項目外包公司合作的合同范本推薦承攬合同范本。

在交易過程中，雙方一般會簽訂一份合同，在簽訂合同之前要先經過雙方的協商。在甲方制定好合同并在你簽署完了之后，可以更好的防備可能存在的風險。你目前是否在尋找相關的合同呢？下列是小編收集整理的“工程外包公司合作的合同范本推薦〞，歡迎閱讀，希望您能夠喜歡并分享！

工程外包公司合作的合同范本篇1

發包方：____________________________(下列簡稱甲方)

承包方：____________________________(下列簡稱乙方)

甲、乙雙方根據?中華人民共和國民法典》等有關規定，本著真誠合作、互惠互利的原那么，經友好協商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：

一、項目概況

1、工程名稱：____________________________

2、項目地點：____________________________

4、合同總金額：人民幣(大寫)(小寫)

二、結算、付款方式及限期

1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預付款延付，那么交貨期順延。

2。計人民幣(大寫)元整，元整。

3、驗收款：乙方將殘余未安裝的門安裝完畢，并全部調試完畢后，經甲方驗收合格后，____日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。

4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。

5、安裝項目交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的'所有權和每套配套鑰匙。

6、乙方提供的結算憑證為：普通工業發票。

三、甲方責任

1、施工現場具動工條件。

2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。

3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備寄存使用，提供乙方進場安裝人員的食宿，并協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規定的建設工地人員所需工種證件。

4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現場交驗，確保安裝條件準確無誤。

5、提供安裝所需水電、項目吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。

6、負責協調處理第三者對該項目正常安裝所發生的干擾、抵觸或阻擾。

7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。

四、乙方責任

1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。

2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的，否那么由此造成的一切后果均由乙方承當，并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。

3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規定。

4、負責產品運輸及負擔運輸費用。

5、售后效勞，________年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取本錢費用)，________年滿后乙方收取本錢費用。

五、工期延誤

對下列原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認后，工期相應順延：

1、項目量變化

2、工地現場停電造成停工

3、人力不可抗拒因素造成停工

4、非乙方因素的其他原因

六、質量要求、驗收規范、辦法及提出異議期限

1、驗收規范：以雙方確認之樣品門實物為制作規范，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝標準及要求為安裝規范，確保產品及安裝質量到達相關要求。

2、驗收辦法：項目安裝完成后，甲方應組織相關人員驗收。

3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。

七、合同變更、解除

本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

八、解決處理合同爭議

本合同如發生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態度及時協商解決。如協商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。

九、合同的效力

本合同一式四份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。

十、其他約定事項

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

工程外包公司合作的合同范本篇2

委托方：簽訂地點：

依照?合同法》、?加工承攬合同條例》、?廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條：廣告承攬要求。

1.1工程〔制作〕

1.2廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

1.3發布地點或形式：

1.4顏色：

1.5規格或材料：

1.6刊播次數、起止日期及時間：

第二條：費用及支付辦法

2.1費用

本次活動總金額為，〔大寫圓整〕

2.2結算方式和期限：

第三條：驗收方式及時間：

第四條：違約責任

4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行局部廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

4.2承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行局部廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

4.3其他違約責任，按?加工承攬合同條例》執行。

第五條：糾紛解決方式

發生合同糾紛，雙方協商不成，按以下第〔2〕項規定辦理。

1.向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

2.向連云港市當地人民法院起訴。

第六條：雙方商定的其他事項：

第七條：附那么

本合同有效期自年月日生效至年月日終止。

單位名稱〔蓋章〕單位名稱〔蓋章〕

地址：地址：

委托代理人：委托代理人：

：：

工程外包公司合作的合同范本篇3

承攬方〔甲方〕：xx定作方〔乙方〕：xx

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條

甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條

加工成品的完工時間、檢驗規范與辦法、包裝規范與費用承當定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗規范與辦法

包裝規范

包裝費承當

第三條

加工成品的交付時間、地點、運輸辦法與運費承當定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸辦法

運輸價款承當

第四條

乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條

原材料交付時間、地點、包裝、檢驗辦法、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗辦法

運輸辦法和運費承當

第六條

加工費結算方法與時間

第七條

乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承當違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承當逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不合乎合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的xx‰償付違約金。

5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值xx％的違約金。

6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規定的質量要求，否那么乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行局部定作物價款總值xx％的違約金。

3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4．乙方如超過合同規定日期付款，應當對比中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6．乙方如變更交付定作物地點，應承當因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

〔一〕甲方：

1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

〔二〕乙方：

1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密〔技術信息、經營信息及其他商業秘密〕予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或局部內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。

一方違反上述保密義務的'，應承當相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能防止并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動蕩、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx〔書信、傳真、電報、當面送交等方式〕傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：xx。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方；否那么，由未通知方承當由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1．本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按以下第xx種方式解決：

〔1〕提交xx仲裁委員會仲裁；

〔2〕依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙辦法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。

承攬方〔蓋章〕：xxxx定作方〔蓋章〕：xxxx

法定代表人〔簽字〕：xx法定代表人〔簽字〕：xx

地址：xxxxxx地址：xxxxxx

xx年xx月xx日xx年xx月xx日

簽訂地點：xxxx簽訂地點：xxxx

工程外包公司合作的合同范本篇4

承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱：_________

型號：_________

規格：_________

質量要求：_________

計量單位：_________

數量：_________

加工費：_________

單位總價：_________

第二條加工成品的完工時間、檢驗規范與辦法、包裝規范與費用承當定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗規范與辦法包裝規范包裝費承當。

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸辦法與運費承當定作物名稱交付時間交付地點運輸辦法運輸價款承當。

第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

材料名稱：_________

型號：_________

規格：_________

質量要求：_________

計量單位：_________

數量：_________

單價：_________

總價：_________

圖紙、技：_________

術資料及：_________

交付時間：_________

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗辦法、運輸

材料名稱：_________

交付時間：_________

交付地點：_________

交付數量：_________

包裝要求：_________

檢驗辦法：_________

運輸辦法：_________

運費承當：

第六條加工費結算方法與時間_________。

第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承當違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承當逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不合乎合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規定的質量要求，否那么乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行局部定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規定日期付款，應當對比中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點，應承當因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或局部內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應承當相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能防止并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動蕩、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否那么，由未通知方承當由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按以下第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙辦法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

地址：_________地址：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

工程外包公司合作的合同范本篇5

定作方：合同編號：

簽訂地點：

承攬方：簽訂時間：

一、加工標的

貨物名稱

型號

面料

顏色

單位

數量

單價

總金額

交貨地點及期限

交期：

出口國：

合計人民幣(大寫)

按實際金額結算單價含線稅封箱帶

二、定作方提供材料(假設定作方提供材料，那么必須填寫)

材料

質量

數量

提供日期

耗費定額

面料.里料

一等

按定單數量

到位

按實際排版單耗

三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業規范進行檢驗，提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。

四、加工物品的技術規范及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗規范和SN/T1649的規范驗收。

五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否那么由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內回答。

六、加工物品的包裝按定作方的要求。

七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或局部定作任務轉移給第三方完成，否那么將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。

九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收規范為客戶最終確認樣及確認意見規范。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承當(包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。

十一、付款方式：內部結算。

十二、其他約定事項：

1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，

2、雙方對質量規范確認以封樣為準，雙方各保存封樣，由承攬方無償提供。

3、假設由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將殘余面料、二等衣服等送到達定作方指定地點。

4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承當。

十三、違約責任：任何一方違約的應承當違約責任，除應承當因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。

十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

定做方：

代表人：

時間：

承攬方：

代表人：

時間：

相關閱讀

工程合作的合同范本

工程出資人(下列簡稱甲方)和工程技術負責人(下列簡稱乙方)

甲乙雙方本著公平、平等、互利的原那么訂立合作協議如下

第一條甲乙雙方自愿合作經營塑膠和金屬油漆工程，總投資為20萬元，甲方以人民幣方式出資15萬元，

乙方以人民幣出資5萬元及技術和客戶資源。

第二條本合伙依法組成合伙企業，在合伙期間合伙人出資的為共有財產，不得隨意分割。合伙終至后，

各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。

第三條本合伙企業經營期限為三年。如果需要延長期限的，在期滿前六個月辦理有關

手續。

第四條雙方共同經營，合伙人執行合伙事務所產生的收益歸全體合伙人，所產生的虧損或者民事責任由

全體合伙人。

第五條企業固定資產和盈余按照取得的銷售凈利潤的甲方60%、乙方40%的比例分配。

第六條企業債務按照甲方60%、乙方40%比例負擔。任何一方對外歸還債務后，另一方應當按比例在十

日內向對方清償自己負擔的局部。

第七條每年工程產品總銷售利潤的百分之十進行固定投入。銷售利潤分紅，一年結算

第八條本協議未盡事宜，雙方可以補充規定，補充協議與本協議有同等效力。

第九條本協議一式貳份，合伙人各一份。本協議自合伙人簽字(或蓋章)之日起生效。

第十條自協議簽訂之日起，乙方需要負責技術和市場開發及售后跟進，甲方負責管理及日常事務。

第十一條本協議有效期暫定三年，自雙方代表(乙方為本人)簽字之日起計算，即從____年__月__日至____年__月__日止。

第十二條爭議處理

1、對于執行本合同發生的與本合同有關的爭議應本著友好協商的原那么解決;

2、如果雙方通過協商不能達成一致，那么提交仲裁委員會進行仲裁，或依法向人民法院起訴;

第十三條本協議到期后，雙方均未提出終止協議要求的，視作均同意繼續合作，本協議繼續有效，如果不再繼續合作的，退出方應提前三個月向另一方提交退出的書面文本，并將己方的有關本合同工程的資料及客戶資源都應交給另一方。

第十四條違約處理

如果一方違反本合同的任何條款，非違約方有權終止本合同的執行，并依法要求違約方賠償損害。

第十五條協議解除

1、一方合伙人有違反本合協議的，另一方有權解除合作協議

2、合作協議期滿

3、雙方同意終止協優議的

4、一方合伙人出現法律上問題及做對企業有損害的，另一方有權解除合作協議

第十六條未盡事宜，雙方可再協商補充協議，補充協議同等本協議有效

第十七條本合同一式兩份，雙方各執一份，具有相同的法律效力

甲方：(簽章)乙方：(簽章)

地址：地址：

合同簽訂地點：___________

合同簽訂時間：____年__月__日

請大家繼續瀏覽更多的合同范本：

維修維保項目的合同范本

消防設施檢測的合同范本

拆遷安置房的買賣合同范本

規范材料采購的合同范本

咨詢公司工程合作合同范本

甲方：

代表：

地址：

：

乙方：

代表：

地址：

：

乙方是提供管理咨詢效勞的專業公司，擁有工程策動、市場營銷、企業管理、財務稅務等方面專業咨詢資格的專家團隊和專業優勢。基于以上理由，甲方委托乙方為其所介紹公司策動并編制?可行性研究報告》，并為甲方所介紹公司的工程提供專業咨詢效勞。

根據?中華人民共和國合同法》及有關規定，甲乙雙方本著老實信用、平等互利的原那么，經協商一致，訂立下列條款：

一、聲明條款

甲乙雙方確認：乙方是甲方委托為其所介紹公司做?可行性研究報告》的唯一提供全程專業效勞的公司。

二、效勞內容與主要事項

1、乙方按照甲乙雙方商定的要求，高質量、按時完成?可行性研究報告》，并提交給甲方所介紹企業本報告書和相關資料。

2、根據甲方要求，乙方提供工程報告書實施的咨詢效勞。

3、對超出本工程范圍的其他工程的咨詢，甲乙雙方在友好協商的根底上另行協議。

三、效勞期限

本協議自合同簽字生效日起，自______年______月______日起至______年______月______日止。

四、甲乙雙方權利義務

1、甲方權利義務

〔1〕甲方在委托期內應保證及時提供乙方所必要的、真實的資料、信息資源；并就相關重要決策、方案調整等及時通知乙方。甲方應保證資料的真實性和合法性。

〔2〕甲方應按雙方確認的方案執行，如確因市場原因，經雙方協商后可作調整。

〔3〕甲方應敦促所介紹的企業及時向乙方付款。

〔4〕甲方所介紹公司對本工程報告書具有所由權，未經甲方同意，乙方不能隨意將報告提供應第三方。

2、乙方責任義務

〔1〕乙方應保守甲方的商業機密〔指甲方提供應乙方的真實的資料、信息資源〕，如有泄露，給甲方造成了經濟損失，甲方有權要求賠償。

〔2〕乙方公司具有法定資格的注冊咨詢師，對本工程報告書具有署名權，甲方未經乙方同意，不得任意擴散或泄漏給與本工程無直接關聯的第三方。

〔3〕乙方在做工程可研性報告過程中，如需要工程企業在某些方面做出調整，其費用由工程企業自行承當。

五、收費規范與付款方式

1、向乙方支付可研報告的編制、裝訂費為______萬元人民幣。

2、就本工程向乙方支付的咨詢效勞費為所得資助款項______%。

六、違約責任

1、違反本合同規定，由違約方承當違約責任，并賠償對方由此造成的直接經濟損失。

2、甲方超過合同規定的期限付款時，應償付逾期的違約金，其違約金額為每逾期一天，按合同價款的______%計算向乙方支付。

3、由乙方原因不按合同規定期限提交咨詢報告時，乙方應向甲方支付違約金，其違約金額為每逾期一天，按合同價款的______%計算向甲方支付。

4、因乙方編制報告內容不全、有誤，乙方負責修改；屬甲方委托內容或提供的資料和數據有誤的，乙方不負修改責任。

七、不可抗力

由于不可抗力因素導致直接影響比合同履行或者不能按照約定的條件履行時，遇有上述不可抗力事件的一方，應在事件發生24小時內通知對方，并提供相關證明文件，否那么對方不承當賠償責任。

八、其它

1、甲乙雙方各指定一名人員聯系溝通，隨時交流信息。雙方代表在各自單位授權范圍內簽署履行本合同的相關文件。

2、本合同一式______份，經雙方代表簽字蓋章后生效，雙方各執______份。

3、本合作中雙方可對協議進行調整更改，形成補充協議，補充協議具有同等法律效力。

4、雙方未盡事宜，協商解決或簽補充協議，假設不能協商一致，雙方同意將爭議提交______仲裁委員會仲裁。

甲方〔簽章〕：

代表人〔簽字〕：

______年______月______日

乙方〔簽章〕：

代表人〔簽字〕：

______年______月______日

工程外包合同

甲方在此委托乙方進行xx工程的開發。為明確雙方責任，經友好協商，雙方達成下列協議，以資雙方共同遵守：

第一條：工程內容

乙方在充沛了解甲方待開發的的根本要求，并簽定本合同，由甲方向乙方提供該模塊的?詳細開發表明書》及其他相關文件、資料。具體要求詳見合同附件一。〔假設在開發過程中甲方的開發需求有改變，那么波及合同的相關文件及費用由雙方協商相應改變，合同的執行時間也作相應改變〕。

第二條：開發費用

甲、乙雙方認定本合同開發費用預計總金額為人民幣〔大寫〕元。如果乙方在研發中，超過預計是研發費用，在雙方協定下解決。

第三條：工程的承接、開發及驗收

〔1〕承接

甲乙雙方經確定簽定此合同之后，即正式承接該工程。年月日為甲方起始計時日。

(2)開發時間

乙方在甲方方案的時間內自由安頓工作時間和地點，年月日前完成全部開發工作。。

如乙方不能按時完成，應在合同約定完工日期前的兩個工作日內，以書面形式〔包括電子郵件和書面文字〕向甲方提出延期的理由和申請延期的具體時間，經甲方批準前方可延期，延期時間以甲方批準的時間為準。延期時間不得超過合作開發時間總長的一倍。假設甲方不同意乙方的延期申請，那么完工時間不予延長。

〔3〕開發規范

乙方必需以提供，讓甲方進行驗收工作。

乙方保證模塊的功能合乎的要求。

〔4〕驗收

1．驗收規范為：

a.程序正常運行；

b.計劃中提到的功能全部實現；

c.工程按時完成；

d.文檔和源代碼齊全

2.驗收時間期限為天時間。

3．乙方提交工程的方式：

4．模塊的最終驗收工作完成后，甲方應出具最終驗收報告和評分，經雙方確認后作為合同驗收階段完成的證明。

第四條：甲方的權利和義務

1.提供專人與乙方聯絡

2.提供工程所需要的所有資料交給乙方，并保證資料的正確性。

3.及時支付費用，保證工程的開發費用及時到位。

4.及時支付在工程研發中所用到的器件、設備、測試費用。

5.本合同的相關作品、程序、文件源碼的版權屬甲方所有。

第五條：乙方的權利和義務

1.提供專人與甲方聯絡,并定期向甲方提交工程階段開發進度報告。。

2.按照工程進度要求及時完成系統的開發，同時保證工程質量。

3.協助甲方完成所開發系統的實施、培訓以及維護，并進行一個月的維護。

4.開發完畢，乙方應將系統的文檔、源代碼移交給甲方，不得將其應用在其他企業。

5.不得將甲方開發內容泄露給第三方。

第六條：付款方式

1.合同簽訂后，，那么甲方向乙方開發總費用的30％。

2.工程驗收完成后，甲方向乙方支付合同總價70％的合同款。

第七條：維護

1.乙方應通過、email、現場效勞等方式協助甲方的系統維護，乙方有義務及時響應和認真效勞，努力確保甲方所委托開發系統的正常使用；

2.甲方需要改動或需要委托乙方進行二次開發，甲方應同乙方另訂協議，作為合同的附件，另收開發費用。

第八條違約責任

1.任何一方有證據說明對方已經、正在或將要違約，應及時提醒違約方，假設違約方仍然違反本合約，可以解除本合同并要求違約方賠償損失,。

2.因不可抗力而無法承當責任的一方，應在不可抗力發生的3天內，及時通知另一方。

3.一方因不可抗力的確無法承當責任，而造成損失的，不負賠償責任。本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服并且不能防止的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動蕩、政府行為等。

十二、其它

1.工程開發的技術計劃和要求,在附件中表明。所有附件及本工程的要求文件、測試規范等均為本合同不可分割之一局部。

2.本合同經雙辦法人代表或委托代理人簽字并加蓋公章后生效。

3.本合同一式兩份，雙方各執一份。

4.本合同生效后，如有未盡事宜，需經雙方友好協商同意后，擬定出補充文件，經雙辦法人代表或委托代理人簽字并加蓋公章后生效，補充文件同樣作為本合同不可分割的組成部份。

咨詢公司工程合作合同范本最新

甲方：

代表：

地址：

：

乙方：

代表：

地址：

：

風險提示：

合作的方式多種多樣，如合作設立公司、合作開發軟件、合作購銷產品等等，不同合作方式波及到不同的工程內容，相應的協議條款可能大不相同。

本協議的條款設置建立在特定工程的根底上，僅供參考。實踐中，需要根據雙方實際的合作方式、工程內容、權利義務等，修改或重新擬定條款。

乙方是提供管理咨詢效勞的專業公司，擁有工程策動、市場營銷、企業管理、財務稅務等方面專業咨詢資格的專家團隊和專業優勢。基于以上理由，甲方委托乙方為其所介紹公司策動并編制?可行性研究報告》，并為甲方所介紹公司的工程提供專業咨