農村新建樓房合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就農村新建樓房事宜達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：農村新建樓房項目。

1.2項目地點：__________。

1.3項目規模：__________。

1.4項目工期：__________。

二、甲乙雙方的權利與義務

2.1甲方權利與義務：

2.1.1甲方負責提供新建樓房的用地，確保土地使用權的合法性。

2.1.2甲方負責辦理新建樓房項目的各項審批手續。

2.1.3甲方負責支付乙方工程款。

2.1.4甲方負責對新建樓房進行驗收。

2.1.5甲方負責對新建樓房進行物業管理。

2.2乙方權利與義務：

2.2.1乙方負責新建樓房的規劃設計、施工、監理等工作。

2.2.2乙方負責按照甲方要求，在規定工期內完成新建樓房項目。

2.2.3乙方負責確保新建樓房的施工質量，對因施工質量問題造成的損失承擔賠償責任。

2.2.4乙方負責對新建樓房進行售后服務。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：__________。

3.2工程款支付比例：__________。

3.3工程款支付時間：__________。

四、工期延誤及違約責任

4.1因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的違約責任。

4.2因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

4.3違約責任包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。

五、爭議解決

5.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

5.2若協商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

六、其他約定

6.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

6.3本合同附件如下：

附件一：新建樓房規劃設計方案

附件二：新建樓房施工合同

附件三：新建樓房監理合同

甲方（蓋章）：________________

乙方（蓋章）：________________

代表人（簽字）：________________

代表人（簽字）：________________

簽訂日期：________________

備注：本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障農村新建樓房項目的順利進行，確保自身權益，特邀請第三方（以下簡稱“第三方”）參與項目。乙方（以下簡稱“乙方”）為新建樓房項目的承建方。三方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就農村新建樓房事宜達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：農村新建樓房項目。

1.2項目地點：__________。

1.3項目規模：__________。

1.4項目工期：__________。

二、甲乙雙方的權利與義務

2.1甲方權利與義務：

2.1.1甲方負責提供新建樓房的用地，確保土地使用權的合法性。

2.1.2甲方負責辦理新建樓房項目的各項審批手續。

2.1.3甲方負責支付乙方工程款。

2.1.4甲方負責對新建樓房進行驗收。

2.1.5甲方負責對新建樓房進行物業管理。

2.1.6甲方有權對乙方施工過程中的質量、進度、安全等方面進行監督。

2.1.7甲方有權要求乙方按照約定的時間、質量、標準完成工程。

2.2乙方權利與義務：

2.2.1乙方負責新建樓房的規劃設計、施工、監理等工作。

2.2.2乙方負責按照甲方要求，在規定工期內完成新建樓房項目。

2.2.3乙方負責確保新建樓房的施工質量，對因施工質量問題造成的損失承擔賠償責任。

2.2.4乙方負責對新建樓房進行售后服務。

三、第三方權利與義務

3.1第三方權利：

3.1.1第三方有權對新建樓房項目的質量、進度、安全等方面進行監督。

3.1.2第三方有權對乙方進行考核，并提出整改意見。

3.2第三方義務：

3.2.1第三方應按照甲方要求，對新建樓房項目進行全面的監督檢查。

3.2.2第三方應確保監督檢查的客觀、公正、真實。

3.2.3第三方應配合甲方、乙方解決新建樓房項目中的問題。

四、工程款支付

4.1工程款支付方式：__________。

4.2工程款支付比例：__________。

4.3工程款支付時間：__________。

五、工期延誤及違約責任

5.1因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的違約責任。

5.2因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

5.3因第三方原因導致工期延誤，第三方應承擔相應的違約責任。

5.4違約責任包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

6.2若協商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、保密條款

7.1雙方對本合同內容以及項目信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

八、其他約定

8.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

8.2本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，第三方一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

八、附件

附件一：新建樓房規劃設計方案

附件二：新建樓房施工合同

附件三：新建樓房監理合同

附件四：第三方監督檢查協議

第三方介入的意義和目的在于提高項目質量、進度、安全等方面的監督力度，確保甲方權益得到保障。甲方為主導的目的和意義在于通過合同約定，明確各方的權利與義務，確保項目順利進行，實現甲方投資回報的最大化。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為具備專業資質的建筑施工企業，為保障自身權益，特邀請甲方（以下簡稱“甲方”）作為農村新建樓房項目的投資方。第三方（以下簡稱“第三方”）作為項目監管機構參與項目。三方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，就農村新建樓房事宜達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：農村新建樓房項目。

1.2項目地點：__________。

1.3項目規模：__________。

1.4項目工期：__________。

二、乙方權利與義務

2.1乙方權利：

2.1.1乙方有權要求甲方按照約定的時間、質量、標準支付工程款。

2.1.2乙方有權要求甲方提供必要的施工條件，包括但不限于用地、審批手續等。

2.1.3乙方有權要求甲方配合施工過程中的各項協調工作。

2.1.4乙方有權要求第三方對施工過程中的質量問題進行監督和整改。

2.2乙方義務：

2.2.1乙方負責新建樓房的規劃設計、施工、監理等工作。

2.2.2乙方負責按照甲方要求，在規定工期內完成新建樓房項目。

2.2.3乙方負責確保新建樓房的施工質量，對因施工質量問題造成的損失承擔賠償責任。

2.2.4乙方負責對新建樓房進行售后服務。

三、甲方權利與義務

3.1甲方權利：

3.1.1甲方有權對乙方施工過程中的質量、進度、安全等方面進行監督。

3.1.2甲方有權要求乙方按照約定的時間、質量、標準完成工程。

3.1.3甲方有權要求乙方提供施工進度報告和質量檢測報告。

3.2甲方義務：

3.2.1甲方負責支付乙方工程款。

3.2.2甲方負責辦理新建樓房項目的各項審批手續。

3.2.3甲方負責提供施工所需的用地和基礎設施。

四、第三方權利與義務

4.1第三方權利：

4.1.1第三方有權對新建樓房項目的質量、進度、安全等方面進行監督。

4.1.2第三方有權要求乙方提供施工進度報告和質量檢測報告。

4.1.3第三方有權要求甲方提供必要的施工條件。

4.2第三方義務：

4.2.1第三方應按照約定對新建樓房項目進行全面的監督檢查。

4.2.2第三方應確保監督檢查的客觀、公正、真實。

4.2.3第三方應配合甲方、乙方解決新建樓房項目中的問題。

五、工程款支付

5.1工程款支付方式：__________。

5.2工程款支付比例：__________。

5.3工程款支付時間：__________。

六、工期延誤及違約責任

6.1因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的違約責任。

6.2因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

6.3因第三方原因導致工期延誤，第三方應承擔相應的違約責任。

6.4違約責任包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

7.2若協商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、保密條款

8.1雙方對本合同內容以及項目信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

9.2本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，第三方一份，自三方簽字蓋章之日