1、【合同標題】疏浚工程合同（碼頭泊位區、船塢口疏浚）【合同分類】建設工程施工合同【發文字號】【發布機構】甲方：（以下簡稱甲方）乙方：（以下簡稱乙方）為確保甲方 的船舶出塢及船舶安全停靠泊，保證有安全的水深，現乙方承攬 甲方工程，進行疏浚施工。為此，按照中華人民共和國合同法原則和要求， 并結合本工程具體情況，經甲、乙雙方友好協商，現達成如下協議，以資共同遵 守執行：第1條工程概況及施工要求1.1工程名稱：。1.2工程地點：。1.3工程內容：。1.4施工范圍：。第2條工程量的計算工程量：按甲方浚前及浚后所確認的施工挖泥范圍及相關要求和交通部發布的疏 浚工程土石方計量標準（中華人民共和國行業標準JTJ

2、321-96）現行規范計算疏 浚水域的正面方量，總方量按正面方量的倍進行計算，不另計超深、超寬和 塌方量。第3條工程價款3.1本工程合同價款：本合同費用的計算按照甲方浚前及浚后所確認的施工挖泥范圍及相關要求和交通 部頒布的疏浚工程土石方計量標準。（1）經甲方書面確認后的疏浚方土量X每M3綜合單價為 元/M3（注：該綜合 單價包含挖泥、運泥、拋泥費、浚前浚后測量費、海事安全維護費、航行通告費、 船機、材料管理費，施工期物價風險因素及其它施工協調所發生的費用）。（2）如果時間緊迫需乙方多條挖泥船同時施工，甲方向乙方適當支付燃油補貼費。3.2承包方式：。第4條付款方式每次單項工程乙方施工結束后，甲方

3、根據書面通知乙方施工的通知單，由甲方委 托第三方（級資質）共同驗收測量、提供合格的數據后 天內一次性付清 工程款。第5條合同期限本合同有效期：自 年 月 日起至年 月 日止。第6條單項工程工期要求6.1具體工程日期及完成時間：具體工程日期，在甲方要求開工的個工作日前，以書面形式通知乙方；乙方 在甲方要求開工的個工作日前，將施工準備情況書面反饋給甲方。6.2乙方應按照甲方要求的工期要求完成工程，由于乙方原因造成的工期延誤的 每逾期一天，乙方同意支付合同總價的%給甲方，并承擔由于工期延誤而產生 的相應責任。6.3如甲方責任或不可抗力造成工期延誤，經甲方代表書面簽認后工期順延。6.4不可抗力是指超過

4、人力控制范圍和不可預見以及不能由受害方所能避免的自 然災害事件，它包括但不限于戰爭、地震、水災、臺風和火災等等。第7條工程質量驗收的標準7.1質量驗收標準：按交通部發布的JTJ324-2006規定執行、同時滿足甲方船舶 進出塢安全靠泊要求所提供的數據。7.2乙方施工結束需提供給甲方的數據，由甲方委托笫三方（級資質）測量單 位進行驗收測量，測量費均由 方負責承擔。第8條工程質量工程質量不能提供驗收合格的數據，甲方有權要求乙方返工，直到符合約定條件， 工期不予順延、且由乙方承擔因此而發生的所有費用及給甲方造成的損失。第9條甲方職責9.1每次單項工程，在甲方要求開工的個工作日前以書面形式通知乙方，并

5、 提供相關工程技術資料（包括水下障礙物情況）。9.2協助乙方辦理有關手續，做好施工協調，及時組織完工驗收。9.3按合同規定日期做好工程費用確認及支付工作。第10條乙方職責10.1乙方在接到甲方書面通知后應及時辦妥疏浚施工前后一切相關申報手續，乙 方在甲方要求開工的個工作日前，將施工準備情況書面反饋給甲方。做好施 工船只調遣準備工作，按期進場施工，負責施工現場的管理。10.2乙方在施工期間必須服從甲方及海事部門的協調和管理，確保甲方的正常生 產，同時必須遵守甲方的有關規章制度，違者按規章制度處理。10.3乙方在施工中應積極配合甲方的協調工作，如遇重大工程問題必須及時與甲 方取得聯系，并協商解決的

6、辦法。10.4乙方在施工中的泥土處理必須嚴格按上海海事局國家海洋局東海分局指定的 拋泥區傾倒，不得途中亂拋泥，如有發現亂拋泥現象，甲方有權拒付或少付工程 款，由此而產生的一切后果由乙方全部承擔。10.5采取切實有效措施，符合國家規定的環保要求。10.6負責編制符合國家頒布標準的工程竣工資料，提供套給甲方。10.7乙方應按甲方的要求，完成工程。第11條甲乙雙方駐工地代表11.1甲方駐工地代表： 。11.2乙方駐工地代表：。第12條安全生產及文明施工要求12.1乙方在施工中應遵守水上安全操作規程和長江上海段船舶定線制航行規定， 并按有關規定采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成傷亡事

7、 故的責任和因此發生的費用。12.2施工期間乙方必須服從海事部門現場巡邏艇的指揮，無條件滿足甲方碼頭生 產船舶的需要。12.3應遵守建筑安全生產監督管理規定和城鄉建設環境保護部國家建筑企 業安全生產條例，加強安全施工管理。12.4遵守上海市建筑工程文明施工管理暫行規定和業主單位的安全文明施 工管理條例，做好文明安全施工。第13條違約雙方應恪守信用，全面履約。如發生違約情況，違約方應支付人民幣 元作為 違約金給對方。第14條合同的終止若終止本合同，雙方應提前個月書面通知對方。第15條合同爭議的解決方式本合同如發生糾紛，甲乙雙方應本著誠實信用的原則協商解決，如解決不成，可 在 的法院提起訴訟。第1

8、6條本合同經雙方簽字蓋章后生效。本合同一 份，甲、乙雙方各 份正本， 副本各份。正副本具有同等法律效力。為更好全面履行合同，確定雙方的安 全責任。雙方簽訂 為合同的附件，與合同有同等效力。甲方：法人代表：法人委托代理人：日期：年 月 日乙方：法人代表：法人委托代理人：開戶銀行：帳號：日期：年 月 日（以下簡稱甲方） （以下簡稱乙方）根據中華人民共和國合同法、中華人民共和國安全生產法及有關法律、法 規的規定，雙方就工程試驗承攬過程中的安全、環保事宜，經充分友好協商，達 成一致，簽訂協議如下：一、工程試驗項目名稱：。二、本協議期限：自年 月 日至年 月 日。三、安全管理責任：1、乙方是施工人員安全

9、管理的責任者，乙方可委托甲方對其人員進行施工前的安 全教育，委托甲方提供有關安全生產、消防等方面的規章制度和國家上海市有關 安全生產的文件、規定。乙方違反有關安全規定，不得進行施工操作。2、甲方督促乙方組織安全生產保障體系，乙方應按照安全自主管理的要求，開展 安全生產檢查等活動。3、乙方法定代表人 為所承攬工程試驗安全生產的第一責任人。應嚴格執行國 家有關安全的法律法規，做好本企業的安全生產、消防管理工作。4、乙方指定 為專職安全環保員，負責施工人員的施工安全、消防教育及現場 施工安全生產狀況的監督檢查管理。甲方指派 負責聯系，檢查督促乙方執行 有關安全生產、防火的規定。5、乙方在施工期間必須

10、嚴格執行和遵守甲方的安全生產、防火措施的各項規定， 接受甲方的督促、檢查和指導，甲方協助乙方搞好安全、防火措施。對于查出的 隱患，乙方必須限期整改。6、乙方凡從事特種作業的上崗人員，必須是持有國家行政主管部門授權的專業部 門頒發的有效的安全操作證者。7、乙方施工中所需的個人勞動防護用品必須符合施工安全、環保要求，由乙方自 行解決。8、乙方在施工期間所使用的各種設備以及工具等均由乙方自備。若必須向甲方借 用，應由雙方有關人員辦理借用手續，并確認所借用的設備是否完好且符和安全 生產要求，一經接收就表示借入使用方確認該設備和工具符和安全生產要求和處 于安全狀態，該設備和工具的保養、維修及由此造成的安

11、全事故均由借入使用方 負責。9、因工程試驗施工需要，在施工前乙方對甲方提供的施工場所，若認為場所存有 不安全因素，應向甲方提出書面報告，甲方應在一周之內進行整改，整改結束以 書面方式通知乙方。若乙方一經施工，就表示乙方已確認該施工場所處于安全狀 態。四、1、若發生安全事故，乙方人員發生傷亡，甲乙雙方應積極配合，同時乙方應及時 向其上級主管部門和勞動管理部門報告并承擔傷亡指標，如有隱瞞、拖延，責任 自負。2、發生事故時，首先由承保的保險公司理賠，不足部分由責任方承擔。若乙方未 購買相應的保險，該部分的損失由乙方承擔。3、甲乙雙方人員對施工的現場、腳手架及各類安全防護設施、安全標志和警告牌， 不得擅自拆除、更動，如確需拆除、更動的，必須經施工負責人和甲乙雙方指派 的安全管理人員的同意，并采取必要的可靠的安全措施后方能拆除、更動。五、環境管理責任：1、乙方在工程試驗承攬過程中，必須符合國家有關環境保護法律法規的要求。2、乙方在工程試驗承攬過程中盡力實現污染物的達標排放，實施預防污染措施， 控制并減少有毒有害物質的使用。3、乙方應有效控制環境事故，降低其可能造成的風險。4、乙方應節約資源能源，做好廢物的回收和管理工作。5、乙方應不斷教育職工，提高其環境意識和環境操作技能。六、其他條款1、乙方履行安全等所發生的一切費用均包括