2025裝載機承攬土石方工程施工合同合同編號：甲方（發包方）：地址：法定代表人：聯系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：聯系方式：根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規，甲方將2025裝載機承攬土石方工程施工項目發包給乙方施工，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下合同條款，以資共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：2025裝載機承攬土石方工程1.2工程地點：1.3工程內容：包括但不限于土石方開挖、裝載、運輸、回填、平整等。1.4工程規模：總土石方量約為立方米。1.5工程期限：總工期為天，計劃開工日期為年月日，計劃竣工日期為年月日。第二條施工范圍與內容2.1乙方負責完成工程范圍內的土石方開挖、裝載、運輸、回填和平整工作，具體范圍以甲方提供的施工圖紙和工程量清單為準。2.2乙方須按照甲方提供的施工圖紙、技術要求及書面通知進行施工，確保工程符合設計要求和質量標準。2.3施工過程中如需進行設計變更，乙方應事先向甲方提出書面申請，經甲方審核同意后方可實施。2.4如需臨時增加工作內容，乙方應書面告知甲方，經甲方確認后作為合同附件執行。第三條工期管理3.1乙方應嚴格按照合同約定的工期完成施工任務，因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一日，乙方須向甲方支付合同總價的%作為違約金。3.2在施工過程中，如遇不可抗力因素（如自然災害、戰爭、政府行為等）導致工期延誤，乙方應在事件發生后48小時內書面通知甲方，并提供相關證明材料，經甲方確認后，工期相應順延。3.3乙方應制定詳細的施工計劃，并將施工進度表提交甲方備案，甲方有權對施工進度進行檢查。第四條質量要求4.1乙方須嚴格按照國家及地方現行的土石方工程標準、規范和設計要求進行施工，確保工程質量達到合同約定的標準。4.2本工程的質量標準為：。4.3施工過程中，乙方應對材料、設備、施工工藝等進行嚴格的質量控制，甲方有權對施工過程進行質量監督。4.4工程完工后，乙方應通知甲方進行驗收，驗收標準依據雙方確認的施工圖紙、技術要求及國家標準執行。4.5如工程質量不符約定標準，甲方有權要求乙方返工或修復，乙方應無條件返工或修復，由此產生的費用由乙方承擔，工期不予順延。4.6工程質量保修期為個月，自工程竣工驗收合格之日起計算。保修期內，乙方應對工程出現的質量問題負責修復，修復費用由乙方承擔。第五條安全生產5.1乙方應嚴格遵守國家及地方關于安全生產的法律法規，落實安全生產責任制，確保施工安全。5.2乙方須為施工人員購買意外傷害保險，費用由乙方承擔。施工過程中發生的任何安全責任事故，均由乙方負責處理并承擔相關責任。5.3乙方應制定完善的安全生產管理措施，并在施工過程中嚴格執行。5.4甲方有權對乙方的安全生產情況進行檢查，發現存在安全隱患的，有權要求乙方整改，乙方應立即采取措施消除隱患。第六條施工機械與材料6.1乙方須自行提供完成本工程所需的機械設備、工具和材料，并確保其性能良好、符合施工要求。6.2乙方提供的機械設備須滿足工程進度和質量要求，甲方有權檢查乙方進場機械的性能及安全狀況。6.3施工材料須符合國家及地方相關標準，乙方須提供材料的合格證明文件，甲方有權進行抽查。第七條合同價款與支付7.1本合同總金額為人民幣元（大寫：元整），最終結算金額以實際完成的工程量乘以綜合單價計算。7.2合同價款包含人工費、機械使用費、材料費、管理費、利潤、風險費、稅金等完成本工程所需的全部費用。7.3工程款支付方式為以下第種：（1）按進度支付：每月日為工程量計量支付日，甲方根據當月完成的工程量支付%工程款，待工程竣工驗收合格后天內支付至合同價的%，剩余%作為質保金，待質量保修期滿后無質量問題一次性付清。（2）按節點支付：基礎工程完成支付%，主體工程完成支付%，工程竣工驗收合格后天內支付至合同價的%，剩余%作為質保金，待質量保修期滿后無質量問題一次性付清。7.4乙方須在支付前向甲方開具合法有效的增值稅專用發票。第八條驗收與交付8.1工程完工后，乙方應向甲方提交竣工驗收申請，甲方應在接到申請后日內組織驗收。驗收不合格的，乙方應按照甲方要求在日內返修完畢并重新申請驗收。8.2竣工驗收合格后，乙方向甲方提交竣工資料，辦理工程交接手續。8.3乙方提交的竣工資料應包括但不限于以下內容：（1）施工記錄；（2）隱蔽工程驗收記錄；（3）質量檢驗報告；（4）材料合格證明文件；（5）竣工圖紙；（6）其他相關資料。8.4甲方接收工程后，乙方不得進行任何未經甲方書面同意的施工活動。第九條違約責任9.1任何一方違約，須承擔給對方造成的全部經濟損失。9.2如乙方未按合同約定時間完成施工，每逾期一日，乙方須支付合同總價的%作為違約金，最高不超過合同總價的%。9.3如乙方提供的材料、設備不符合約定標準，乙方應在接到甲方通知后日內更換或修復，逾期不履行的，乙方須支付合同總價的%作為違約金。9.4因乙方原因導致工程出現嚴重質量問題的，乙方應無償返工，并支付合同總價的%作為違約金，賠償甲方受到的損失。9.5甲方未按合同約定支付工程款的，每逾期一日，甲方應支付應付金額的%作為違約金，最高不超過應付金額的%。第十條保險與擔保10.1乙方應為其施工人員購買意外傷害保險，費用由乙方承擔。10.2乙方應為其施工機械購買保險，費用由乙方承擔。10.3乙方提供履約擔保的，履約保證金為人民幣元，保證金于合同簽訂后日內支付，工程竣工驗收合格后日內退還（不計利息）。第十一條爭議解決11.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。11.2本合同的履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十二條其他條款12.1本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式份，雙方各執份，自雙方簽章之日起生效。12.3本合同附件為：，與本合同具有同等法律效力。甲方（簽章）：法定代