《監理工程師之交通工程目標控制》題庫

一,單選題(每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、工程建設法規體系按其立法權限不同，分為（）個層次。

A.5

B.3

C.4

D.6【答案】A2、拱圈各段的接縫面應與拱軸線垂直，各分段點應預留間隔槽，其寬度宜為（）。

A.0.3～0.5m

B.0.5～0.8m

C.0.5～1.0m

D.0.8～1.2m【答案】C3、按照瀝青路面氣候分區的條件綜合選擇瀝青的標號，對夏季溫度高、高溫時間長的地區，宜采用（）的瀝青，也可提高一個高溫氣候分區選用瀝青等級。

A.黏度大

B.黏度中等

C.黏度小

D.以上均可【答案】A4、某橋梁工程網絡計劃中，工作M的持續時間為4天，工作M的三項緊后工作的最遲開始時間分別為第18天、第16天和第15天，則工作M的最遲開始時間是第（）天。

A.11

B.14

C.15

D.17【答案】A5、（）應落實事故隱患排查治理和防控責任制度，組織事故隱患排查治理工作。

A.建設單位

B.監理單位

C.施工單位

D.設計單位【答案】C6、對于瀝青混合料配合比設計中瀝青混合料組成及各參數中確定礦料的有效相對密度，對非改性瀝青混合料，宜以預估的最佳油石比拌和（）組的混合料，采用真空法實測最大相對密度，取平均值。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】A7、結構外露表面的模板，其撓度不應超過1/400跨徑，結構隱蔽表面的模板，不應超過（）跨徑。

A.1/150

B.1/200

C.1/250

D.1/300【答案】C8、某分部工程有4個施工過程，各分為4個流水節拍相等的施工段，各施工過程的流水節拍分別為12d、12d、9d、6d。如果組織加快的成倍節拍流水施工，則專業工作隊數和流水施工工期分別為（）。

A.12個，45d

B.12個，48d

C.13個，50d

D.13個，48d【答案】D9、某投資方案一次性投資500萬元，估計投產后各年的平均凈收益為80萬元，則該方案的靜態投資回收期為（）年。

A.5.26

B.6.25

C.7.14

D.8.25【答案】B10、面層水泥混凝土使用的天然砂的細度模數宜在（），面層水泥混凝土使用的機制砂的細度模數宜在（）。

A.2.2-3.5，2.3-3.7

B.2.2-3.4，2.5-3.1

C.2.0-3.7，2.3-3.1

D.2.0-3.8，2.6-3.1【答案】C11、根據現行《施工現場臨時用電安全技術規范》（JGJ46），對于施工現場臨時用電設備數量在（）以上,或用電設備容量在（）及以上的，應監督施工單位編制臨時用電專項安全方案。

A.5臺，50kW

B.3臺，30kW

C.5臺，30kW

D.3臺，100kW【答案】A12、下列關于凈現值的評價準則描述正確的是（）。

A.當方案的NPV≥0時，表示項目實施后的經濟效益，不僅達到了基準收益率的要求，而且還有富余

B.當方案的NPV＜0時，表示項目實施后的經濟效益，不僅達到了基準收益率的要求，而且還有富余

C.當方案的NPV＜1時，表示項目實施后的經濟效益達不到基準收益率的要求

D.當方案的NPV=0時，表示項目實施后的投資收益率正好達到基準收益率【答案】D13、下列不屬于混凝土下部結構的是（）。

A.橋臺混凝土

B.橋墩混凝土

C.臺帽混凝土

D.基礎混凝土【答案】D14、路基施工前，應對路基基底土進行相關試驗，每公里至少取（）個點。

A.2

B.4

C.6

D.8【答案】A15、下列不符合挖孔灌注樁施工的安全要求的是（）。

A.施工前應編制專項施工方案，并應對作業人員進行安全技術交底

B.樁孔內的作業人員必須戴安全帽、系安全帶，人員上下時必須系安全繩

C.孔深大于5m時，必須采用導爆索或電雷管引爆

D.孔深大于12m時或空氣質量不符合要求時，孔內作業必須采取機械強制通風措施【答案】D16、根據《中華人民共和國招標投標法》的規定，招標方式分為公開招標和（）。

A.工程招標

B.邀請招標

C.投資招標

D.控制招標【答案】B17、招標人應根據項目具體情況確定各評分因素及評分因素權重分值，并對各評分因素進行細分（如有）、確定各評分因素細分項的分值，各評分因素權重分值合計應為（）。

A.60分

B.80分

C.100分

D.120分【答案】C18、明洞拱背回填應在外模拆除、防水層和排水盲管施工完成后進行。人工回填時，拱圈混凝土強度應不小于（）。

A.設計強度的60%

B.設計強度的75%

C.設計強度的80%

D.設計強度【答案】B19、現行價格指數是指各類付款證書相關周期最后一天的前（）天的各可調因子的價格指數。

A.14

B.28

C.30

D.42【答案】D20、（）是指使用一組實踐方法、技術和工具來策劃、控制和改進過程的效果、效率和適應性，包括過程策劃、過程實施、過程監測（檢查）和過程改進（處置）四個部分。

A.過程管理

B.系統管理

C.項目管理

D.監督管理【答案】A21、關于建設單位安全生產責任的說法，錯誤的是（）。

A.應當向施工企業提供地下管線資料

B.應當依法履行合同，不得壓縮合同約定的工期

C.應當進行安全施工技術交底

D.應當對拆除工程進行備案【答案】C22、施工過程中，由于施工人員不遵守操作規程所造成的質量波動為（）。

A.環境性波動

B.正常波動

C.工藝性波動

D.異常波動【答案】D23、以下費用支付描述錯誤的是（）

A.安全生產費用應為投標價（不含安全生產費及建筑工程一切險及第三者責任險的保險費）的1.5%（若發包人公布了最高投標限價時，按最高投標限價的1.5%計）

B.在評標和合同談判時，安全生產費用為不可競爭性費用

C.施工環保費用屬于總額支付項目，屬于清單支付項目

D.承包人的駐地建設費用、施工標準化費用等都屬于單價支付項目【答案】D24、明洞施工方法中，（）適用于淺埋地段，或地質條件較好、開挖后邊坡能夠穩定的地段。

A.拱墻整體灌注法

B.先墻后拱法

C.先拱后墻法

D.墻拱交替法【答案】A25、監理人收到承包人變更報價書后的（）天內，根據合同條款約定的估價原則，按合同條款的規定商定或確定變更價格，并報發包人批準。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】B26、某工程有5個施工過程，分4個施工段組織固定節拍流水施工，流水節拍為2天。則流水施工工期為（）天。

A.12

B.14

C.16

D.18【答案】C27、公路工程施工過程中，監理工程師對施工現場廢氣、污水、噪音等污染物排放進行控制,這稱之為（）。

A.環境監測監理

B.環保達標監理

C.環境控制監理

D.環保工程監理【答案】B28、以下屬于粗集料主要檢測項目的是（）。

A.細度模數

B.堆積密度

C.機制砂的石粉含量

D.壓碎值指標【答案】D29、混凝土墩、臺身高度超過10m時可分節段施工，上一節段施工時，已澆節段的混凝土強度應不低于（）MPa。

A.1.5

B.2.5

C.5.0

D.7.5【答案】B30、設計要求全焊透的一級焊縫，進行無損檢測所需抽取的比例應不小于（）%。

A.100

B.50

C.20

D.0（不進行檢測）【答案】A31、在我國安全生產的方針中，（）是手段和基本途徑。

A.“安全生產”

B.“安全第一”

C.“預防為主”

D.“綜合治理”【答案】C32、費用監理的方法不包括（）。

A.反饋監理

B.前饋監理

C.過程監理

D.跟蹤監理【答案】D33、企業其他職工每年接受安全培訓的時間不得少于（）。

A.20學時

B.10學時

C.40學時

D.15學時【答案】D34、采用光面爆破法施工隧道時，其分區起爆順序為（）。

A.輔助眼→周邊眼→掏槽眼

B.輔助眼→掏槽眼→周邊眼

C.掏槽眼→輔助眼→周邊眼

D.掏槽眼→輔助眼→底板眼【答案】C35、關于交工驗收階段安全監理中檢測作業，道路、橋梁檢測車在高速公路、一級公路進行檢測時，當行進速度低于（）km/h時，均應按臨時定點或移動修復作業控制區布置，應在檢測設備尾部安裝發光可變標志牌，或按規定設置安全警戒區。

A.20

B.30

C.50

D.80【答案】C36、某施工現場出現事故，導致3人重傷，該事故屬于（）。

A.特別重大事故

B.重大事故

C.較大事故

D.一般事故【答案】D37、當鋼結構處在有腐蝕介質環境或外露且設計有要求時，應進行涂層附著力測試，在檢測處范圍內，當涂層完整程度達到（）以上時，涂層附著力達到合格質量標準的要求。

A.50％

B.60％

C.70％

D.80％【答案】C38、1.0501修約到0.1為（）。

A.1.0

B.1.1

C.1.2

D.1.3【答案】B39、下列四種時差中，對緊前緊后工作均有影響的是（）。

A.總時差

B.局部時差

C.相關時差

D.獨立時差【答案】A40、礦井工作面、巷道側壁由于支護不當、壓力過大造成的坍塌，稱為（）

A.片幫

B.冒頂

C.透水

D.放炮【答案】A41、以下將出現項目永久私有化的融資模式是（）。

A.PPP模式

B.BOT模式

C.BOO模式

D.BOOT模式【答案】C42、關于二次襯砌說法不正確的是（）。

A.使用拼裝式模板做澆筑支架時，一次澆筑長度宜3.0～8.0m

B.洞身的拱、墻混凝土應一次連續澆筑

C.臺車模板的表面，應光滑、接縫嚴密，臺車鋼模板的厚度不宜小于10mm

D.模板上應預留振搗窗口，振搗窗縱向間距不應大于3m【答案】D43、下列關于橋梁工程原材料質量要求和混凝土配合比設計的描述正確的是（）。

A.同一生產廠、同一品種、同一強度等級及同一出廠日期的水泥進行強度、細度、安定性和凝結時間性能的檢驗，散裝水泥應以每200t為一批

B.預應力鋼絲分批檢驗時每批質量應不大于100t

C.大體積混凝土宜選用低水化熱和凝結時間長的水泥品種

D.高性能混凝土水泥宜選用等級不低于42.5的早強水泥【答案】C44、交通運輸主管部門在15天內未對備案的項目交工驗收報告提出異議，項目法人可開放交通進入試運營期。試運營期不得超過（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】C45、（）應落實事故隱患排查治理和防控責任制度，組織事故隱患排查治理工作。

A.建設單位

B.監理單位

C.施工單位

D.設計單位【答案】C46、關于挖孔灌注樁施工技術要求的說法，正確的是（）。

A.孔口處應設置高出地面不小于300mm的護圈

B.挖孔施工時，相鄰兩樁孔可同時開挖

C.采用混凝土護壁支護的樁孔，全部挖完后再護壁

D.樁孔直徑應符合設計規定，孔壁支護可以占用樁徑尺寸【答案】A47、在堅硬石料來源缺乏的情況下，允許摻加一定比例普通集料作為中等或小顆粒的粗集料，但摻加比例不應超過粗集料總質量（）。

A.20％

B.30％

C.40％

D.50％【答案】C48、竣工驗收建設項目綜合評分采取加權平均法計算，其中竣工驗收工程質量得分權值為（），參建單位工作評價得分權值為0.3（項目法人占0.15，設計、施工、監理各占0.05）。

A.0.3

B.0.5

C.0.7

D.0.8【答案】C49、牌號為Q235且板厚小于40mm的鋼材每批質量不應大于（）t。

A.600

B.400

C.150

D.60【答案】C50、某建設項目的凈年值大于0，則其內部收益率（）基準收益率。

A.等于

B.一定小于

C.一定大于

D.可能大于也可能小于【答案】C51、安全生產管理的原則描述錯誤的是（）

A.一崗一責

B.三管三必須

C.三同時

D.安全生產動態管理【答案】A52、下列說法中，正確的是（）。

A.地基表層壓實度要求，二級公路一般土質應不小于95%

B.地基表層壓實度要求，三、四級公路應不小于80%

C.路基基底原狀土試驗，每公里應不少于3個點

D.原地面坑洞處，需要在清除沉積物后，分層回填【答案】D53、“對設計變更進行技術經濟比較，嚴格控制設計變更“屬于費用監理措施中的（）。

A.組織措施

B.合同措施

C.經濟措施

D.技術措施【答案】D54、工程保修期終止后（）天內，監理人應向承包人簽發保修期終止證書。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】D55、關于路基冬期施工的說法不正確的是（）。

A.填筑路堤應按橫斷面全寬平填，每層松鋪厚度比正常施工增加20%～30%

B.當填筑高程距路床底面1m時，碾壓密實后應停止填筑

C.冬期過后應對填方路堤進行補充壓實

D.路基挖至路床頂面以上1m時，完成臨時排水溝后應停止開挖，待冬期過后再進行施工【答案】A56、安全生產條件是公路水運工程項目開工應當具備法律法規和技術標準規定、滿足合同約定的基礎條件，不得有不符合項。其中安全生產條件由（）組成。

A.2

B.3

C.4

D.1【答案】A57、下列屬于水泥混凝土路面常見的病害有（）。

A.坑槽

B.龜裂

C.車轍

D.唧泥【答案】D58、橋面行車路面至主橋跨結構最下緣之間的距離為（）。

A.橋梁高度

B.建筑高度

C.凈矢高

D.計算矢高【答案】B59、《招標投標法實施條例》關于標底的規定說法正確的是（）。

A.招標人必須編制標底

B.一個招標項目可以有多個標底

C.在開標后標底必須保密

D.一個招標合同包只能有一個標底【答案】D60、關于填石路堤施工填料選擇的說法不正確的是（）。

A.硬質巖石、中硬巖石可用于路堤和路床填筑

B.軟質巖石可用于路堤填筑，不得用于路床填筑

C.膨脹巖石、易溶性巖石和鹽化巖石不得用于路基填筑

D.路基的浸水部位，應采用穩定性好、易膨脹崩解的石料填筑【答案】D61、在品質工程評價標準中，不設分值的是（）。

A.基本要求

B.評價指標

C.加分指標

D.總體評價【答案】D62、水泥粉煤灰碎石樁群樁施工，應合理設計打樁順序、控制打樁速度，宜采用隔樁跳打的打樁順序，相鄰樁打樁間隔時間應不小于（）。

A.3d

B.4d

C.5d

D.7d【答案】D63、占產品總零件數10%～15%左右的A類零部件，其成本往往占產品總成本的（）。

A.10%～15%

B.10%～20%

C.70%～80%

D.60%～80%【答案】C64、下列項目應單獨計量的是（）。

A.模板

B.腳手架

C.墊圈

D.箍筋【答案】D65、某分部工程有3個施工過程，分為5個施工段組織加快的成倍節拍流水施工，各施工過程流水節拍分別是10d、10d、5d，則該分部工程的流水施工工期是（）d。

A.40

B.42

C.45

D.50【答案】C66、（）貫穿公路全線，并與沿線的橋涵、隧道等構造物相連接。。

A.路堤

B.路槽

C.路基

D.路坡【答案】C67、下列關于橋梁施工縫的處理，說法錯誤的是（）。

A.施工縫的位置應在混凝土澆筑之前確定，且宜留置在結構受剪力和彎矩較小并便于施工的部位

B.對處理層混凝土的強度，當采用水沖洗鑿毛時，應達到2.5MPa

C.有抗滲要求的混凝土，其施工縫宜做成凹形、凸形或設置止水帶

D.重要部位及有抗震要求的混凝土結構或鋼筋稀疏的鋼筋混凝土結構，宜在施工縫處補插錨固鋼筋【答案】B68、關于樣本中位數的說法，正確的是（）。

A.樣本數為偶數時，中位數是數值大小排序后居中兩數的平均值

B.中位數反映了樣本數據的分散狀況

C.樣本數為奇數時，中位數是數值大小排序后居中兩數的平均值

D.樣本中位數是樣本極差值的平均值【答案】A69、在評價工程建設對生態的影響時，（）是生態保護措施落實的關鍵。

A.施工準備階段

B.施工期

C.竣工驗收與缺陷責任期

D.運營階段【答案】B70、監理單位應落實培訓主體責任，按規定嚴格實行（）的培訓考核制度。

A.提升質量、保障安全

B.以人為本、精益求精

C.上崗必考、合格方用

D.精益求精、全心投入【答案】C71、脹縫傳力桿應在一端設置鍍鋅鋼管帽或塑料套筒，套帽厚度不應小于2.0mm，并應密封不透水，套帽長度宜為（），套帽內活動空隙的長度宜為（）。

A.50mm，30mm

B.50mm，50mm

C.100mm，50mm

D.100mm，30mm【答案】D72、總監理工程師對外向（）負責，代表監理單位或者和監理單位一起協調建設單位、施工單位、設計單位、質量安全監督機構等單位或機構的工作關系。

A.建設單位

B.監理單位

C.設計單位

D.施工單位【答案】A73、（）應落實事故隱患排查治理和防控責任制度，組織事故隱患排查治理工作。

A.建設單位

B.監理單位

C.施工單位

D.設計單位【答案】C74、在投資偏差分析中，可把進度偏差表示為擬完工程計劃費用與（）的差值。

A.已完工程實際費用

B.計劃工作實際費用

C.未完工作預算費用

D.已完工程計劃費用【答案】D75、鋼筋焊接接頭的基本力學性能試驗方法不包括（）。

A.拉伸試驗

B.抗剪試驗

C.抗折試驗

D.彎曲試驗【答案】C76、評價圍巖穩定程度最直接、最重要的指標是（）。

A.巖石堅硬程度

B.巖體完整程度

C.地下水狀態

D.基本質量指標【答案】B77、招標控制價應在招標文件中注明（）。

A.可以上調或下浮

B.不應上調或下浮

C.可上調，不可下浮

D.不可上調，可下浮【答案】B78、重大事故隱患應當在確定后（）內向直接監管的交通運輸主管部門報備，其中涉及民爆物品、危險化學品及特種設備等重大事故隱患的，還應向相應的主管部門報備。

A.5個工作日

B.3個工作日

C.10個工作日

D.15個工作日【答案】A79、軟土地區路基施工中，厚度小于（）的軟土宜采用淺層置換。

A.2.0

B.3.0

C.4.0

D.5.0【答案】B80、關于袋裝砂井施工的說法不正確的是（）。

A.宜采用中、粗砂

B.套管起拔時應垂直起吊，防止帶出或損壞砂袋

C.發生砂袋帶出或損壞時，應在原孔位邊緣重打

D.砂袋在孔口外的長度應不小于500mm，并順直伸入砂礫墊層【答案】D81、異常氣候是指項目所在地（）年以上一遇的罕見氣候現象（包括溫度、降水、降雪、風等）。

A.10

B.20

C.30

D.40【答案】C82、關于路基冬期施工的說法不正確的是（）。

A.填筑路堤應按橫斷面全寬平填，每層松鋪厚度比正常施工增加20％～30％。

B.當填筑高程距路床底面1m時，碾壓密實后應停止填筑。

C.冬期過后應對填方路堤進行補充壓實。

D.路基挖至路床頂面以上1m時，完成臨時排水溝后應停止開挖，待冬期過后再進行施工。【答案】A83、梁式橋中兩相鄰橋墩中線之間的距離，或墩中線至橋臺背前緣之間的距離稱為（）。

A.標準跨徑

B.凈跨徑

C.總跨徑

D.計算跨徑【答案】A84、下列監理工作方式中，不屬于主動控制的是（）。

A.編制監理計劃

B.旁站監理

C.監理指令單

D.工程計量【答案】C85、三輥軸整平機應按作業單元分段整平，作業單元長度宜為10～30m。振搗機振實與三輥軸整平兩道工序之間的間隔時間不宜超過（）。

A.9min

B.12min

C.15min

D.18min【答案】C86、利用經濟評價指標評判項目的可行性時，說法錯誤的是（）。

A.財務內部收益率大于等于行業基準收益率，方案可行

B.靜態投資回收期大于行業基準投資回收期，方案可行

C.財務凈現值大于0,方案可行

D.總投資收益率大于等于行業基準投資收益率，方案可行【答案】B87、（）是一種旨在提高所研究對象價值的思想方法和管理技術。

A.價值工程

B.工程監理

C.價值監理

D.勘察工程【答案】A88、在拱橋施工中，增加主拱圈強度采用的加固方法是（）。

A.加大拱圈截面

B.提高混凝土強度等級

C.用粘鋼板或復合纖維片材加固

D.加設拉桿【答案】A89、招標控制價的審核工作由編制人負責，如果建設單位需要監理工程師事先參與，（）應協助建設單位進行審核。

A.設計單位

B.監理工程師

C.建設主管部門

D.政府監督機構【答案】B90、關于路堤填筑要求的說法，錯誤的是（）。

A.每種填料的填筑層壓實后的連續厚度宜不小于500mm

B.填方作業分段施工時，接頭部位如不能交替填筑，先填筑路段應按1：1～1：1.2的坡度分層預留臺階

C.應水平分層、分段鋪料、分段整平、分層壓實

D.碾壓原則為：先壓邊緣后壓中間，先慢后快，先振動后靜壓【答案】D91、土石路堤施工時，填料由土石混合材料變化為其他填料時，土石混合材料最后一層的壓實厚度應小于（）mm。

A.150

B.200

C.300

D.400【答案】C92、某施工單位規定，出現安全事故的責任人取消其當年評優晉級的資格，這體現了（）原則。

A.一崗雙責

B.安全生產動態管理

C.安全一票否決

D.同步協調發展【答案】C93、全斷面襯砌模板臺車施工應符合下列規定說法，錯誤的是（）。

A.臺車支撐門架間距，不宜大于2.0m，且門架位置宜與模板拼縫重合

B.臺車模板的表面，應光滑、接縫嚴密，臺車鋼模板的厚度不宜小于10mm

C.模板上應預留振搗窗口，振搗窗縱向間距不應大于2.0m，橫向間距不應大于2.5m

D.振搗窗的大小不宜小于450mm×450mm【答案】C94、工程結構特點及不同工程部位的施工性質，以及不同季節的影響，都會造成（）。

A.施工計劃的不均衡性

B.施工計劃的被動性

C.施工計劃的多變性

D.施工計劃的調整性【答案】A95、價值工程的工作程序一般分為準備、分析、（）、實施與評價四個階段。

A.討論

B.溝通

C.創新

D.協調【答案】C96、試驗基坑寬度不應小于承壓板寬度或直徑的（）倍。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】B97、（）應建立重大風險源的監測及驗收、日常巡查、定期報告等工作制度，并組織實施。

A.施工單位

B.設計單位

C.監理單位

D.建設單位【答案】A98、（）是指各獨立運行管理公路路段的收費管理機構，直接對公路路段所轄的各收費站進行調度、管理，并監督各收費站的業務。

A.公路收費分中心

B.公路收費中心

C.公路收費站

D.公路收費路口【答案】A99、施工單位應當自施工起重機械和整體提升式腳手架、滑模爬模、架橋機等自行式架設設施驗收合格之日起（）日內，向交通運輸主管部門備案或者在其他有關部門登記。

A.10

B.15

C.20

D.30【答案】D100、工程項目系統本身的狀態和外部環境是不斷變化的，相應地就要求控制工作也隨之變化，目標控制的能力和水平也要不斷提高，這表明目標控制是一種（）過程。

A.主動控制

B.動態控制

C.正饋控制

D.反饋控制【答案】B二,多選題(共100題，每題2分，選項中，至少兩個符合題意)

101、因為方某不履行與甲銀行借款合同糾紛一案的生效判決，甲銀行于2012年1月向H市法院申請執行。執行中，H市法院凍結方某在銀行的存款10萬元，查封其居住的建筑面積為100平方米的住宅一套；扣押其所有的帕薩特轎車一輛。被執行人除上述財產外，已無財產可供執行。H市法院裁定對上述財產進行拍賣。委托拍賣后，拍賣機構于2012年6月6日發布了拍賣公告。公告后，乙公司持A市仲裁委員會于2012年7月3日作出的已經生效的裁決書（裁決方某償還乙公司貨款13萬元），于2012年7月8日向H市法院申請參與分配；丙信用社也向H市法院申請參與分配，稱方某的轎車已經因借款抵押給丙信用社，并在有關部門辦理了抵押登記手續。對此，下列表述正確的是：

A.丙信用社因對轎車享有擔保物權，對拍賣價款優先受償

B.甲銀行為最初的執行申請人，對拍賣價款優先受償

C.乙公司可以參與分配

D.丙信用社對拍賣價款優先受償后，甲銀行、乙公司，按照各自債權額的比例，平均分配【答案】ACD102、下列表述中哪些屬于人民法院應當裁定終結執行的情形？()

A.案外人對執行標的物提出確有理由的異議

B.被執行人被執行死刑，且無財產可供執行的

C.由于地震，繳納罰金確有困難，經法院裁定免除罰金的

D.執行標的物系人民法院或者仲裁機構正在審理的案件爭議標的物，需等待該案件審理完畢確定權屬的【答案】BC103、為了事先了解可能存在的決策風險，就需計算各因素發生的概率及對決策方案的影響，從中選擇最佳方案。其基本分析方法有（）。

A.費用效益分析

B.成本效益分析

C.臨界分析

D.敏感性分析

E.概率分析【答案】CD104、以下有關水泥混凝土路面質量問題說法，正確的有（）。

A.坑洞應為板面出現直徑大于30mm、深度大于20mm的坑槽，損壞應按坑洞或坑洞群的包絡面積計算

B.唧泥應為板塊接縫處有基層泥漿涌出，損壞應按長度（m）進行計算

C.露骨應為板塊表面細集料散失，粗集料暴露或表層疏松剝落，損壞應按面積計算

D.修補應為裂縫、板角斷裂、邊角剝落和坑洞等損壞的修復

E.塊狀修補應按面積計算，裂縫類的條狀修補應按長度（m）乘以0.1m影響寬度計算【答案】BCD105、下列屬于面層特點的是（）。

A.強度

B.剛度

C.平整度

D.耐磨性

E.透水性【答案】ABCD106、在對鋼筋網進行質量檢驗時，一般項目是（）。

A.鋼筋網噴射混凝土保護層厚度

B.網格尺寸

C.搭接長度

D.鋼筋直徑

E.鋼筋位置【答案】AC107、關于工程網絡計劃工期優化的說法，正確的有（）。

A.應僅分析調整各項工作之間的邏輯關系

B.應有步驟地將關鍵工作壓縮成非關鍵工作

C.應將各條關鍵線路的總持續時間壓縮相同數值

D.應考慮質量、安全和資源等因素選擇壓縮對象

E.應壓縮任一條關鍵線路【答案】CD108、關于填隙碎石施工的說法，正確的有（）。

A.填隙碎石施工應采用膠輪壓路機

B.填隙碎石基層未灑透層瀝青或未鋪封層時，不得開放交通

C.填隙碎石層上為薄瀝青面層時，碾壓后，填隙碎石表面的集料間空隙應填滿，集料不得外露

D.填隙料的用量宜為集料質量的30％～40％

E.應由近到遠將集料按計算的距離卸置于下承層上，并嚴格控制卸料距離【答案】BD109、下列判決中，發生法律效力的判決是：()

A.認定無主財產的判決

B.依法不準上訴的判決

C.認定公民無民事行為能力的判決

D.超過上訴期而沒有上訴的判決【答案】ABCD110、初期支護的類型及參數應根據（）等條件確定。

A.圍巖的性質及狀態

B.地下水情況

C.隧道凈空尺寸及其埋深

D.施工工期

E.監理工程師的指示【答案】ABC111、監控主要外場設備基礎安裝要求，說法正確的有（）。

A.基礎采用明挖法施工

B.基礎一般采用C25號混凝土現場澆筑

C.基礎內部配鋼筋，頂面一般應預埋鋼地腳螺栓

D.基礎的接地電阻必須≤10Ω

E.防雷接地電阻必須≤4Ω【答案】ABC112、根據民事訴訟法的規定，對于當事人的下列哪些請求，可以適用督促程序？()

A.甲要求乙向其支付所借的已到清償期的3萬元錢

B.甲要求乙在規定的期間內完成玉雕工藝品的義務

C.甲要求乙將借自己的一臺電腦按期返還

D.甲要求乙向自己交付以現金交換所得的2萬元國庫券【答案】AD113、據《公路路基施工技術規范》（JTG/T3610-2019），水準點復測與加密的規定，說法正確的是（）。

A.水準點精度應符合要求

B.同一建設項目應采用同一高程系統，并應與相鄰項目高程系統相接

C.高速公路、一級公路宜加密，每200m一個水準點

D.水準點不能進行加固和改移

E.水準點應進行不定期檢查和定期復測，復測周期應不超過6個月【答案】ABC114、參與分配過程中，對分配方案的異議，可能會導致訴訟程序的發生。下列關于該訴訟的說法，正確的是：()

A.訴訟期間對于爭議的款項，應當予以提存

B.異議人應當在收到反對意見通知的15日進行起訴

C.案件管轄法院為被告住所地法院

D.案件管轄法院為執行法院【答案】ABD115、對于瀝青路面施工階段質量控制，熱拌瀝青混合料面層黏層施工質量控制要點，以下說法正確的有（）。

A.高速公路路面工程中在中面層與下面層之間，應澆灑黏層

B.黏層的瀝青材料采用重交通瀝青

C.黏層瀝青的規格和質量應符合規范的要求

D.重交通瀝青和改性瀝青分別滿足相應的技術規范要求

E.黏層瀝青可采用人工撒布，撒布量應符合規范要求【答案】ACD116、隧道施工為反坡排水時，應采取抽水措施，并應符合的規定有（）。

A.井下工作水泵的排水能力不應小于1.4倍的正常涌水量

B.井下備用水泵的排水能力不應小于工作水泵排水能力的90%

C.應根據排水距離、坡度、水量和施工組織，編制反坡排水方案

D.對于高冒水風險隧道反坡施工時，宜設置兩個獨立的供電系統和排水管路

E.應根據排水距離、坡度、水量和施工組織，置集水坑位置和容積【答案】CD117、下列（）屬于隧道洞口段洞頂出現偏壓的原因。

A.隧道單側壓力過大

B.隧道埋深過深

C.隧道結構受力不均

D.局部應力集中

E.地表水滲透到襯砌中【答案】ACD118、公路上使用的通信管道材料包括（）。

A.水泥管塊

B.PVC管

C.聚氯乙烯和聚乙烯材料管道

D.高密度聚乙烯HDPE硅芯管

E.鍍鋅鋼管【答案】ACD119、以下關于仰拱的說法，正確的是（）。

A.應控制仰拱到掌子面的距離

B.初期支護噴射混凝土不得與仰拱混凝土襯砌一次澆筑

C.超前距離不宜大于拱墻襯砌澆筑循環長度的2倍

D.應一次整幅澆筑成形，也可左右半幅分次澆筑

E.仰拱填充、墊層混凝土的強度達到設計強度的100％后，方可允許運渣車輛通行【答案】ABC120、斜拉橋主梁的施工監測的主要內容包括（）。

A.變形

B.應力

C.彎矩

D.濕度

E.溫度【答案】AB121、針對隧道洞口坍塌，可以采取的預防措施有（）。

A.隧道開挖進洞前應盡早完成洞口排水系統

B.隧道邊墻基礎應坐在穩固的巖層上

C.隧道拱圈應采用鋼筋混凝土結構

D.清除洞口上方可能滑塌的表土、樹木及危石

E.開挖的土石方不得棄在危害邊仰坡穩定的地點【答案】AD122、公路隧道機電工程的質量監理過程中，對于風機的檢驗，下列說法正確的有（）。

A.風機運抵現場后，保持包裝和密封良好

B.風機安裝前應認真進行外觀清理檢查，并做好記錄

C.進.出風口應敞開

D.搬運設備應有專人指揮，使用的工具及繩索必須符合安全要求。

E.軸流風機還應進行液壓油油位檢査【答案】ABD123、按照公路工程管理權限,各級交通運輸主管部門應于年初制訂年度竣工驗收計劃，并按計劃組織竣工驗收工作。列入竣工驗收計劃的項目，項目法人應提前完成竣工驗收前的準備工作。以下屬于公路工程竣工驗收應具備的條件有（）。

A.通車試運營3年以上

B.交工驗收提出的工程質量缺陷等遺留問題已全部處理完畢,并經項目法人驗收合格

C.竣工文件已按相關規定完成

D.各參建單位已按交通運輸部規定的內容完成各自的工作報告

E.工程決算已按交通運輸部規定的辦法編制完成，竣工決算已經審計，并經交通運輸主管部門或其授權單位認定【答案】BCD124、下列不屬于集料的物理性質的是（）。

A.密度

B.壓碎值

C.級配

D.含泥量

E.洛杉磯磨耗率【答案】B125、下列屬于工程可行性研究報告的主要內容的是（）。

A.投資估算及資金籌措

B.建設條件、技術標準及建設方案

C.經濟社會和交通運輸發展現狀及規劃

D.風險分析

E.環境影響分析【答案】ABCD126、下列屬于工程項目管理目標體系的特征的是（）。

A.多元性

B.均衡性

C.層次性

D.相關性

E.獨特性【答案】ABCD127、墩臺主要包括（）。

A.橋墩墩身

B.橋墩蓋梁

C.臺帽

D.耳背墻

E.沉井基礎【答案】ABCD128、初期支護的類型及參數應根據（）等條件確定。

A.圍巖的性質及狀態

B.地下水情況

C.隧道凈空尺寸及其埋深

D.施工工期

E.監理工程師的指示【答案】ABC129、關于施工準備階段的環境保護監理工作，說法正確的有（）。

A.增加設計交底，熟悉環評報告和設計文件，了解工程建設項目的具體環保目標

B.審查建設單位的施工組織設計和開工報告，對環保實施方案提出審查意見

C.審查建設單位的臨時用地方案是否符合環保要求，臨時用地的恢復計劃是否可行

D.審查施工單位的環保管理體系是否責任明確

E.參加第一次工地會議，對工程建設項目的環保目標和環保措施提出要求【答案】AD130、控制性時間參數包括（）。

A.工作的最早可能開始時間

B.工作的最早可能完成時間

C.工作的最遲必須開始時間

D.工作的總時差

E.工作的局部時差【答案】ABC131、關于瀝青表面處治路面的說法，正確的有（）。

A.瀝青表面處治宜選擇在干燥和較熱的季節施工

B.瀝青表面處治宜采用層鋪法施工，厚度不宜大于3cm

C.乳化瀝青表面處治宜采用較重的壓路機進行碾壓

D.可分為單層式或多式

E.在半寬施工情況下，應留下一條15cm寬的接頭地帶暫不撒布集料，以使瀝青材料略微重疊【答案】ABD132、依據我國民事訴訟法和相關司法解釋的規定，下列關于管轄問題的哪些表述是不正確的？()

A.適用督促程序的案件只能由基層人民法院管轄

B.按級別管轄權限，高級人民法院有權管轄其認為應當由其管轄的第一審案件

C.協議管轄可以變更級別管轄

D.提交答辯狀期間屆滿后，原告增加訴訟請求金額致使案件標的額超過受訴人民法院級別管轄標準，被告提出管轄權異議，請求由上級人民法院管轄的，人民法院可以根據管轄恒定的原則不予審查，直接裁定駁回被告的請求【答案】BCD133、質量數據的來源主要是工程建設過程中的各種檢驗，即（）。

A.材料檢驗

B.工序檢驗

C.竣工驗收檢驗

D.使用過程中的必要檢驗

E.隱蔽工程檢驗【答案】ABCD134、根據錨固形式分類，隧道錨桿類型有（）。

A.全長黏結型

B.中空注漿型

C.端頭錨固型

D.摩擦型

E.預應力型【答案】ACD135、支座是設在墩（臺）頂上用于支承上部結構的傳力裝置，其作用包括（）。

A.傳遞荷載

B.防止路堤填士的滑坡和坍落

C.保證上部結構按設計要求能產生一定的變位

D.抵御路堤士壓力

E.承擔負彎矩的作用【答案】AC136、關于環形開挖預留核心土法開挖施工說法正確的是（）。

A.環形開挖，每循環進尺，V級圍巖宜不大于1榀鋼架間距

B.臺階開挖高度宜為2.5～3.5m

C.中下臺階每循環進尺，不得大于2榀鋼架間距

D.核心土面積宜不小于斷面面積50%

E.留核心土長度宜為3～5m，寬度宜為隧道開挖寬度的2/3～1/2【答案】ABCD137、重大風險登記主要內容包括（）。

A.基本信息

B.管控信息

C.預警信息

D.事故信息

E.生產信息【答案】ABCD138、出現下列哪種情況需要求施工單位重新修訂施工進度計劃（）。

A.工程初期曲線是凹形

B.工程初期曲線不是凹形

C.施工穩定期間曲線完全不是直線

D.工程后期曲線呈凸形

E.工程后期曲線不呈凸形【答案】BC139、2013年3月，甲公司持一張丁公司應向其支付102萬元貨款的生效判決書、乙公司持一張丁公司應向其支付98萬元設備款的生效仲裁裁決書、丙公司持一張丁公司應向其退還貨款66萬元的生效判決書分別向甲區人民法院申請對丁公司強制執行。此時，人民法院的下列哪些做法是錯誤的？()

A.各債權人對被執行標的物均無擔保物權的，按照申請執行的先后順序受償

B.各債權人對被執行標的物均無擔保物權的，按照執行法院采取執行措施的先后順序受償

C.各債權人對被執行標的物均無擔保物權的，按照各債權成立的先后順序受償

D.各債權人對被執行標的物均無擔保物權的，按照法律文書生效的先后順序受償【答案】ACD140、路基是公路的重要組成部分，它主要承受（）。

A.雪荷載

B.風荷載

C.上部建筑的重量

D.車輛的動力荷載

E.水流沖擊荷載【答案】CD141、對巖溶地段的邊坡處置時，開挖整體穩定性好的硬質巖溶巖石邊坡時，宜采用（）。

A.光面爆破

B.預裂爆破

C.藥壺爆破

D.空氣間隔爆破

E.特殊爆破法【答案】AB142、風沙地區路基施工中，以下說法錯誤的有（）。

A.風積沙填料的最大干密度應采用輕型擊實試驗方法確定

B.清表時不得破壞紅線以外的植被和地表硬殼

C.清表產生的草皮土、腐殖土應集中堆放

D.應保護測量用控制樁和紅線界樁，不需設置標志

E.應采用高效、耐高溫、具有防風沙性能的施工機械【答案】AD143、作業宜選擇在交通量較小時段進行。作業前，應做好的工作有（）。

A.檢測隧道內CO、煙霧等有害氣體的濃度及能見度是否會影響施工安全

B.修復作業控制區經劃定不得隨意變更

C.檢測結構狀況是否會影響作業安全

D.檢查施工信道信號燈是否準確、明顯，施工標志設置是否規范

E.對養護機械、臺架進行全面的安全檢查【答案】ACD144、為了在工期內完成整個工程，應根據實際經驗，將各個項目所需時間在總工期內進行分配，作出符合實際情況的進度計劃。通常使用（）來進行這樣的安排。

A.順行法

B.逆算法

C.重點法

D.單調法

E.蓋行法【答案】ABC145、關于施工便道的相關規定，下列選項中正確的有（）。

A.雙車道施工便道寬度不宜小于6.5m

B.單車道施工便道寬度不宜小于6.5m

C.單車道施工便道寬度不宜小于4.5m，并宜設置錯車道

D.錯車道路段的施工便道寬度不宜小于6.5m，有效長度不宜小于20m

E.施工便道應根據需要設置排水溝和圓管涵等排水設施【答案】ACD146、施工進度計劃管理的主要任務是（）。

A.努力完成工程任務招攬計劃

B.確保項目施工按合同工期要求交工及竣工驗收

C.合理地利用有限的人力、物力和財力，最大限度地挖掘施工中的潛力

D.施工計劃安排要結合工程任務的多少和工程規模的大小及工地現場分布情況進行統籌計劃，使其發揮最大的經濟效益

E.能保證施工機械和勞動力得到合理和充分利用【答案】ABCD147、以下關于工程量清單的含義與作用，正確的有（）。

A.招標工程量清單為投標人的投標競爭提供了一個平等和共同的基礎

B.工程量清單是建設工程計價的依據

C.工程量清單是工程付款和結算的依據

D.工程量清單是調整工程量、進行工程索賠的依據

E.工程量清單是合同文件的重要組成部分，是總價合同的產物【答案】ABCD148、關于漿砌塊石或混凝土預制塊墩臺施工說法不正確的有（）。

A.砌塊在使用前必須澆水濕潤，表面如有泥土、水銹，應清洗干凈

B.砌體應分層砌筑，砌體較長時可分段分層砌筑

C.各砌層應先砌內圈定位行列，然后砌筑外層，外圈砌塊應與里層砌塊交錯連成一體

D.分段位置宜盡量設在沉降縫或伸縮縫處，各段水平砌縫應一致

E.各砌層的砌塊應安放穩固，砌塊間應砂漿飽滿，粘結牢固，不得直接貼靠或脫空【答案】ABD149、關于雨期填筑路堤的說法，正確的有（）。

A.路堤應分層填筑，并及時碾壓

B.每一填筑層表面應做成1%~2%雙向路拱橫坡，以利于排水

C.填料應選用透水性好的碎石土、卵石土、砂礫、石渣和砂類土等

D.雨期填筑路堤旁不得設置取土坑

E.利用挖方土作填料，含水率符合要求時，應隨挖隨填，及時壓實【答案】AC150、對達到一定規模的危險性較大的分部分項工程中涉及（）的專項施工方案，施工單位還應當組織專家進行論證、審查。

A.深基坑

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.起重吊裝工程

E.土方開挖工程【答案】ABC151、下列選項屬于施工安全風險評估報告的編制依據的有（）。

A.項目風險管理方針及策略

B.建立施工安全風險評估制度

C.項目設計和施工方面的文件

D.項目各階段的審查意見

E.設計階段風險評估意見【答案】ACD152、工程建設法規體系按其立法權限不同，分為5個層次，分別是（）。

A.法律

B.行政法規

C.部門規章

D.地方性法規

E.地方文件【答案】ABCD153、參與分配制度是為了保障債權人在債務人的財產不足以清償所有債務時，能夠參加到別人已進行的執行程序中，使自己的債權獲得平等的受償。下列關于參與分配說法正確的有哪些？()

A.被執行人為公民、法人或其他組織

B.只能是針對金錢和物的債權的執行

C.被執行人的財產不足以清償所有債務

D.申請參與分配的債權人必須取得執行根據【答案】CD154、下列屬于基本施工方式的是（）。

A.平行流水作業法

B.平行順序作業法

C.流水作業法

D.平行作業法

E.依次作業法【答案】CD155、施工環境保護監理的依據（）。

A.國家、行業和地方相關的環境保護法律法規

B.工程環境影響評價報告和批復

C.國家、行業和地方的相關技術標準

D.經批準的工程設計文件和工程設計變更文件

E.施工計劃【答案】ABCD156、下列對當事人訴訟權利平等原則的認識，哪些是正確的？()

A.法律賦予當事人雙方的權利可以是對等的，不必完全相同

B.對外國人給予國民待遇，是對訴訟權利平等原則的踐踏

C.如果法院只強調當事人訴訟權利平等，但沒有根據法律提供保障措施，這違背了平等原則

D.法院審理國有企業與個人之間的經濟糾紛，為了給國有資產更多的保護，限制作為當事人一方的個人訴訟權利的行使，這種作法違反了民事訴訟法的平等原則【答案】ACD157、下列選項中，屬于每日進度檢查記錄內容的是（）。

A.監理人員對施工現場巡視檢查的情況

B.實際參加施工的人力、機械數量及生產效率

C.施工停滯的人力、機械數量及其原因

D.承包人的主要技術及管理人員到達現場的情況

E.當日發生的影響工程進度的特殊事件及原因【答案】BCD158、因為方某不履行與甲銀行借款合同糾紛一案的生效判決，甲銀行于2012年1月向H市法院申請執行。執行中，H市法院凍結方某在銀行的存款10萬元，查封其居住的建筑面積為100平方米的住宅一套；扣押其所有的帕薩特轎車一輛。被執行人除上述財產外，已無財產可供執行。H市法院裁定對上述財產進行拍賣。委托拍賣后，拍賣機構于2012年6月6日發布了拍賣公告。公告后，乙公司持A市仲裁委員會于2012年7月3日作出的已經生效的裁決書（裁決方某償還乙公司貨款13萬元），于2012年7月8日向H市法院申請參與分配；丙信用社也向H市法院申請參與分配，稱方某的轎車已經因借款抵押給丙信用社，并在有關部門辦理了抵押登記手續。對此，下列表述正確的是：

A.丙信用社因對轎車享有擔保物權，對拍賣價款優先受償

B.甲銀行為最初的執行申請人，對拍賣價款優先受償

C.乙公司可以參與分配

D.丙信用社對拍賣價款優先受償后，甲銀行、乙公司，按照各自債權額的比例，平均分配【答案】ACD159、下列關于明洞回填施工的說法中，正確的有（）。

A.明洞拱背回填應在外模拆除、防水層和排水盲管施工完成后進行，機械回填時，拱圈混凝土強度應不小于設計強度的75%

B.明洞回填施工應遵循對稱均衡的原則

C.回填料不得采用膨脹巖土。頂面0.2m可以使用耕植土回填

D.明洞土石回填應對稱分層夯實，每層厚度不得大于0.2m

E.回填時，宜采用傾填作業【答案】BC160、符合高路堤與陡坡路堤施工質量要求的有（）。

A.高路堤路段應優先安排施工，宜預留2個雨季或6個月以上的沉降期

B.高路堤宜采用強度髙.水穩性好的材料

C.高路堤施工中應按設計要求預留高度與寬度，并進行動態監控

D.高路堤填筑過程中應進行沉降和穩定性觀測

E.高路堤宜每填筑3m沖擊補壓一次，或每填筑4～6m強夯補壓一次【答案】BCD161、可直接填筑于路床的路基填料有（）。

A.粉質土

B.石質土

C.砂性土

D.有機土

E.液限大于50%、塑性指數大于26的土【答案】BC162、隧道洞口工程包括（）。

A.洞口土石方開挖

B.洞身開挖

C.邊仰坡防護

D.洞門及其相鄰的翼墻、擋土墻工程

E.洞口排水系統【答案】ACD163、毛某訴張明房屋糾紛一案，經某中級人民法院一審判決后，毛某不服，但沒有上訴，而是于收到判決書20日后，向該省高級人民法院申請再審。該省高級人民法院接到其再審申請后，經審查，認為該判決確有錯誤，遂指令作出生效判決的中級人民法院再審。該中級人民法院裁定撤銷原判決，決定按二審程序對該案進行再審，同時，要求毛某在接到通知一周內向法院交納案件受理費。下列說法正確的是：

A.毛某可以向作出生效判決的法院的上級法院提出再審申請

B.中級人民法院應該適用第一審程序審理該再審案件

C.該中級人民法院在接到再審指令之后，應當作出裁定，中止原判決的執行，而不是裁定撤銷原判決

D.再審案件一律免交案件受理費，所以再審法院要求毛某交納案件受理費沒有法律依據【答案】ABC164、下列屬于無機結合料穩定材料組成設計流程的是（）。

A.原材料試驗

B.目標配合比設計

C.生產配合比設計

D.施工參數確定

E.試驗室配合比設計【答案】ABCD165、下列有關材料費的表述中，正確的是（）。

A.材料費=工材料消耗量x材料預算單價

B.材料預算價格由材料原價、運雜費、場外運輸損耗費、采購及倉庫保管費組成

C.外購材料價格參照本行政區域內交通運輸主管部門發布的價格和按調查的市場價格進行綜合取定

D.自采的砂、石、黏土等材料，按定額中開采單價加輔助生產間接費和礦產資源稅（如有）計算

E.輔助生產間接費按定額人工費的3%計，該項費用并入材料預算單價內構成材料費，并直接出現在概預算中【答案】ABCD166、施工過程的組織原則包括（）。

A.施工過程的穩定性

B.施工過程的連續性

C.施工過程的協調性

D.施工過程的均衡性

E.施工過程的經濟性【答案】BCD167、索賠成立的基本條件包括（）。

A.有明確的合同依據（或法律依據）

B.責任雙方達成共識

C.有具體的損害事實

D.索賠期限符合合同約定

E.索取的費用和（或）工期與損害事實相符【答案】ACD168、關于模板、支架和拱架拆除的說法，正確的有（）。

A.非承重側模板一般應在混凝土抗壓強度達到2.5MPa時拆除

B.芯模和預留孔道內模，應在混凝土強度能保證其表面不發生塌陷和裂縫現象時才可拔除

C.鋼筋混凝土結構的承重模板、支架，應在混凝土強度能承受其自重荷載及其他可能的疊加荷載時，才可拆除

D.對預應力混凝土結構，其側模應在預應力鋼束張拉后拆除

E.對預應力混凝土結構，其底模及支架應在結構建立預應力前可拆除【答案】ABC169、童童系一9歲兒童，玩耍中將同學小明的左眼捅瞎，其父林某代其進行訴訟，被法院判決賠償對方醫藥費等30萬元。執行開始后，林某拒不履行，并欲帶童童出國定居。此種情況下：

A.法院可以依職權采取限制出境措施

B.對方可書面申請法院采取限制出境措施

C.童童提供充分、有效的擔保或者小明父親同意的，可以解除限制出境措施

D.法院可以限制林某高消費，包括購買生活用車輛【答案】ABCD170、以下屬于初期支護的是（）

A.噴射混凝土

B.錨桿

C.鋼架

D.鋼筋網

E.管棚【答案】ABCD171、對于軟土地區路基施工，下列選項符合爆炸擠淤施工規定的有（）。

A.宜采用人工簡易布藥法進行布藥

B.當淤泥頂面高、露出水面時間長，且裝藥深度小于2.0m時，可采用人工簡易布藥法

C.爆炸擠淤后應采用鉆孔或物探方法探測檢查置換層厚度、殘留混合層厚度

D.置換層底面和下臥地基層設計頂面之間的殘留淤泥碎石混合層厚度應不大于2.0m

E.爆炸擠淤施工應采取減少粉塵、沖擊波等環境保護措施【答案】BC172、按照使用的材料不同劃分，水泥混凝土路面可分為（）。

A.普通水泥混凝土面層

B.鋼筋混凝土面層

C.連續配筋混凝土面層

D.鋼纖維混凝土面層

E.預制混凝土塊的砌塊型路面【答案】ABCD173、關于滑坡地段路基施工技術要點的說法，正確的有（）。

A.應在滑坡后緣的穩定地層上，修筑具有防滲功能的環形截水溝、排水溝

B.滑坡體上的裂隙和裂縫應采取灌漿、開挖回填夯實等措施予以封閉

C.削坡減載應自下而上逐級開挖，嚴禁采用爆破法施工

D.滑坡整治措施實施前，嚴禁在滑坡體抗滑段減載、下滑段加載

E.滑坡整治不宜在雨期施工【答案】ABD174、網絡計劃技術在我國已廣泛應用于國民經濟各個領域的計劃管理中，而應用最多的還是工程項目的施工組織與管理，并取得了巨大的經濟效益。網絡計劃方法具有的特點包括（）。

A.能夠充分反映各項工作之間的相互制約、相互依賴的關系

B.可以區分關鍵工作和非關鍵工作，并能找關鍵線路

C.它是一個定義明確的數學模型，計算方便，且便于用計算機計算

D.能夠進行計劃的優選比較，從而選擇最佳方案

E.計劃簡單，特別是大型且復雜的工程進度網絡計劃更是如此E選項，計劃復雜，特別是大型且復雜的工程進度網絡計劃更是如此。【答案】ABCD175、關于模板、支架和拱架拆除的說法，正確的有（）。

A.非承重側模板一般應在混凝土抗壓強度達到2.5MPa時拆除

B.芯模和預留孔道內模，應在混凝土強度能保證其表面不發生塌陷和裂縫現象時才可拔除

C.鋼筋混凝土結構的承重模板、支架，應在混凝土強度能承受其自重荷載及其他可能的疊加荷載時，才可拆除

D.對預應力混凝土結構，其側模應在預應力鋼束張拉后拆除

E.對預應力混凝土結構，其底模及支架應在結構建立預應力前可拆除【答案】ABC176、我國安全生產管理的方針中"預防為主"是（）。

A.原則

B.手段

C.目標

D.理念

E.基本途徑【答案】B177、后張法預應力混凝土的澆筑時，預應力結構混凝土的澆筑及養生應符合的要求有（）。

A.澆筑混凝土時，應保持錨塞、錨圈和墊板位置的穩固

B.在混凝土澆筑和預應力鋼筋張拉前，錨具的所有支承表面（如墊板）應加以清洗

C.拌和后超過35min的混凝土不得使用

D.為避免孔道變形，不允許振搗器觸及套管。

E.混凝土立方體強度尚未達到18~20MPa時，不得拆除模板。【答案】ABD178、下列關于資金時間價值的論述，正確的有（）。

A.資金時間價值常采用連續復利計算方法計算

B.資金作為生產要素，在任何情況下都能產生時間價值

C.一般而言，資金時間價值應按間斷復利計算方法計算

D.資金投入生產經營才能增值，因此其時間價值是在生產經營中產生的

E.資金時間價值是資金隨著時間推移而產生的一種增值，因而它是由時間創造的【答案】CD179、注漿孔的布置一般注意事項包括（）。

A.布孔應先稀后密、先外后內

B.裂隙越密小，孔數應減少

C.巖層傾斜上方，鉆孔可距隧道遠些

D.裂隙越密小，孔數應增加

E.注漿泵壓力低，孔數應適當增多【答案】ACD180、項目建設涉及的環保工程，主要包括（）。

A.聲屏障

B.護坡工程

C.廢水處理工程

D.綠化工程

E.減排工程【答案】ABCD181、網絡計劃中，工作總時差、自由時差及相鄰兩項工作之間的時間間隔之間的關系是（）。

A.工作的總時差一定不會超過其相應的自由時差

B.工作的總時差一定不會超過該工作與其緊后工作之間的時間間隔

C.工作的自由時差一定不會超過該工作與其緊后工作之間的時間間隔

D.工作的自由時差不可能超過總時差

E.工作的自由時差，有可能超過或等于總時差【答案】CD182、“四通一平”中的“四通”是指（）。

A.水通

B.氣通

C.電通

D.路通

E.通信通【答案】ACD183、以下各選項，其中說法不正確的是：

A.馮某與李某簽訂了借款協議，并將協議書經公證處公證。公證書上寫明：如果債務人不履行義務，屆時可申請強制執行。合同簽訂后，馮某如實履行了合同義務。但是，到了還款期，李某卻沒有還款。那么馮某以李某未履行合同義務為由，可以向李某住所地人民法院申請執行該協議

B.劉某訴張某一案經B市H區人民法院一審終結，判決張某賠償劉某人民幣3900元。張某不服判決，向B市中級人民法院提起上訴，二審人民法院經過審理，駁回了張某的上訴。經查，劉某居住在D市X區，張某在B市C區的銀行有存款4000元。則本案的執行人民法院是B市中級人民法院

C.甲市人民法院依法執行該市商標管理局作出的行政處罰決定，經查明，被執行人金勝公司的財產在乙市，則甲市人民法院應當請求乙市人民法院的上級人民法院指定其執行，而不能直接委托乙市人民法院執行

D.甲乙兩個公司因合同糾紛，到某仲裁委員會進行仲裁。裁決