機構編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構成是()。A.履約保證和合同格式B.合同格式和合同數據C.合同格式和對擬招標合同的特殊條款規定D.合同數據和對擬招標合同的特殊條款規定【答案】D33、下列關于委托合同的說法不正確的是()A.委托合同的訂立以當事人雙方相互信任為基礎B.委托合同中，受托人可以以委托人的名義處理事務，也可以以自己的名義處理事務C.受托人在處理委托事務中的法律關系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托處理事務而已D.委托合同中委托人應當承擔處理事務中所花費的費用，委托事務處理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D34、承包商將運達現場的承包商的主要設備移出現場時，應經()同意。A.業主B.工程師C.工程師助理D.項目經理【答案】B35、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，可以作為招標人延緩或推遲開標理由的是()。A.評標委員會未組建B.發現有足以影響采購公正性的違法或不當行為C.擬主持招標的招標單位負責人因故不能主持D.投標人對開標時間有異議【答案】B36、工程師管理合同過程中，無權處理的事項是()。A.指示承包商調查引發工程質量缺陷的原因B.撤銷對承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業主的職責D.為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C37、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復議C.和解D.訴訟【答案】C38、FIDIC“新黃皮書”中，按合同規定的計量方法，實際支付給承包商的金額是()。A.進度款B.結算款C.合同價格D.保留金【答案】C39、根據《招標投標法》《招標投標法實施條例》和《評標委員會和評標方法暫行規定》，下列人員中，不得擔任評標委員會成員的是()。A.投標單位董事長的父親B.投標單位總經理的同學C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標項目所在地統計局局長【答案】A40、在設備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質量保修服務的期限稱為()。A.缺陷責任期B.質量保證期C.缺陷通知期D.設備維修期【答案】C41、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權限內向第三人作出的意思表示，所產生的權利和義務直接由被代理人享有和承擔的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執法【答案】A42、設備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。A.具體合同事件B.設備工程進度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D43、按照《招標投標法實施條例》的規定，招標人在招標文件中載明的投標有效期，起算時間是()之日。A.投標人發出投標文件B.招標人收到投標文件C.提交投標文件截止D.提交投標保證【答案】C44、如果規定必須在工程接收之前完成對業主的人員進行工程操作和維修方面的培訓，則完成培訓是()的構成條件之一。A.進行工程竣工試驗B.工程接收C.進行工程竣工后試驗D.簽發履約證書【答案】B45、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D46、無權代理屬于()行為。A.無效B.可變更的C.可撤銷的D.效力待定的【答案】D47、根據《合同法》規定，招標公告屬于()。A.要約邀請B.要約C.再要約D.承諾【答案】A48、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，工程師應將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A.簽發臨時付款證書B.列入當月付款證書C.列入竣工結算報表D.簽發索賠付款證書【答案】B49、承包商執行工程師恢復施工的指示后，對暫停期間設備工程發生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應負責修復并承擔由此產生的費用B.承包商應負責修復，由此產生的費用由責任方承擔C.責任方應負責修復并承擔由此產生的費用D.責任方應負責修復，由此產生的費用由承包商承擔【答案】B50、業主為了確保設備工程合同有效并順利實施，在正式簽署設備工程合同前，要求中標的承包商提供履約擔保，該履約擔保一般是()。A.銀行保函B.匯票C.土地所有權D.債券【答案】A51、在設備工程合同談判階段，雙方談判結果一般以()形式，形成書面文件。A.技術資料B.商務資料C.合同專用條件D.合同補遺【答案】D52、根據《招標投標法》，評標委員會經過評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低評標標準，宣布綜合得分最高者中標C.向招標人建議中標候選人，由招標人酌情決定D.否決所有投標【答案】D53、根據《招標投標法實施條例》，招標人具有編制招標文件和組織評標能力是指()。A.招標人是具備法人資格的經濟實體B.招標人是具有相應資質的企業法人C.招標人是具有與招標項目規模和復雜程度相適應的技術、經濟等方面的專業人員D.招標人是具有與招標項目規模和復雜程度相適應的專家庫【答案】C54、根據《擔保法》，債權人和保證人對保證方式沒有約定或約定不明確的，保證人承擔保證責任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權人要求的方式D.連帶責任保證【答案】D55、甲、乙兩企業欲進行零配件的交易，為了規避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A56、如果因供貨方原因導致不能全部或部分交貨，應依照合同約定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算C.違約金加采購方的損失計算D.供貨方實際違約情況【答案】B57、工程師收到承包商的簽發接收證書申請后，未在()天內作出答復，而工程或單位工程(視情況而定)實質上符合合同要求，應認為在上述期限的最后一天已經簽發了接收證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B58、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應提取的部分貨物毀損。根據《合同法》的規定，乙公司承擔該批貨物毀損、滅失風險的起始時間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B59、下列關于投標保證金的說法，符合《招標投標法實施條例》規定的是()。A.投標保證金不得超過投標總價的2%B.招標人不得挪用投標保證金C.投標保證金不得以支票形式提交D.投標保證金有效期應超出投標有效期15天【答案】B60、在買賣合同中，買受人的義務有()。A.對標的物提供質量保證B.受領標的物C.對標的物提供權利擔保D.提供有關單證和資料【答案】B61、在設備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設備監理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告【答案】C62、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標明的竣工日期【答案】D63、設備采購評標結束后，由評標委員會編寫評標報告。評標報告的內容不應當包括()。A.爭議的解決方式B.評標委員會的人員組成C.主要技術性能數據D.推薦的中標候選人【答案】A64、在設備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設備監理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告【答案】C65、承包商編制的質量管理計劃，在得到()的批準后，將此類文件提交給工程師參考。A.業主B.承包商項目經理C.承包商D.工程師代表【答案】B66、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費用增加的，應相應調整合同價格。A.基準日期B.合同生效C.工程師通知開工D.開工日期【答案】A67、某施工企業依法獲得的安全生產許可證有效期即將屆滿，該企業辦理安全生產許可證延期手續的期限是()。A.期滿前3個月內B.期滿前6個月內C.期滿后15日內D.期滿后3個月內【答案】A68、承包商應將準備運往現場的任何生產設備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C69、某廠開發出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應當向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯【答案】A70、依據有關勞動法律的規定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。A.勞動者嚴重違反用人單位規章制度的B.勞動者患職業病或者因工負傷并被確認喪失部分勞動能力的C.勞動者在試用期內被證明不符合錄用條件的D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的【答案】B71、設備監理工程師的合同管理對象是()。A.合同內容B.設備工程C.監理合同D.設備合同【答案】D72、FIDIC合同條件引入的解決爭端機制，要求業主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。A.工程師B.爭端評判委員會(DAB)C.仲裁機構D.人民法院【答案】B73、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，“不可預見”被定義為“一個有經驗的承包商在()前不能合理預見”。A.提交投標書日期B.基準日期C.實施工程D.進入現場【答案】A74、建設單位因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期，經延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達到()。A.三個月B.六個月C.九個月D.一年【答案】C75、設備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負責C.承攬人應就該部分工作對定作人負責D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質量起關鍵性的工作【答案】C76、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》規定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據合同規定的要求竣工的全部時間。A.投標書附錄B.中標函C.合同協議書D.承包商建議書【答案】A77、組建編制設備工程合同的團隊時，團隊人員的知識構成至少應包括()。A.設備工程技術知識、商務知識和法律知識B.設備工程技術知識、商務知識和管理知識C.商務知識、管理知識和法律知識D.管理知識、法律知識和設備工程技術知識【答案】A78、在設備工程合同履行中，屬于業主索賠事由的是()。A.設備監理工程師要求增加工程量，致使業主受到損失B.設備監理工程師批示錯誤，致使業主受到損失C.因設備監理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業主受到損失D.因分包商過錯，致使業主受到損失【答案】D79、根據《合同法》規定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發生之日起1年內沒有行使B.撤銷事由發生之日起2年內沒有行使C.知道撤銷事由發生之日起1年內沒有行使D.知道撤銷事由發生之日起6個月內沒有行使【答案】C80、根據我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A81、有關組織或機構編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構成是()。A.履約保證和合同格式B.合同格式和合同數據C.合同格式和對擬招標合同的特殊條款規定D.合同數據和對擬招標合同的特殊條款規定【答案】D82、買受人在合同內錯填到貨地點或接貨人，導致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產生的后果由()承擔。A.出賣人B.承運人C.買受人D.出賣人與買受人【答案】C83、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔了設備工程項目的所有風險的是()。A.固定總價合同B.純單價合同C.單價與包干混合式合同D.成本加固定費用【答案】A84、債務人將合同的部分義務轉讓給第三人的，應當()。A.通知債權人B.經債權人同意C.與第三人約定且經主管部門批準D.通知債權人并在合同管理機關備案【答案】B85、依法必須進行招標的項目，招標人公示中標候選人的公示期不得少于()日。A.lB.2C.3D.5【答案】C86、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，()是工程師可以行使的權力之一。A.修改施工計劃B.解除承包商根據合同應承擔的責任C.在工程進行中向承包商發布信息和指示D.解除雇主根據合同應承擔的責任【答案】C87、大中型工程從發出中標通知書后的()天內，雙方應按照招投標文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A88、設備工程合同履行過程中合同調整的技術措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設計C.加大資金收入D.調整合同計劃【答案】B89、按照《擔保法》的規定，下列財產中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權處分的國有土地使用權B.抵押人的宅基地使用權C.抵押人擁有的股票D.學校設施【答案】A90、FIDIC“新黃皮書”規定，開工日期應在()的42天內。A.承包商提交履約擔保后B.承包商收到中標函后C.工程師發出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B91、投標邀請書，是指招標人向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發出的投標邀請通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A92、下列關于分包商的說法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應商應取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應提前28天通知工程師C.承包商應當對指定分包商的行為負責D.承包商可將整個工程分包給他人【答案】C93、下列文件中，屬于確認承包商的工作成果是否符合合同的重要依據的是()。A.設計文件B.業主要求C.承包商文件D.投標書【答案】B94、給付定金的一方不履行約定債務的，無權要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務的，應當()。A.返還定金B.抵作合同價款C.雙倍返還定金D.繼續履行合同【答案】C95、合同法律關系的內容是()。A.權利和義務B.權利和責任C.法律事實D.法律行為【答案】A96、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權B.留置權C.處置權D.抵押權【答案】B97、如果業主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現場的權利，承包商有權獲得()的補償。A.工期延長B.相應費用C.合理利潤D.工期延長和相應費用加合理利潤【答案】D98、地處北京的甲公司就購買某一專用設備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發出要求，要約書規定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發出承諾書，通常可以于4月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應由()承擔該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B99、下列()財產可以抵押。A.土地所有權B.抵押人依法承包但未經發包人同意的荒山的土地使用權C.以公開協商方式取得的土地承包經營權D.有爭議的財產【答案】C100、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規定，工程竣工的日期應當是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗的日期C.工程師簽發接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期【答案】D多選題（共50題）1、設備工程合同談判可能涉及的主要內容有()。A.關于設備工程合同的標的確認B.關于技術要求、技術規范和標準C.關于價格調整D.關于爭端的解決E.關于設備監理工程師的取費【答案】ABCD2、《招投標法》規定，投標文件()的投標人應確定為中標人。A.滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準的最低要求B.最大限度地滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準C.滿足招標文件各項要求，并且報價最低D.滿足招標文件各項要求，并且經評審的價格最低E.滿足招標文件各項要求，并且經評審價格最高【答案】BD3、當權利人的物權受到他人侵犯時，權利人可以行使的權利包括()。A.請求確認物權B.請求恢復原狀C.請求支付違約金D.請求賠償損失E.請求排除妨礙【答案】ABD4、業主要保證現場的()配合承包商工作。A.工程師B.工程師的助理C.工程師雇用的其他職員D.業主指定的分包商E.業主雇用的其他承包商【答案】ABC5、按照《招投標法》的規定，()可以不進行招標，采用直接發包的方式委托建設任務。A.施工單項合同估算價150萬元人民幣B.重要設備的采購，單項合同估算價150萬元人民幣C.監理合同，單項合同估算價150萬元人民幣D.項目總投資4000萬元，監理合同單項合同估算價30萬元人民幣E.項目總投資2000萬元，監理合同單項合同估算價30萬元人民幣【答案】A6、買賣合同中，買受人應當按照約定數額支付價款，合同對價款沒有約定或約定不明確時，買受人可依《合同法》確定價款的方法有()。A.提議雙方簽訂補充協議確定B.按照合同有關條款確定C.按照交易習慣確定D.按照訂立合同時簽訂地市場價格確定E.按照訂立合同時履行地市場價格確定【答案】ABC7、買賣合同屬于()。A.雙務合同B.不要式合同C.有償合同D.實踐合同E.諾成合同【答案】ABC8、對于承包商未按照合同規定的期限撤走的剩余貨物，下列說法正確的有()。A.業主取得剩余貨物的所有權B.業主取得剩余貨物的處置權C.變賣剩余貨物的所得價款歸業主D.承包商承擔處置剩余貨物的開支E.變賣剩余貨物的收入不足彌補變賣開支的，差額部分由承包商承擔【答案】BD9、投標文件出現下列情形的，評標委員會應當予以否決的有()。A.投標文件中的總價金額與單價金額不一致B.投標文件未經投標人企業蓋章C.投標報價是所有投標文件中最高的D.投標人未按要求提交投標保證金的E.聯合體投標沒有提交共同投標協議【答案】BD10、中標人按照約定或者經招標人同意，可以將中標項目的()工作分包給他人完成。A.全部B.部分C.部分非主體D.非關鍵E.總價款三分之一以下的【答案】CD11、代理的特征有()。A.代理人在代理權限內獨立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權是依據法律的直接規定而產生E.代理人應當在代理權范圍內實施代理行為【答案】AC12、評標過程中，初步評審的主要內容包括()。A.投標人的合格性B.投標擔保C.資格證明文件D.業績E.報價的合理性【答案】ABCD13、建筑施工企業取得安全生產許可證應具備()條件。A.制定完備的安全生產規章制度和操作規程B.設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員C.保證施工安全防護用具所需資金的投入D.管理人員和作業人員每兩年進行一次安全生產教育培訓并考核合格E.依法參加工傷保險，為從業人員繳納保險費【答案】AB14、根據《民法通則》，法人應具備的基本條件有()。A.依法成立B.設立分支機構C.有必要的財產和經費D.能夠獨立承擔民事責任E.有自己的名稱、組織機構和場所【答案】ACD15、按照勞動保護的相關規定，用人單位不得安排女職工和未成年工從事()。A.加班勞動B.特種作業勞動C.礦山井下勞動D.國家規定的第四級體力勞動E.國家規定的第三級體力勞動【答案】CD16、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，承包商實施工程期間，遭遇不可預見的物質條件時，有權索賠工期和費用。該物質條件包括()。A.現場地質條件B.現場人為的物質障礙C.現場污染物D.現場水文條件E.現場氣候條件【答案】ABCD17、根據《物權法》，下列財產中可以設定抵押的有()。A.正在建造的建筑物、船舶、航空器B.交通運輸工具C.公立學校的教育設施D.依法被查封、抵押、監管的財產E.以招標方式取得的土地承包經營權【答案】AB18、索賠依據應具有()等特征。A.經濟性B.合法性C.真實性D.完備性E.先進性【答案】BCD19、導致承包商無法在合同規定的竣工時間內完成整個設備工程或單位工程，承包商有權要求延長竣工時間的情形有()。A.雨雪天氣不利于現場施工B.合同變更或某些工作量有大量變化C.流行病導致的無法預見的人員短缺D.當地政府原因導致的無法預見的物品短缺E.在現場的指定分包商造成的延誤【答案】BCD20、下列產品中存在《產品質量法》所稱的“缺陷”的有()。A.致人中毒的假酒B.口感不佳的劣酒C.易醉人的高度酒D.突然爆炸炸壞家具的汽酒(爆炸原因為氣壓過高)E.增加腎臟負擔的啤酒【答案】AD21、對于設備工程的質量缺陷進行修復，工程師有權指示承包商完成的工作有()。A.從合同中刪除有質量缺陷的工作B.換掉不符合合同的材料和生產設備并移出現場C.自費調查導致質量缺陷的原因D.對不符合合同要求的工作返工E.在發生緊急情況時，如事故、意外事件等，實施為保證工程安全迫切需要的工作【答案】BD22、屬于設備工程合同變更的情況有()。A.業主的變更要求B.承包商提出的變更建議，并經業主批準C.業主提出的變更建議，并經承包商批準D.承包商管理制度調整E.政府領導的決定【答案】AB23、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，招標人應當拒收投標文件的有()。A.投標文件逾期送達B.投標文件未送達指定地點C.投標文件未按招標文件要求密封D.投標文件未按規定編制E.投標人以低于成本的報價競標【答案】ABC24、下列關于FIDIC新黃皮書對預付款扣減方式規定的說法，正確的有()。A.當已確認的期中付款的累計金額超過中標合同金額減去暫定金額后余額的10%時開始扣還預付款B.當已確認的期中付款的累計金額超過中標合同金額減去暫定金額后余額的20%時開始扣還預付款C.每次扣還預付款的金額為當期付款證書金額的10%D.每次扣還預付款的金額為當期付款證書金額的25%E.按照預付款的貨幣和比例計算【答案】AD25、在開標時，如果發現投標文件出現()等情況，應按無效投標文件處理。A.未按招標文件的要求予以密封B.投標函未加蓋投標人的企業公章C.聯合體投標未附聯合體協議書D.明顯不符合技術標準要求E.完成期限超過招標文件規定的期限【答案】ABC26、總體策劃設備工程項目整個建設期內可能簽訂的合同時，主要依據包括()。A.相關法律法規B.設備工程的特性C.設計文件D.資源情況E.市場環境【答案】ABD27、承包商因業主要求的錯誤導致損失后，獲得補償須滿足的條件有()。A.業主要求中的錯誤影響了承包商的工作B.此錯誤導致工程暫停C.此錯誤導致承包商產生了實際損失D.此錯誤是工程師認真檢查也不能發現的E.此錯誤是一個有經驗的承包商認真檢查也無法發現的【答案】AC28、因不可抗力終止合同時，工程師簽發的支付證書中應包括()。A.已經完成的任何工作的價值B.承包商為完成工程而招致的任何合理開支C.承包商將臨時工程或施工設備運回原駐地的費用D.合同終止時承包商人員遣返回原駐地的費用E.合同終止所導致的承包商的利潤損失【答案】ABCD29、根據《勞動合同法》的規定，勞動合同類型有()。A.固定期限勞動合同B.長期性勞動合同C.無固定期限勞動合同D.時限性勞動合同E.以完成一定工作任務為期限的勞動合同【答案】AC30、下列情形中，屬于行為人意思表示不真實的有()。A.乘人之危簽訂的設備買賣合同B.受欺詐情況下做出的行為C.受脅迫的情況下做出的行為D.誤將贗品作為真品購買E.與他人合伙開設賭場的行為【答案】ABCD31、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，工程師簽發第一筆預付款的付款證書的前提條件有()。A.承包商提交了申請支付的報表B.承包商收到了開工通知C.業主收到合格的履約保證D.業主收到合格的預付款保函E.工程設備已經起運【答案】ACD32、下列關于設備采購合同解除的敘述，正確的有()。A.因主設備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力及于輔助設備B.因輔助設備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力及于主設備C.因輔助設備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力不及于主沒備D.多項設備采購合同，其中一項設備不符合約定的，買受人可以解除合同E.多項設備采購合同，其中一項設備不符合約定的，買受人可以解除該項設備合同【答案】AC33、承包商應向業主方提供保障責任的情況有()。A.因承包商的工程設計、施工、竣工以及修補缺陷等活動引起的任何人員的人身傷害、疾病或死亡B.由于承包商違約行為造成的任何財產損失C.由于承包商及其人員的疏忽行為造成的任何財產損失D.承包商履行其合同義務導致的不可避免的損害E.不包括在保險中的業主風險所引起的損害【答案】ABC34、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商根據工程師指示提交的變更建議書，應當包括的內容有()。A.變更工作說明B.變更工作進度計劃C.對整個設備工程計劃進行調整的建議D.變更工作的價格E.變更導致的索賠金額【答案】ABCD35、如果業主沒有按照合同約定的時間給予承包商進入和占用現場的權利，承包商索賠的內容可包括()。A.延長工期B.開工日期順延C.費用D.合理利潤E.延長缺陷通知期【答案】ACD36、下列關于工程設計合同委托人義務的描述，正確的有()。A.支付設計費及相關費用B.提供設計依據資料并對資料的正確性負責C.負責設計變更和修改預算并參