1、鋼結構施工合同范本 2019 最新建設方（以下簡稱甲方）： 承攬方（以下簡稱乙方）： 風險提示：發包人的相對義務根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。根據中華人民共和國合同法及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務， 經雙方協商后同意簽訂本合同。一、鋼結構工程

2、概況（1） 工程名稱：（2） 工程地點：（3） 工程范圍和內容：本房為 跨鋼結構廠房，規格：長 米；寬 米；檐高 米，按圖紙施工。（4） 建筑外包面積： 平方米。二、工程施工日期（1） 開工日期： 年 月 日； 風險提示：關于實際竣工日期的規定當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42 天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以

3、轉移占有工程之日為實際竣工日期。（2） 竣工日期： 年 月 日；（3） 合同工期總日歷天數 天。三、工程合同造價及結算（1） 本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯系單形式可作調整，將調整后的金額以書面形式通知對方。（2） 本合同簽訂后，甲方須付預付款 計人民幣 元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的 計人民幣 元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的 ，計人民幣 元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的 ，計人民幣 元作為工程款。（3） 工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收

4、，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。（4） 如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟損失責任，并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。（5） 本合同造價結算方式： 。風險提示：工程質量未符合標準的歸責因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至 工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。四、質量標準工程質量標準：質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據

5、。五、甲方的義務責任（1） 辦理好各種施工手續，并在乙方進場前提供給乙方；（2） 施工過程中，協助乙方協調好各種關系；（3） 提供施工所需的水、電源。六、乙方的義務責任（1） 乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質證明，并按相應標準進行加工制作，如不相符，甲方有權提出整改或相應經濟賠償；（2） 在施工過程中，乙方應文明施工；（3） 乙方在施工中發生的一切事故，由乙方負全責。七、安全責任乙方進場后，要嚴格按照操作規程及有關施工安全規范進行施工，嚴禁違章施工，如施工中違章發生安全事故及施工質量達不到要求，一切經濟損失及責任全部由乙方承擔。風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責承

6、包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。八、材料的提供工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。九、工程驗收（1） 乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明和相關規范精心施工，確保質量，施

7、工中因施工責任造成不合質量要求，甲方必須及時提出，乙方應保證質量，負責返工修補并承擔一切費用，凡因乙方原因造成屋面滲漏等質量問題，由乙方無償保修一年（本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質監站組織為準）。（2） 甲方按施工圖紙、說明及國家有關規定進行驗收，竣工前乙方提出交工通知書， 甲方接到通知書后應在五日內組織人員進行驗收，并簽具驗收證明，逾期按合格檢定。（竣工驗收合格后甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用則視為工程驗收合格）。風險提示：保修責任的起算工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包

8、人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。十、維修期限承包人應按法律、行政法規及國家關于工程質量保修的有關規定，在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修合同，并對交付發包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。保修期為： 年 月 日 年 月 日。風險提示：明確違約責任在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。十一、違約責任（1） 因承包人原因導致工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔返工或采

9、取加固措施發生的全部費用；（2） 因承包方原因導致延誤工期，按工程總造價的萬分之三/天賠償發包人；（3） 發包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任并按工程總造價的萬分之三/天賠償承包人。 十二、爭議解決若雙方就經濟糾紛協商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。十三、其他（1） 發包人、承包人履行合同全部義務后，發包人向承包人簽發履約證書，本合同即告終止。（2） 合同的權利義務終止后，發包人、承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。（3） 本合同正本 份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存 份。（4） 雙方根據有關法律、行政法規規定，結合工程實際，經協商一致后，可對本合同內容具體化、補充或修改，其效力同本合同。發包人：（公章） 委托代理人：電話：傳真：開戶銀行： 賬號：郵政編碼： 年 月 日承包人：（公章） 委托代理人：電話： 傳真：開戶銀行： 賬號：郵政編碼： 年 月 日祝語 :要知道，親人們永遠是我們心中的依靠。不要去抱怨自己的親人們對自己不好， 其實是我們自己對他們要求和想得到的太多了。請想一想，從小到大，父母為我們付出了 多少？再想一想。兄弟姐妹給過我們多少關愛？難道我們還不感覺愧欠的太多