學校門窗合同模板10篇篇1甲方（需方）：XXXX學校乙方（供方）：XXXX門窗有限公司甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的規定，本著平等、互利、互惠的原則，就甲方學校門窗制作安裝工程達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX學校門窗制作安裝工程2.工程地點：XXXX學校校內3.承包范圍：本次施工圖中的平開窗、推拉窗、平開門、推拉門及配套五金件的制作安裝工程。4.承包方式：包工包料（除水泥、沙、鐵釘等輔助材料由甲方提供外，其余所有材料及安裝費用由乙方負責）。二、合同工期1.開工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天（日歷天）三、質量標準及保修期1.質量標準：合格，達到設計及規范要求。2.保修期：自驗收合格之日起，保修期為XX年。在保修期內，乙方應負責因自身產品質量問題而導致的更換及維修服務。四、合同總價及付款方式1.合同總價：本合同總價為人民幣XX元（大寫：XX）。此價格已包含所有材料費、加工費、安裝費、運輸費、稅金等費用。2.付款方式：（1）預付款：合同簽訂后，甲方支付合同總價的XX%作為預付款。（2）中期款：門窗安裝完成后，甲方支付合同總價的XX%。（3）竣工款：工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價的XX%。（4）質量保證金：合同總價的XX%作為質量保證金，保修期滿后無息退還。五、雙方的權利和義務1.甲方的權利和義務：（1）甲方應確保施工現場具備安裝條件，如道路暢通、水電源接至施工區域等。（2）甲方應及時提供施工圖紙和技術要求，并對乙方進行現場技術交底。（3）甲方應按照合同約定及時支付款項。2.乙方的權利和義務：（1）乙方應嚴格按照設計圖紙和技術要求進行制作和安裝，確保工程質量符合合同約定。（2）乙方應按時完成制作和安裝任務，確保工程進度符合合同要求。（3）乙方應提供完善的售后服務，包括維修、更換等，并確保保修期內服務質量。六、驗收標準及方法1.驗收標準：本工程采用國家標準及行業標準進行驗收，具體以設計圖紙和技術要求為準。2.驗收方法：由甲方組織相關人員進行驗收，乙方應積極配合并提供相關驗收資料。驗收合格后，雙方應簽署驗收報告。七、違約責任及糾紛解決方式1.違約責任：如一方違約，守約方有權要求違約方承擔違約責任，并賠償因此造成的損失。具體違約責任根據《中華人民共和國合同法》的相關規定執行。2.糾紛解決方式：如雙方在履行合同過程中發生糾紛，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。具有同等法律效力。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同義務完成之日起失效。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。篇2發包方（簡稱甲方）：XXXX承包方（簡稱乙方）：XXXX根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：XXXX2.工程地點：XXXX3.工程承包方式：XXXX4.工程范圍和內容：本工程包括XX幢樓，XX層以下（包括XX層）的門窗工程。主要有鋁合金門窗和塑鋼門窗。第二條工程期限1.本工程合同工期自XXXX年XX月XX日開始，至XXXX年XX月XX日結束，共XX天。2.如有特殊情況，雙方協商工期順延。第三條工程價款及支付方式1.鋁合金門窗單價為XX元/㎡，塑鋼門窗單價為XX元/㎡，工程量按實際發生結算。2.乙方完成全部工程量，經甲方驗收合格后，甲方支付乙方合同總金額的XX%。預留XX%作為質保金，質保期為一年。3.甲方支付乙方款項時，應出具合法、有效的票據。第四條工程質量及驗收標準1.工程質量應達到建設工程質量評定標準的優良等級。2.驗收標準按《建筑裝飾工程施工及質量驗收規范》GB50210-2001標準執行。3.乙方應按甲方的要求進行施工，確保工程質量。如達不到甲方要求，乙方應無條件返工，并承擔由此造成的經濟損失。4.甲方在驗收時，如發現工程質量問題，應書面通知乙方，乙方應在接到通知后及時進行整改。第五條雙方責任1.甲方責任：（1）甲方負責提供施工所需的水、電等基礎設施。（2）甲方負責協調各工種之間的配合工作。（3）甲方應按時支付乙方的工程進度款。2.乙方責任：（1）乙方應按時進場施工，確保工程進度。（2）乙方應嚴格按照施工圖紙和驗收規范施工，確保工程質量。（3）乙方應做好施工記錄，及時與甲方溝通。（4）乙方應妥善保護甲方的財產和資料，如造成損失，應照價賠償。第六條違約責任及賠償損失1.乙方在施工中如未達到甲方要求或存在質量問題，甲方有權要求乙方停工整改或返工，由此造成的經濟損失由乙方承擔。2.甲方如未按時支付工程進度款或尾款，乙方有權停工或終止合同，由此造成的經濟損失由甲方承擔。3.如因乙方原因導致工程延期或質量問題，乙方應賠償甲方相應的經濟損失。4.如因甲方原因導致工程延期或質量問題，甲方應賠償乙方相應的經濟損失。第七條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同未盡事宜，雙方可協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決。協商不成時，任何一方可向人民法院提起訴訟。4.在合同終止時，雙方應友好協商，結清款項。已完成的合格工程量，甲方應及時支付乙方相應的款項。未完成的工作，雙方協商退回或處置相關材料、設備。5.合同終止后，乙方應妥善保護甲方的財產和資料，確保完整歸還甲方。同時，乙方應清理施工現場，確保環境整潔。如有其他未盡事宜，雙方協商處理。6.如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行時，雙方可協商解除合同。但應確保雙方權益不受損害或少受損害。同時雙方應積極配合處理相關事宜以降低損失。篇3甲方（需方）：XX學校地址：XX市XX區XX路XX號聯系電話：XXX-XXXX-XXXX乙方（供方）：XX門窗有限公司地址：XX市XX區XX路XX號聯系電話：XXX-XXXX-XXXX根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，簽訂本合同。一、項目概況1.項目名稱：XX學校門窗工程2.項目地點：XX市XX區XX路XX號3.項目規模：門窗面積約為XX平方米二、門窗規格、數量及要求1.門窗規格：寬度XX毫米，高度XX毫米，玻璃厚度XX毫米，邊框寬度XX毫米。2.門窗數量：共計XX個，其中推拉門XX個，平開門XX個，玻璃幕墻XX個。3.門窗要求：（1）門窗應具備良好的隔音、隔熱、防盜、防火性能，且開啟靈活方便；（2）門窗材料應選用優質鋁合金或不銹鋼材料，確保經久耐用；（3）門窗玻璃應選用安全玻璃，如鋼化玻璃或夾膠玻璃，確保安全；（4）門窗安裝應牢固可靠，確保長期穩定運行。三、合同價款及支付方式1.合同價款：本合同價款為人民幣XX元整（￥XX），具體價格根據材料、工藝的不同而有所差異。2.支付方式：合同簽訂后，甲方支付乙方合同總金額的XX%作為預付款。門窗安裝完成后，甲方支付乙方合同總金額的XX%。剩余XX%的款項在驗收合格后支付。四、工期及驗收1.工期：乙方應在合同簽訂后XX天內完成門窗的制作與安裝。如遇特殊情況，雙方協商工期順延。2.驗收：門窗安裝完成后，甲方應在接到乙方驗收申請后XX天內組織驗收。驗收標準為雙方協商確定的質量標準。如驗收不合格，乙方應按要求進行整改。五、違約責任及賠償損失1.違約責任：如一方違反本合同的約定，需承擔相應的違約責任。具體違約責任的承擔方式，由違約方與守約方協商確定。2.賠償損失：如一方違反本合同的約定，給守約方造成損失的，違約方應賠償守約方的全部損失。損失包括但不限于直接損失和間接損失。六、爭議解決及法律適用1.爭議解決：如甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.法律適用：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如因本合同引起的爭議需要訴訟或仲裁，也應適用中華人民共和國法律。七、合同生效及終止1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行各自的義務，確保合同的順利實施。2.合同終止：如一方違反本合同的約定，守約方有權提前終止合同。合同終止后，違約方應賠償守約方的全部損失。同時，雙方應盡快完成未完成的工作，并妥善解決已發生的問題。八、其他約定事項1.保密義務：甲、乙雙方應對本合同的內容及履行過程中獲知的商業秘密和技術秘密保密，未經對方書面同意，不得向第三方泄露。2.可分割性：如本合同中的任何條款被認定為無效或不可執行，不影響其他條款的有效性或可執行力。雙方應協商確定其他條款的效力及履行方式。3.書面形式：本合同的修改、補充應以書面形式進行，并作為本合同的組成部分。修改、補充的內容與本合同具有同等法律效力。修改、補充的內容與本合同相沖突的，以修改、補充后的內容為準。修改、補充后的內容應符合法律法規的規定。4.爭議解決管轄法院：因履行本合同產生的爭議，雙方同意由項目所在地法院管轄。如管轄法院有變動，雙方應協商確定新的管轄法院。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應積極配合法院的調查取證工作，確保案件的順利進行。同時，雙方也應尊重法院判決的結果，按時履行判決義務。篇4甲方（學校）：乙方（門窗公司）：根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方所需門窗供應及安裝事宜達成以下協議：一、合同標的1.甲方所需門窗類型及數量：具體門窗類型及數量根據甲方實際需求確定。2.門窗規格及要求：門窗規格及要求應符合甲方設計要求和相關標準。二、合同價格及支付方式1.門窗單價及總造價：門窗單價及總造價應根據具體門窗類型、數量及規格確定，并在合同中明確列出。2.支付方式：甲方應按合同約定向乙方支付門窗款項。具體支付方式及時間如下：（1）合同簽訂后，甲方應支付乙方合同總金額的XX%作為預付款。（2）門窗安裝完畢后，甲方應支付乙方合同總金額的XX%作為中期款。（3）驗收合格后，甲方應支付乙方合同總金額的XX%作為尾款。三、合同工期及驗收標準1.門窗安裝工期：乙方應在合同簽訂后XX天內完成門窗安裝工作。如遇特殊情況，雙方可協商調整工期。2.驗收標準：門窗安裝完成后，應按照甲方設計要求和相關標準進行驗收。具體驗收標準如下：（1）門窗安裝牢固，無晃動現象。（2）門窗開啟靈活，無卡頓現象。（3）門窗玻璃完好，無破損現象。（4）門窗框與墻體之間填充飽滿，無縫隙現象。四、違約責任及賠償標準1.甲方違約責任：如甲方未按照合同約定支付門窗款項或未履行其他合同義務，應承擔違約責任。具體賠償標準如下：（1）甲方逾期支付門窗款項的，應按中國人民銀行同期貸款利率向乙方支付利息。（2）甲方未履行其他合同義務的，應按合同約定承擔相應的違約責任。2.乙方違約責任：如乙方未按照合同約定完成門窗安裝工作，應承擔違約責任。具體賠償標準如下：（1）乙方未能按時完成門窗安裝工作的，應按合同約定向甲方支付違約金。（2）乙方安裝門窗存在質量問題的，應按合同約定承擔相應的違約責任。五、爭議解決方式及管轄法院1.爭議解決方式：如雙方在執行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.管轄法院：本合同簽訂地為XX市XX區，故雙方同意由XX市XX區人民法院管轄相關爭議案件。六、合同生效時間及期限1.合同生效時間：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.合同期限：本合同的期限為合同簽訂之日起至工程驗收合格之日起XX年止。合同期滿后如需續簽，雙方應協商一致并簽訂書面協議。七、其他約定事項1.雙方應妥善保管合同及相關資料，確保合同的完整性和安全性。未經雙方書面同意，任何一方不得將合同內容泄露給第三方。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。未盡事宜，可簽訂補充協議進行約定。補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。篇5甲方（需方）：XXX學校乙方（供方）：XXX門窗公司根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，簽訂本合同。一、項目概況1.項目名稱：XXX學校門窗工程2.項目地點：XXX市XXX區XXX路XXX號3.項目規模：門窗工程涉及多個教學樓和實驗室，具體規格和數量根據實際測量確定。二、門窗規格及要求1.門窗規格：甲方需提供詳細的門窗規格表，包括門窗的尺寸、材質、顏色等要求。乙方需按照甲方提供的規格表進行生產和安裝。2.門窗要求：乙方需保證所生產的門窗符合甲方要求，包括但不限于防盜門窗、防火門窗、隔音門窗等要求。同時，乙方需確保所安裝的門窗牢固、美觀、實用。三、合同價款及支付方式1.合同價款：甲方需支付乙方相應的門窗款項。具體金額根據實際測量和報價確定。乙方需開具正規發票，并在甲方付款前提供必要的稅務證明文件。2.支付方式：甲方可選擇銀行轉賬或現金支付方式支付門窗款項。具體支付方式根據雙方協商確定。乙方需提供相應的銀行賬戶信息或指定收款人信息。四、交貨及安裝時間1.交貨時間：乙方需在簽訂合同后盡快安排生產，并在規定時間內將門窗產品交付至甲方指定地點。具體交貨時間根據雙方協商確定。2.安裝時間：乙方需在交貨后盡快安排安裝，并確保在規定時間內完成安裝工作。具體安裝時間根據雙方協商確定。甲方需為乙方提供必要的安裝條件和支持。五、違約責任及賠償標準1.違約責任：如一方違反合同約定，需承擔相應的違約責任。具體包括但不僅限于罰款、違約金等。具體違約責任的承擔方式根據雙方協商確定。2.賠償標準：如因乙方的原因導致門窗工程無法按時完成或質量不符合要求，乙方需承擔相應的賠償責任。具體賠償標準根據實際損失確定，包括但不限于直接損失和間接損失。六、爭議解決方式及管轄法院1.爭議解決方式：如雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，可通過仲裁或訴訟方式解決。具體仲裁或訴訟機構根據雙方協商確定。2.管轄法院：如雙方選擇通過訴訟方式解決爭議，應提交至有管轄權的人民法院進行審理。具體管轄法院根據實際案件情況確定。甲方和乙方均應承擔相應的訴訟費和律師費等相關費用。七、合同生效及終止條件1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方和乙方均應承擔相應的合同義務和責任。具體合同生效條件根據實際案件情況確定。2.合同終止：如一方違反合同約定或無法按時完成合同義務，另一方有權要求終止合同。合同終止后，雙方應盡快進行結算和清理工作，并承擔相應的違約責任和賠償責任。具體合同終止條件根據實際案件情況確定。八、其他約定事項1.保密義務：雙方應對合同內容及履約過程中獲知的對方商業秘密和技術資料承擔保密義務，未經對方書面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。具體保密措施和期限根據實際案件情況確定。2.合同修改：如需對合同進行修改或補充，應經雙方協商一致，并簽訂書面協議。具體修改內容根據實際案件情況確定。3.不可抗力：如因不可抗力導致合同無法按時履行或無法完成，雙方應相互諒解并協商解決。具體不可抗力因素根據實際案件情況確定。4.合同終止后的財產處理：合同終止后，雙方應盡快進行結算和清理工作。具體財產處理方案根據實際案件情況確定，包括但不限于未使用的材料和已完成的半成品等財產的處理。5.爭議解決過程中的費用承擔：在爭議解決過程中產生的費用，包括但不限于仲裁費、訴訟費、律師費等，由違約方承擔。如雙方均有過錯，應根據過錯程度分擔相應費用。具體費用承擔方式根據實際案件情況確定。6.合同終止后的違約責任追究：合同終止后，如一方存在違約行為導致合同無法按時完成或質量不符合要求等情況，另一方有權要求違約方承擔相應的違約責任和賠償責任。具體違約責任追究方式根據實際案件情況確定，包括但不限于罰款、違約金等形式的追究。同時，雙方也應積極配合相關部門進行調查取證等工作，以便更好地維護自身權益。篇6發包方（甲方）：XX教育局承包方（乙方）：XX門窗有限公司根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：XX學校門窗工程2.工程地點：XX市XX區XX路XX號3.工程內容：包括所有門窗的設計、制作、運輸、安裝及售后服務等4.承包方式：包工包料，包設計、制作、運輸、安裝及售后服務等第二條工程期限1.本工程自XXXX年XX月XX日開始施工，至XXXX年XX月XX日結束施工，工期XX天。2.如有特殊情況，雙方協商工期順延。第三條工程造價及付款方式1.本工程造價為人民幣XX元整（￥XX），具體價格根據實際規格型號及雙方協商確定。2.甲方需在簽訂合同后支付乙方工程總造價的XX%作為預付款，即人民幣XX元整（￥XX）。3.乙方按合同要求完成門窗的制作、運輸、安裝等全部任務，并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方剩余的XX%款項，即人民幣XX元整（￥XX）。4.乙方需提供正規的稅務發票。第四條工程質量及驗收標準1.乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行施工，并接受甲方代表的監督檢查。2.乙方應按工程進度提供技術資料，每道工序完成后，應經甲方代表驗收合格后，方可進入下一道工序施工。3.甲方代表在檢查過程中提出的修改意見，乙方必須執行。4.工程竣工驗收時，必須達到國家施工質量的評定標準。5.凡因乙方原因造成的施工質量不合格，乙方應在規定期限內無償進行返修。6.竣工日期以最后驗收合格的日期為準。第五條雙方負責事項1.甲方負責提供門窗施工圖紙、技術要求及交底工作。2.甲方負責提供施工現場的水電供應及場地條件。3.乙方負責提供門窗材料、制作、運輸、安裝及售后服務等。4.乙方負責保護施工現場的管線、設備、設施不受損壞。5.乙方負責確保施工場地的環境衛生和安全生產。6.乙方需按時向甲方提供施工進度及施工計劃表。7.乙方需遵守甲方的現場管理規定及施工要求。8.甲方需按時支付乙方的合同款項。9.甲方需積極配合乙方的施工工作，及時提供所需的材料和技術支持。10.雙方需共同協商解決施工過程中出現的問題和困難。11.雙方需嚴格遵守合同條款，確保合同的順利實施。12.對于施工過程中出現的安全事故或質量問題，雙方需共同承擔相應的責任和損失。13.對于施工過程中出現的爭議或糾紛，雙方需通過友好協商解決，協商不成的，可通過法律途徑解決。14.雙方需共同確保施工場地的環境衛生和安全生產，避免對周圍環境和人員造成不良影響。15.雙方需共同確保施工合同的順利實施，按時完成施工任務，提高施工質量和服務水平。16.對于施工過程中出現的不可抗力因素（如自然災害、政策調整等），雙方需共同承擔相應的風險和損失。17.雙方需共同確保施工合同的保密性，不得擅自泄露合同內容及相關信息。18.雙方需共同確保施工合同的合法性和有效性，遵守相關法律法規和規定。19.雙方需共同確保施工合同的穩定性和可持續性，為未來的合作和發展打下堅實的基礎。20.對于施工過程中出現的其他問題或困難，雙方需共同協商解決或尋求其他合法途徑解決。篇7甲方（需方）：XX學校乙方（供方）：XX門窗公司根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，簽訂本合同。一、項目概況1.項目名稱：XX學校門窗工程2.項目地點：XX市XX區XX路XX號3.門窗類型：鋁合金門窗、塑鋼門窗等4.門窗規格：詳見施工圖紙5.門窗數量：約XX平方米6.門窗預算：約XX元/平方米二、合同范圍1.乙方負責提供并安裝鋁合金門窗、塑鋼門窗等，包括材料采購、加工制作、運輸安裝等全流程服務。2.乙方需按照甲方提供的施工圖紙進行制作安裝，確保門窗規格尺寸準確，質量符合相關標準。3.乙方需在規定工期內完成制作安裝任務，并確保施工過程中的安全環保。三、合同價格及支付方式1.本合同總價為：XX元（大寫：XX元整）2.支付方式：甲方在簽訂合同后支付乙方合同總價的XX%作為預付款，門窗安裝完成后支付剩余的XX%。3.乙方需提供正規發票，以便甲方進行財務報銷。四、工期及驗收1.乙方需在簽訂合同后XX天內完成門窗的制作安裝任務。2.驗收標準：門窗安裝牢固，開啟靈活，無晃動；玻璃表面平整，無劃痕；五金配件齊全，無缺失。3.驗收方法：甲方組織相關人員進行現場驗收，驗收不合格的需乙方進行整改。五、違約責任1.甲方如未按照合同約定支付款項或提供施工圖紙，需承擔相應的違約責任。2.乙方如未按照合同約定完成制作安裝任務或施工質量不符合相關標準，需承擔相應的違約責任。六、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可協商補充。如有爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可向甲方所在地法院提起訴訟。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（簽字/蓋章）：XX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：XX日期：XXXX年XX月XX日篇8甲方（需方）：[甲方名稱]乙方（供方）：[乙方名稱]根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，就甲方的門窗供應及安裝事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：門窗供應及安裝4.工程造價：[工程造價]二、門窗規格及要求1.門窗規格：[門窗規格]2.門窗材質：[門窗材質]3.門窗顏色：[門窗顏色]4.門窗性能：[門窗性能]三、合同總價及支付方式1.合同總價：[合同總價]2.支付方式：銀行轉賬3.支付節點：預付款、中期款、尾款，具體支付時間和金額根據實際工程進度和合同約定執行。四、交貨及安裝時間1.交貨時間：[交貨時間]2.安裝時間：[安裝時間]3.如有特殊情況，需提前通知對方，以便調整安排。五、驗收及保修1.驗收標準：按照相關行業標準及合同約定進行驗收。2.保修期限：自驗收之日起，保修期為[保修年數]年。在保修期內，因門窗質量原因導致的損壞，乙方負責免費維修。3.保修范圍：門窗本身及其相關附件。人為損壞或不可抗力因素導致的損壞不在保修范圍內。六、違約責任及賠償標準1.甲方違約：如甲方未按照合同約定支付款項或未提供必要的工作條件，導致乙方無法按時完成門窗供應及安裝任務，甲方應承擔違約責任，并賠償因此給乙方造成的實際損失。具體賠償標準根據實際損失情況確定。2.乙方違約：如乙方未按照合同約定完成門窗供應及安裝任務，乙方應承擔違約責任，并賠償因此給甲方造成的實際損失。具體賠償標準根據實際損失情況確定。3.因不可抗力因素導致雙方無法按時履行合同的情況，雙方應友好協商解決。如協商不成，可按照相關法律規定處理。七、爭議解決方式及管轄法院1.爭議解決方式：如雙方在執行合同過程中發生爭議，應首先嘗試友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.管轄法院：本合同履行過程中發生的爭議，由雙方友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向[管轄法院名稱]提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應遵守相關法律規定，積極配合法院審理案件。八、合同生效時間及份數1.合同生效時間：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.合同份數：本合同一式[份數]份，甲方執[份數]份，乙方執[份數]份。每份合同具有同等法律效力。雙方應妥善保管好各自持有的合同份數，確保合同的完整性和安全性。九、其他約定事項1.保密條款：雙方應對本合同內容及執行過程中涉及的商業秘密和技術秘密保密，未經對方書面同意，不得向第三方泄露。如因一方違約導致商業秘密和技術秘密泄露并給對方造成損失的，違約方應承擔賠償責任。具體賠償標準根據實際損失情況確定。2.不可抗力條款：因不可抗力因素導致雙方無法按時履行合同的情況，雙方應友好協商解決。如協商不成，可按照相關法律規定處理。不可抗力因素包括但不限于自然災害、政府政策調整、社會突發事件等不可預見、不可避免且無法克服的客觀情況。3.附加條款：如有其他未盡事宜或需要補充的事項，雙方可另行簽訂補充協議進行約定。補充協議與本合同具有同等法律效力。如有沖突，以補充協議為準。具體附加條款內容根據實際需要進行補充和調整。篇9甲方（需方）：_________乙方（供方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方向乙方購買門窗產品及相關服務事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.門窗類型及規格：_________4.門窗數量及尺寸：_________5.門窗技術要求及標準：_________二、產品清單及價款1.門窗產品清單：_________2.門窗產品價款：_________3.付款方式及期限：_________4.違約責任及賠償標準：_________三、技術資料及設計要求1.門窗技術要求及標準：_________2.門窗設計圖及技術要求：_________3.門窗設計審核及修改：_________四、驗收標準和方法1.驗收標準：按照合同規定的技術要求及標準，確保門窗產品質量合格。2.驗收方法：按照合同規定的設計圖及技術要求，對門窗產品進行現場驗收。3.驗收時間：自合同簽訂之日起，按照施工進度進行驗收。五、包裝、運輸及安裝調試1.門窗產品包裝要求及標準：_________2.門窗產品運輸方式及費用承擔：_________3.門窗產品安裝調試服務及費用承擔：_________六、售后服務及保修期限1.售后服務內容：提供門窗產品安裝過程中的技術支持和指導。2.保修期限：自驗收之日起，保修期為一年。在保修期內，因門窗產品質量問題導致的損壞，乙方負責免費維修或更換。3.保修期外的維修費用及處理方式：_________七、爭議解決方式及管轄法院1.爭議解決方式：如甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.管轄法院：_________人民法院。八、合同生效條件及時間1.合同生效條件：甲乙雙方在合同上簽字或蓋章，且合同內容符合法律法規的規定。2.合同生效時間：自甲乙雙方在合同上簽字或蓋章之日起生效。九、其他約定事項1.甲方需提供施工場地的電源、水源等必要條件，并承擔相關費用。乙方需在甲方提供條件后盡快安排施工，確保施工進度和質量。2.在施工過程中，如因甲方原因造成施工延誤或損失，乙方有權要求甲方承擔相應的賠償責任。同樣，如因乙方原因造成施工延誤或損失，甲方有權要求乙方承擔相應的賠償責任。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。合同內容如有修改或補充，需經雙方協商一致后